Дело № 2-3061/2016
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21 сентября 2016 года город Тула
Центральный районный суд г. Тулы в составе:
Председательствующего Наумовой Т.К.,
при секретаре Черниковой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3061/2016 по иску Кутузова Д.С., Кутузовой К.А. к Обществу с ограниченной ответственностью «МГ-Финанс» о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов,
установил:
Кутузов Д.С., Кутузова К.А. обратились в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «МГ-Финанс» о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов.
В обоснование заявленных требований истцы указали на то, что ДД.ММ.ГГГГ они заключили с ООО «МГ-Финанс» (Застройщик) договор <данные изъяты> участия в долевом строительстве жилого дома. Согласно условиям этого договора (п. 1.1.), застройщик обязался в установленный договором срок построить 3-х этажный 102 -квартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> (именуемый в договоре Объект), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать квартиру <данные изъяты> в общую долевую собственность (по ? доле каждому) на 1 этаже с характеристиками, указанными в п. 1.2 Договора (Квартира), и входящую в состав Объекта, Дольщику, а Дольщик обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять Квартиру при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.
Объектом долевого строительства, подлежащим передаче Дольщику, является квартира, имеющая в соответствии с проектной документацией следующие характеристики:
- общая площадь квартиры (жилого помещения), включая площадь
помещений вспомогательного использования - <данные изъяты>
- количество комнат - 1.
Согласно пункту 2.1 Договора, его цена составила <данные изъяты> Цена договора определена из расчета стоимости одного квадратно метра площади квартиры <данные изъяты> Оплата по договору была произведена следующим образом:
- <данные изъяты> оплачены собственными денежными средствами
Дольщика (-ов),
- <данные изъяты> оплачены за счёт привлеченных денежных средств по
кредитному договору <данные изъяты>, заключенному дольщиками с ОАО «Сбербанк
России».
Постройка дома и ввод его в эксплуатацию должны были быть произведены не позднее ДД.ММ.ГГГГ (п. 1.9. Договора). Передача квартиры Дольщику должна была состояться не позднее ДД.ММ.ГГГГ, то есть в течение четырёх месяцев после получения Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (п.п. 3.2.4. и 4.2. Договора).
ДД.ММ.ГГГГ года Кутузова К.А. обратилась в заявлением-претензией в которой просила предоставить ей информацию о планах ввода в эксплуатацию Объекта.
ДД.ММ.ГГГГ года был получен ответ ООО «МГ-Фйнанс» на претензию, в котором сообщалось, что ДД.ММ.ГГГГ Застройщиком были внесены изменения в проектную декларацию по строительству дома <адрес> в части окончания строительства объекта - ДД.ММ.ГГГГ
В настоящее время Квартира истцам не передана.
Истцы полагают, что с застройщика в их пользу подлежит взысканию неустойка за задержку передачи объекта договора долевого участия в строительстве в сумме <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Одновременно истцы указывают, что действиями ответчика им причинён моральный вред в виде нравственных страданий в виде тревог и переживаний. По вине ответчика они более четырёх месяцев не могут въехать в приобретенную квартиру. Размер компенсации причиненного морального вреда истцы оценивают в сумме <данные изъяты>
Также истцы указываю, что для защиты своих нарушенных прав они были вынуждены обратиться в суд и понести расходы, связанные с оказанием юридической помощи, был заключен договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость услуг по которому составила <данные изъяты>
Кроме того, истцами были затрачены средства на оформление нотариальной доверенности в сумме <данные изъяты>
На основании изложенного истцы просили суд взыскать с ООО «МГ-Финанс» в пользу Кутузова Д.С. и Кутузовой К.А. денежные средства в размере <данные изъяты> в счёт неустойки за необоснованную задержку передачи объекта строительства - квартира <адрес>
Взыскать с ООО «МГ-Финанс» в пользу Кутузова Д.С. и Кутузовой К.А. денежные средства в размере <данные изъяты> в счёт компенсации морального вреда;
Взыскать с ООО «МГ-Финанс» в пользу Кутузова Д.С. и Кутузовой К.А. в счёт компенсации понесенных по делу судебных расходов по оплате юридических услуг <данные изъяты>, по оплате нотариальной доверенности <данные изъяты>
Взыскать с ООО «МГ-Финанс» в пользу Кутузова Д.С. и Кутузовой К.А. штраф в соответствии с положениям Закона «О защите прав потребителей» в размере 50% от присужденной суммы.
