Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-73/2014 ~ М-62/2014 от 28.02.2014

             Дело №2-73/2014

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 апреля 2014 года                     р.п. Карсун

    Карсунский районный суд Ульяновской области в составе:

председательствующего судьи Мещаниновой И.П.,

с участием помощника прокурора Карсунского района Козлова А.В.,

при секретаре Юсуповой Л.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Карсунского района Ульяновской области, поданного в интересах определенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Хабибуллову Мансуру Алиевичу о признании бездействия незаконным, возложении обязанности по устранению недостатков, указанных в акте технического осмотра жилых домов по <адрес> от 10 января 2014 года,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Карсунского района Ульяновской области обратился в суд с исковым заявлением, уточненным в ходе судебного заседания, в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Хабибуллову М.А. о признании бездействия незаконным, возложении обязанности по устранению недостатков, указанных в акте технического осмотра жилых домов по <адрес> от 10 января 2014 года.

В обоснование своих требований прокурор указал, что проведенной прокуратурой района проверкой выявлены грубые нарушения в деятельности ИП Хабибуллова М.А. в вопросах переселения граждан из аварийного жилья. В соответствии с ч. 3 ст.40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. Согласно требованиям ч.ч. 3, 5 ст. 14 ЖК РФ к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относятся: ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Постановлением Правительства Ульяновской области от 08.08.2011 №375-П утверждена областная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2011 - 2013 годах». В данную программу включены 6 многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Карсунское городское поселение». Аналогичная программа утверждена решением Совета депутатов МО «Карсунское городское поселение» от 20.05.2011 №25. Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в период с 14.11.2011 по 24.05.2012 администрацией МО «Карсунское городское поселение» по результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме в соответствии со ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с ИП Хабибулловым М.А. заключено 13 муниципальных контрактов на приобретение 38 квартир, расположенных в <адрес>, на общую сумму 34390562, 71 руб. (14.11.2011 муниципальный контракт № на сумму 2530918, 50 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 28.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 1173732, 00 руб. на приобретение <адрес>А; ДД.ММ.ГГГГ муниципальный контракт № на сумму 2375252, 32 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 26.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 10775724, 22 руб. на приобретение квартир № по <адрес>, и квартир № по <адрес>; 26.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 1324262, 94 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 21.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 1149474, 75 руб. на приобретение <адрес>; 16.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 2568361, 93 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 16.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 2296831, 05 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 19.03.2012 муниципальный контракт № на сумму 1989402, 50 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 13.03.2012 муниципальный контракт № на сумму 942000, 00 руб. на приобретение <адрес>; 19.03.2012 муниципальный контракт № на сумму 1989402, 50 руб. на приобретение квартир <адрес>; 05.05.2012 муниципальный контракт № на сумму 2637600, 00 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 24.05.2012 муниципальный контракт № на сумму 2637600, 00 руб. на приобретение <адрес>, и <адрес>).

Статьей 469 ГК РФ установлено, что продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

Согласно условиям приложения 2 к вышеуказанным муниципальным контрактам жилые помещения, приобретаемые органом местного самоуправления у Подрядчика должны соответствовать следующим качественным характеристикам: несущие конструкции дома должны быть выполнены из железобетонных панелей и кирпича, внутренние перегородки из кирпича; полы в жилых помещениях, кухне и коридоре должны быть покрыты линолеумом, санузел выложен кафельной плиткой; входная дверь металлическая, внутриквартирные двери выполнены из МДФ; оконные проемы пластиковые; должно иметься в наличии сантехнические приборы (унитаз, ванна, умывальник со смесителями, мойка), электротехнические приборы (заведена электропроводка, установлены электророзетки, электровыключатели, электропатроны); отделка стен жилых помещений и коридора обоями, санузле - плиткой, кухня - клеевая окраска.

Пунктом 11 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» установлено, что жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около жилого помещения, при входе в жилое помещение и жилой дом и выходе из них, а также при пользовании инженерным оборудованием и обеспечить возможность перемещения предметов инженерного оборудования соответствующих помещений квартир и вспомогательных помещений дома, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. При этом уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и размещения. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 475 ГК РФ, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. Приложением 1 к вышеуказанным муниципальным контрактам установлены сроки передачи жилых квартир муниципальному заказчику.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что ИП Хабибулловым неоднократно нарушались сроки сдачи жилых помещений администрации МО «Карсунское городское поселение», обязательства, данные им муниципальному заказчику, злостно нарушались. Кроме того, ряд квартир, а также общедомовое имущество собственников многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан, подрядчиком - ИП Хабибулловым М.А. были сданы с нарушением условий муниципальных контрактов. Так, согласно акту технического осмотра жилых домов по <адрес>, от 10.01.2014 было установлено, что межквартирные перегородки в квартирах № по <адрес> выполнены с нарушением, а именно не соблюдены условия устройства стен и перегородок по теплопроводности и звукоизоляции. Входные двери в квартиры вышеуказанных многоквартирных домов не соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

