Решение по делу № 2-2977/2016 ~ М-2644/2016 от 16.11.2016

дело №2–2977/2016

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

село Иглино                         22 декабря 2016 года                 

Иглинский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Фарахутдинова М.Ф.,

с участием представителя истца Саяховой Г.Р. - Гарифуллиной А.Т.,

при секретаре Тимергалеевой А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ФИО3 о взыскании денежных средств по договору оказания услуг и судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд с иском к ФИО3 о взыскании денежных средств по договору оказания услуг и судебных расходов, указывая в обоснование, что ДД.ММ.ГГГГ между ними заключен договор на выполнение работ, оказания услуг по газификации объекта №. Согласно п.1.1. договора подрядчик обязуется выполнить следующие работы (оказать услуги) по адресу: <адрес>, 18. Сдать результат работы заказчику, а заказчик принять результат работы и оплатить выполненную работу согласно условий договора. По условиям договора п.2.2.6. срок начало работ ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ, сроки выполнения строительно-монтажных работ устанавливает Горгаз. Стоимость работ определяется в размере 155 000 рублей. (п.3.1. Договора). За весь период заказчик оплатил подрядчику 50 500 рублей. На данный момент подрядчик не выполнил свои обязательства по договору; работы не выполнены, обещанный материал не закуплен. В виду того, что ответчик не выполнил свои обязательства по договору, истец просит взыскать с ФИО3 оплаченные суммы по договору в размере 50 500 рублей, пени за просрочку в размере 14 291,50 рубль, расходы по оплате отправки претензии по почте в размере 84 руб., возместить расходы по оплате услуг представителя в суде в размере 15 000 руб., и возместить государственную пошлину в размере 2 144 рублей.

Истец ФИО2 на судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, в своем письменном заявлении просила дело рассмотреть в ее отсутствие.

С учетом мнения представителя истца, суд на основании ч. 5 ст. 167 ГПК РФ полагает возможным дело рассмотреть в истца ФИО2

Ответчик ФИО3 на судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не известил и не просил дело рассмотреть в его отсутствие.

С учетом мнения представителя истца, суд на основании ч. 4 ст. 167 ГПК РФ полагает возможным дело рассмотреть в отсутствие ответчика ФИО3

В судебном заседании представитель истца ФИО6 исковые требования поддержала, просила их полностью удовлетворить по изложенным в нем основаниям.

Выслушав пояснения представителя истца ФИО6, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.ч. 1, 2, 3 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 735 ГК РФ цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

В силу ч. ч. 1, 2 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Таким образом, применительно к договору подряда существенными признаются нарушения подрядчика, связанные с неприступлением к исполнению договора подряда в установленный в нем срок, а также выражающиеся в столь медленном исполнении работ, свидетельствующем о невозможности ее окончания к согласованному сроку.

Судом установлено и из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 (Заказчик) и ФИО3 (Подрядчик) заключили Договор на выполнение работ, оказания услуг по газификации объекта №.

Согласно п.1.1. указанного договора подрядчик обязуется выполнить следующие работы (оказать услуги) по адресу: <адрес>, 18. Сдать результат работы Заказчику, а Заказчик принять результат работы и оплатить выполненную работу в размере, указанном в настоящем договоре:

- Согласно ТУ и проекта, провести газоснабжение, с представлением интересов в горгаз газораспределение <адрес> и включает в себя:

1)    Монтаж внутреннего газопровода;

2)    Монтаж наружного газопровода;

3)    Получение акта на дымоходы;

4)    Приобретение газовых счетчиков;

- Приобрести весь необходимый материал для строительно-монтажных работ (согласно калькуляции газораспределения <адрес>)

- Получить все необходимые документы и разрешения, для строительно-монтажных работ.

- Провести полный цикл строительно-монтажных работ.

- Организация проведении технического надзора, пусконаладочных работ, врезки газового ввода в сеть газоснабжения.

- Заключить договор на земляные работы (раскопка траншеи для прокладки газовой магистрали, с последующим закапыванием с устройством уплотнения траншеи песчано-гравийной смесью).

- Пройти все необходимые инструктажи.

- Осуществление работ, необходимых для подачи газа к газопотребляющему оборудованию заказчика.

- Монтаж и установку газопотребляющего оборудования (газовая колонка, газовая плитка и пр.)

- Выполнение исполнительно-технической документации с согласованием и последующей передачей в надзорно-контролирующие органы, в т.ч. сдачей в Главархитектура <адрес>.

- Согласовать акт о приемке законченного строительством объекта системы газоснабжения.

- Получить справку органов пожарной защиты на соответствие дымоходов и вентиляционных каналов требованием пожарной безопасности.

- Заключить договор на техническое обслуживание принимаемого в эксплуатацию газопровода.

- Заключить договор поставки газа (Газораспределение Уфа).

Работы выполняется с использованием материалов и оборудования Подрядчика (п.1.2. Договора).

По условиям договора п.2.2.6. срок начало работ ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ.

Стоимость работ по настоящему договору определяется в размере 155 000 рублей. (п.3.1. Договора).

За весь период заказчик оплатил подрядчику следующие суммы: ДД.ММ.ГГГГг. 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГг. 2 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГг. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГг. 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГг. 15 000 рублей. Итого 50 500 рублей.

На данный момент Подрядчик не выполнил свои обязательства по договору, работы не выполнены, необходимые материалы не закуплены.

Таким образом, установленные судом обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО3 допустил существенное нарушение условий договора, так как в установленный договором срок к выполнению работ не преступил, в настоящее время работы не выполнены.

Следовательно с ответчика в пользу истца подлежит взысканию уплаченная по договору сумма в размере 50 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ответчиком получено требование о расторжении договора и выплате уплаченных денежных средств в сумме 50 500 руб. Данное требование ответчиком оставлено без внимания.

Согласно п.4.1. Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная сторона уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 50% от указанной суммы в п.3.1 настоящего договора.

Оплаченная заказчиком сумма 50 500 рублей. Завершение работ по договору ДД.ММ.ГГГГ. Итого просрочка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (день подачи иска) = 283 дней. Просрочка в день 50 500 * 0,1% = 50,50 руб. Итого пени за просрочку 283 дней * 50, 50 руб. = 14 291,50 руб.

Судом проверен расчет истца и признан соответствующим условиям договора.

Пеня за просрочку в размере 14 291,50 руб. также подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Таким образом, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца почтовые расходы связанные с отправлением претензии в размере 84 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 144 руб.

На основании ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

С учетом обстоятельств дела, сложности спора между сторонами и критерием разумности судебных расходов, суд находит подлежащим удовлетворению расходы на услуги представителя в размере 10 000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО2 удовлетворить в части.

Расторгнуть заключенный между ФИО1 и ФИО2 договор на выполнение работ, оказания услуг по газификации объекта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО2 уплаченную по договору сумму в размере 50 500 рублей, пени за просрочку в размере 14 291,50 руб., расходы по оплате услуг представителя в суде в размере 10 000 рублей, почтовые расходы размере 84 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 144 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Иглинский районный суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий М.Ф. Фарахутдинов