Решения по делу № 2-1452/2018 ~ М-838/2018 от 07.03.2018

Дело № 2 - 1452/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Пермь 26 апреля 2018 года

Индустриальный районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Мазунина В.В.,

при секретаре Фисенко Ю.А.,

с участием истца Грибушенковой Е.Г., представителя ответчика ООО «СК ВИРА» - директора Усаева Р.Р.

рассмотрев гражданское дело по иску Грибушенковой Е.Г. к ООО «СК ВИРА»

установил:

Грибушенкова Е.Г. обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «СК ВИРА» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченного аванса в размере 129523,20 руб., процентов за нарушение сроков строительства в сумме 61130,80 руб., компенсации морального вреда в размере 30000 руб.

В судебном заседании истец поддержала исковые требования по изложенным в нем доводам, отказавшись от исковых требований о взыскании компенсации морального вреда в размере 30000 руб.

Определением Индустриального районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ производство по гражданскому делу в части взыскания с ответчика компенсации морального вреда в размере 30000 руб. прекращено, ввиду отказа истца от иска.

Представитель ответчика ООО «СК ВИРА» Усаев Р.Р., являющийся директором общеста, в судебном заседании признал исковые требования истца.

Судом разъяснены ответчику положения закона и последствия, предусмотренные ст. ст. 39, 173, ч.3, ч.4 ст. 198 ГПК РФ, которые ему понятны. В соответствии со ст. 39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск, суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу ч.3 ст. 173 ГПК РФ, при признании иска ответчиком и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч.4 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что иск заявлен обоснованно, признание ответчиком исковых требований не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

С учетом изложенного суд принимает признание иска ответчиком и удовлетворяет исковые требования Грибушенковой Е.Г.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст., 173, 194 – 198 ГПК РФ,

решил:

Расторгнуть договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с ООО «СК ВИРА» в пользу Грибушенковой Е.Г. задолженность в виде авансового платежа в размере 129523,20 руб., проценты за нарушение сроков строительства в размере 61130,80 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Индустриальный районный суд г.Перми в течение месяца с момента вынесения решения в окончательной форме.

Судья В.В. Мазунин