С целью устранения выявленных недостатков, ИП Хабибуллову М.А. было рекомендовано со стороны общего коридора в многоквартирном доме по <адрес>Б, выполнить прокладку слоя минеральной плиты толщиной 100 мм. Наружные стены утеплить слоем минеральной ваты до соответствия требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в соответствии с теплотехническим расчетом для климатических условий района. В <адрес>, произвести утепление техподполий. Швы между брусом на всем доме проконопатить паклей. Оконные и дверные проемы утеплить в обоих домах. В многоквартирном доме по <адрес>, требуется выполнить работы по устройству подвесных потолков и настила пола из линолеума. 28.01.2014 должностными лицами администрации МО «Карсунский район» подготовлены локально-сметные расчеты № и №, согласно которым для устранения недостатков при строительстве многоквартирного дома, расположенному по адресу: <адрес>, застройщику необходимо провести следующие мероприятия: демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без параизоляционного слоя по всему многоквартирному дому в количестве 1 086 кв.м.; ремонт конопатки шва с добавлением пакли с наружных стен многоквартирного дома выше 1 этажа в количестве 6372 м шва;     наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном направлении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с параизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ с наружных стен многоквартирного дома по всему многоквартирному дому в количестве 1 086 м2; укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой во всех жилых помещениях многоквартирного дома в количестве 17 коробок;      установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери в жилые помещения) в количестве 5 шт.; демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых. Демонтаж сборных деревянных конструкций в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1 шт.; установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, по адресу, <адрес> количестве 1 шт.; установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0.51 м, в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1,75 кв.м.; облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 2,4 м2; утепление стен плитами минераловатными полужесткими толщиной 60 мм, в жилом помещении, расположенном по адресу <адрес>, в количестве 32 кв.м.; устройство слуховых окон в чердачном помещении в количестве 3 шт.; кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в ? кирпича в местах общего пользования на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 3,5 кв.м.; установка элементов каркаса из брусьев на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 4,55 м3.; облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с дверным проемом на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 45 м2; оклейка обоями стен по листовым материалам гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 45 кв.м.;

Для устранения недостатков при строительстве многоквартирного дома, расположенному по адресу: <адрес>, застройщику необходимо провести следующие мероприятия: демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв.м. двухстворчатых. Демонтаж сборных деревянных конструкций в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1 шт.; установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2. двухстворчатых, по адресу, <адрес> количестве 1 шт.; установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0.51 м, в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1,75 м2; облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 2,4 кв.м.; установка радиаторов чугунных, во все жилые помещения в количестве 50 секций; укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой во всех жилых помещениях многоквартирного дома в количестве 17 коробок; устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 кв.м.; шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщиной слоя 3 мм одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2; окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2; устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2; устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2; - устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 130 м.

В прокуратуру района поступили заявления жильцов многоквартирного домов, расположенных по адресам: <адрес>, на нарушение их жилищных прав.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст. 45 ГПК РФ, ст.ст. 27, 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», просит суд признать бездействие индивидуального предпринимателя Хабибуллова М.А. не законным. Обязать индивидуального предпринимателя Хабибуллова М.А. устранить в многоквартирных домах, расположенных по адресу: <адрес>, недостатки, указанные в акте технического осмотра жилых домов по <адрес>, от 10.01.2014, для чего необходимо выполнить работы, указанные в локально-сметных расчетах № и № от 28.01.2014, а именно.

По многоквартирному дому по <адрес>

- демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без параизоляционного слоя по всему многоквартирному дому в количестве 1 086 м2;

- ремонт конопатки шва с добавлением пакли с наружных стен многоквартирного дома выше 1 этажа в количестве 6372 м шва;

- наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном направлении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с па- раизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ с наружных стен многоквартирного дома по всему многоквартирному дому в количестве 1 086 м2;

- укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой во всех жилых помещениях многоквартирного дома в количестве 17 коробок;

- установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери в жилые помещения) в количестве 5 шт. в квартирах № <адрес>;

- демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв.м. двухстворчатых. Демонтаж сборных деревянных конструкций в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1 шт.;

- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, по адресу, <адрес> количестве 1;

- установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м., в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1,75 м2;

- облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 2,4 м2;

- утепление стен плитами минераловатными полужесткими толщиной 60 мм, в жилом помещении, расположенном по адресу <адрес>, в количестве 32 м2;

- устройство слуховых окон в чердачном помещении в количестве 3 шт.;

- кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в ? кирпича в местах общего пользования на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 3,5 м2;

- установка элементов каркаса из брусьев на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 4,55 м3;

- облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним — слоем с дверным проемом на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 45 м2;

оклейка обоями стен по листовым материалам гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 45 м2.