В процессе рассмотрения дела истцы уточнили исковые требования и просили суд взыскать с ООО «МГ - Финанс» в пользу Кутузова Д.С. и Кутузовой К.А. денежные средства в размере <данные изъяты> в счёт неустойки за необоснованную задержку передачи объекта строительства - <адрес>. В остальной части исковые требования оставили без изменения.
В судебное заседание истцы Кутузова К.А., Кутузов Д.С. не явились, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в письменных заявлениях, адресованных суду просили о рассмотрении дела в их отсутствие, заявленные исковые требования с учетом их уточнения поддержали в полном объеме, просили их удовлетворить.
Представитель истца Кутузовой К.А. по доверенности Малютин Г.Е. заявленные исковые требования с учетом их уточнения, поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просили суд их удовлетворить.
Представитель ответчика ООО «МГ-Финанс» по доверенности Санникова Н.В. в судебном заседании пояснила, что заявленные требования не признает, полагая их необоснованными и незаконными, в иске просила отказать. Просила в случае удовлетворения заявленных требований применить положения ст. 333 ГК РФ и снизить размер неустойки. В обоснование заявленного ходатайства сослалась на то, что между Кутузовым Д.С, Кутузовой К.А. и 000 «МГ-Финанс» заключен договор <данные изъяты> участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ., о чем ДД.ММ.ГГГГ. в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации <данные изъяты>
В соответствии с указанным договором ООО «МГ-Финанс» (далее - Застройщик) обязуется построить своими силами и (или) с привлечением других лиц 3-х этажный 102-квартирный жилой дом с внутренними инженерными сетями, расположенный по строительному адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного дома передать 1-комнатную квартиру №8 на 1 этаже, общей площадью <данные изъяты>
Строительство указанного многоквартирного жилого дома осуществляется Застройщиком на земельном участке с кадастровым <данные изъяты>, площадью <данные изъяты> категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 1-3, объектов коммунально-бытового назначения, объектов торговли, офисов коммерческих организаций, расположенный по адресу: Тульская <адрес> принадлежит Застройщику на праве собственности на основании Договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ. сделана запись регистрации <данные изъяты>
Строительство Объекта осуществляется на основании разрешения на строительство <данные изъяты> выданного ДД.ММ.ГГГГ года Администрацией города Тулы. Застройщиком ДД.ММ.ГГГГ размещена проектная декларация на сайте ООО «МГ-Финанс» www.n-mvza.ru.
В соответствии с п.4.2 указанного Договора, Застройщик обязан передать Дольщикам - Кутузову Д.С., Кутузовой К.А. в общую долевую собственность, по 1/2 доли в праве каждому, квартиру не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но не ранее, чем будет получено в установленном порядке разрешение на ввод МКД №14 в эксплуатацию. Пунктом 5.5 Договора предусмотрено, что Застройщик несет ответственность за какое-либо неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе, в случае просрочки передачи квартиры, за исключением случаев, когда такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств является результатом неподписания и/или невыдачи, не по вине Застройщика, государственным или муниципальным органом - Разрешения на ввод; организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения - документа, подтверждающего соответствие построенного Объекта техническим условиям. При этом Стороны соглашаются и понимают, что для Застройщика такое не подписание и/или невыдача, при отсутствии вины Застройщика, являются чрезвычайный и непредотвратимым обстоятельством.
Ответчик полагает, что просрочка в исполнении им своих обязательств по договору участия в долевом строительстве была обусловлена производственными обстоятельствами и административными сложностями при выдаче разрешительных документов, связанных с вводом данного МКД№14 в эксплуатацию.