По многоквартирному дому по <адрес>:

демонтаж, установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых. Демонтаж сборных деревянных конструкций в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1 шт.;

установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м. двухстворчатых, по адресу, <адрес> количестве 1 шт.;

установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0.51 м, в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1,75 кв.м.;

облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 2,4 м2;

установка радиаторов чугунных, во все жилые помещения в количестве 50 секций;

укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой во всех жилых помещениях многоквартирного дома в количестве 17 коробок;

устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2;

шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщиной слоя 3 мм одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2;

окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2;

устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2;

устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2;

устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 130 м.

    В судебном заседании помощником прокурора Козловым А.В. исковые требования были уточнены, в части установки металлических дверных блоков в готовые проемы (двери в жилые помещения) в количестве 5 шт. с указанием квартир № <адрес>. Также пояснил, что силами администрации МО «Карсунский район» и жителями квартир в многоквартирном доме по <адрес> выполнены следующие работы по выявленным недостаткам: установлены подоконные доски из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м., в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1,75 м2; утеплены стены плитами минераловатными полужесткими толщиной 60 мм, в жилом помещении, расположенном по адресу <адрес>, в количестве 32 м2; установлены неармированные перегородки из кирпича толщиной в ? кирпича в местах общего пользования на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 3,5 м2; установлены элементы каркаса из брусьев на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 4,55 м3; произведена облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним — слоем с дверным проемом на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 45 м2. В многоквартирном доме по <адрес> жителями квартир установлены чугунные радиаторы, во все жилые помещения в количестве 50 секций, в № – 17 дополнительных радиаторов; в № – 13 радиаторов, № -14; в № -6. Остальная часть требований была поддержана помощником прокурора Карсунского района Козловым А.В., в обоснование им были приведены доводы, изложенные в иске. Кроме того, помощник прокурора Козлов А.В. дополнил, что ИП Хабибулловым М.А. в рамках ФЗ №94 были заключены 13 муниципальных контрактов с администрацией МО «Карсунское городское поселение» на покупку жилых помещений в строящихся многоквартирных домах по адресу: <адрес> и <адрес>. В муниципальном контракт был указан порядок расчета, согласно которому денежные средства должны были поступать Хабибуллову М.А. в три этапа: 20% при заключении контрактов; 40% при подписании документов ввода объектов в эксплуатацию; 20% при оформлении прав в собственность. Однако, Хабибулловым М.А. неоднократно нарушались сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Он объяснял это отсутствием денежных средств, тогда как перечисляемые ему денежные средства не всегда тратились Хабибулловым М.А. по назначению. В результате этого, в 2013 году строительством занималась администрация МО «Карсунское городское поселение» и МО «Карсунский район». В сентябре 2013 года, с нарушением всех сроков, квартиры были готовы и люди начали в них въезжать. Данные жилые помещения были приняты в эксплуатацию с многочисленными недостатками. Никакой технической документации на объекты жилищного строительства нет. Было возбуждено 2 уголовных дела. Также проводилась проверка в отношении указанного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество в особо крупных размерах. В следственном комитете также находится материал проверки в отношении должностных лиц администрации МО «Карсунское городское поселение». В результате обследования специалистами администрации МО «Карсунский район» вышеназванных домовладений, был составлен акт, согласно которому ИП Хабибуллову М.А. необходимо было провести ряд работ и мероприятий по устранению выявленных нарушений, что в свою очередь позволило бы жильцам данных квартир продолжить свое проживание в них. 28 января 2014 года специалистами администрации МО «Карсунский район» был составлен проектно-сметный расчет, в котором отражены все необходимые мероприятия по устранению нарушений, допущенных при строительстве указанных квартир. Указанные выше обстоятельства подтверждаются многочисленными фотографиями. Также и в других домах присутствует ряд нарушений, которые не являются предметом разбирательства данного дела. Однако прокуратура намерена выйти в суд с исковыми требованиями в защиту интересов неопределенного крага лиц, проживающих и в других домах, сдаваемых Хабибулловым М.А. в эксплуатацию.

    Истец Губина Е.И. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, при этом пояснила, что её семья въехала в <адрес> 1 ноября 2013 года. Всю зиму в квартире держалась низкая температура воздуха, кроме того, в квартире очень низкая звукоизоляция. Также не отделан санузел, межквартирные стены не утеплены, положены неровные полы, не отделаны пластиковые окна.

Истец Ланкина Н.А. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, при этом пояснила, что она проживает в <адрес>. В квартиру её семья въехала 10 ноября 2013 года. Всю зиму в квартире держалась очень низкая температура воздуха. Кроме этого, в квартире были ободраны стены, не было обоев, ни туалет, ни ванная комната не были отделаны плиткой, линолеум был настелен на полу кусками. Нет штапиков и ручек на окнах. Тамбур также не отделан. Никакой технической документации на квартиру у неё не имеется, лишь заключен договор социального найма квартиры.