Учитывая, что Договор о подключении объекта капитального строительства №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ был заключен Застройщиком позже, чем им было получено разрешение на строительство ДД.ММ.ГГГГ.), Застройщик не мог предвидеть, что срок осуществления мероприятий по присоединению будет превышать планируемый срок получения разрешения на ввод.
ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик ООО «МГ-Финанс» обратился в Администрацию г.Тулы с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.).
Как следует из отметок на заявлении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.), к заявлению Застройщиком были приложены все необходимые для получения указанного разрешения документов, за исключением справки о выполнении технических условий (газоснабжение),выдаваемой организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Отсутствие указанного документа обусловлено тем, что АО «Тулагоргаз» до ДД.ММ.ГГГГ. не было осуществлено подключение к газовым сетям, поскольку Договором о подключении срок выполнение работ - ДД.ММ.ГГГГ.
Поскольку в момент заключения Договора <данные изъяты> участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик исходил из того, что указанное изменение обстоятельств не произойдет и подключение к сетям газоснабжения произойдет в срок, предусмотренный разрешением на строительство и Договором участия в долевом строительстве, предвидеть указанную ситуацию и предотвратить ее ответчик не имел возможности, тем не менее ООО «МГ-Финанс» осуществило все зависящие от него действия, чтобы иметь возможность исполнить свои обязательства в срок, предусмотренный Разрешением на строительство, Договором и Дополнительным соглашением к нему.
В настоящее время Застройщиком получено письмо АО «Тулагоргаз» от ДД.ММ.ГГГГ. №<данные изъяты>, согласно которому, строительно-монтажные работы по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения выполнены в полном объеме, проводятся мероприятия по подготовке исполнительно-технической документации на объект.
Также, по мнению Ответчика, следует учитывать то, что в соответствии с п. 1 ст.6 ФЗ-214 застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома. Тем не менее, в часть договоров участия в долевом строительстве, заключенных на объект долевого строительства - МКД №14, дополнительными соглашениями уже внесены изменения в части срока передачи объектов участникам долевого строительства. Данная ситуация влечет противоречия в части указания срока передачи, который должен быть единым для участников долевого строительства. Данная позиция подтверждена также судебной практикой (решение Химкинского городского суда Московской области по делу №2-389/2015 от 24.03.2015г.).
Учитывая изложенное, Ответчик полагает, что ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче квартиры в срок до ДД.ММ.ГГГГ. является результатом невыдачи не по вине Ответчика - Разрешения на ввод, в связи с невыдачей организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения - документа, подтверждающего соответствие построенного Объекта техническим условиям. Поскольку Стороны пришли к соглашению, что для Застройщика такое не подписание и/или невыдача, при отсутствии вины Застройщика, являются чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, и в данном случае Застройщик не несет ответственность (п.5.5 Договора <данные изъяты> участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ
░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░-░░░░░░» (░░░░░░░░░░), ░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░.(░░░░░░░░, ░░░░░░░░░), ░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░ ░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 3-░ ░░░░░░░░ 102-░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 8, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░(░░░░░ ░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░░, ░░░░░░).
░░░░░░░░ ░. 1.9. ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ 2014 ░ ░░░░░░ 2015 ░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░(░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░
░░░░░░░ 2.1. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>. ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.
░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░
░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. 4.1. ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░
░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░.░░.░░░░.
░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.
░░░░░░░ 4.2 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.
░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 4.3. ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.
░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.
░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░-░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░№14 ░ ░░░░░░░░░░░░.
.
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 30.12.2004 ░░░░ № 214-░░, ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░�����?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�+�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�??????????????????l�������������?????????J?J??�?????????J?J�??????J?J�?????????J?J�?????????J?J??�??????????�?�??��??????J?J??�?????????J?J??�??????????
░░░░░░░░ ░░.12 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.
░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 67 ░░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.
░░░ ░░░░░░░ ░ ░. 1 ░░. 56 ░░░ ░░, ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ (░. 1 ░░. 57 ░░░ ░░).
░░░░░-░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░ ░░ ░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.