Истец Аникина Ю.С. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, при этом пояснила, что она с семьей была заселена в квартиру 9 сентября 2013 года. Её квартира является угловой и расположена на втором этаже. Всю зиму в квартире держалась невыносимо холодная температура, приходилось находиться в помещении в верхней одежде, внутренняя отделка оставляет желать лучшего, в частности, звукоизоляция очень низкая, все двери в помещении сломаны. С данными проблемами она обращалась и в администрацию МО «Карсунское городское поселение» и в администрацию МО «Карсунский район», где ей обещали устранить недостатки. Технической документации на квартиру у неё не имеется, заключен лишь договор социального найма.

Истец Фейсканов Р.М. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал в полном объеме, при этом пояснил, что в октябре 2013 года заселился в одну из квартир по <адрес>. В зимнее время температура в квартире не поднималась выше 10-11 градусов. Вода замерзала из-за имеющегося пространства под полом размером 1,5 метра. В настоящее время силами администрации утеплили подъезд и стену в коридоре.

Истец Данилова Г.И. уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, при этом пояснила, что она переехала в квартиру в конце ноября 2013 года. Полы при переезде в квартиру были не доделаны, на них стелили ДСП, затем кусками линолеум. При этом, ей пояснили, что её квартира пристроена к кочегарке. Между ванной комнатой и туалетом имелась стена, в которой были щели, где могла поместиться рука. В ванной комнате не было полов, на потолке имелись дыры, обои отсутствовали. В результате этого, ей пришлось взять кредит и самостоятельно произвести ремонт на собственные средства. Зимой в квартире было очень холодно, в зале и прихожей дул ветер. Канализация отсутствовала, все отходы со второго этажа текли под её квартиру, пока администрация не вывела трубу перед домом. Вода из крана течет ржавая и пахнет мазутом. При переселении ей было известно, что квартиры приняты в эксплуатацию с имеющимися нарушениями и недостатками, но по прежнему месту жительства у неё стала обрушиваться стена, ей некуда было переселяться. Входная дверь была «бумажная», на собственные средства ею была установлена другая дверь.

Истец Семенова Т.В. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, при этом пояснила, что её семья заселилась в квартиру в сентябре 2013 года. В квартире, площадью 64 кв.м. имеется 22 секции батарей, но, несмотря на это, в квартире зимой держались низкие температуры. Внутренняя отделка в квартире практически отсутствует. При высказывании своих претензий Хабибуллову М.А., тот обещал устранить все нарушений, но этого сделано не было до настоящего времени.

Истец Мурзина О.И. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, при этом пояснила, что в квартиру она въехала 1 октября 2013 года. В ванной комнате ею были заменены все краны. В местах общего пользования были цементные полы, потолки из зеленых досок, в коридоре стены из окрашенных листов ГВЛ, звукоизоляции нет. Температура воздуха в квартире зимой была нормальная, но замерзали окна. Она, наряду с другими жильцами, обращалась к главе администрации МО «Карсунский район» Чубарову В.Б., который пообещал изыскать возможности для устранения имеющихся недостатков.

Истец Чуднова О.И. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, при этом пояснила, что она переехала в квартиру 15 сентября, сразу же добавила секции радиатора отопления. В квартире шатается пол, окна сделаны из ГВЛ, а не из пластика. Зимой окна промерзали, от чего вздулся ГВЛ, в туалете отсутствует кафель. Потолок в коридоре сделан из зеленых досок, отсутствуют ручки на дверях. Но до настоящего времени никакие нарушения ответчиком не устранены.

Истец Гриценко М.В. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, при этом пояснила, что она занимает <адрес>. Всю квартиру продувает ветром, между кухней и залом нет дверей, канализационные трубы выведены поверх пола. Зимой температура в квартире держалась на отметке в 12 градусов, приходилось для утепления вешать одеяла на окна, добавлять секции батареи.

В последующее судебное заседание истица Гриценко М.В. не явилась, просила о рассмотрении дела в свое отсутствие.

    Ответчик Хабибуллов М.А. в судебном заседании с заявленными требованиями прокурора не согласился, при этом пояснил, что имеющиеся в квартирах нарушения не устранены им в результате недополучения от администрации денежных средств в сумме 6 миллионов рублей. Кроме того, полагает, что иск заявлен прокурором Карсунского района необоснованно, так как им заключались муниципальные контракты с администрацией МО «Карсунское городское поселение», вследствие чего прокурор не вправе был обратиться в суд с какими-либо требованиями в защиту определенного круга лиц.

    Представитель третьего лица администрации МО «Карсунский район» Решетникова Е.И. поддержала заявленные уточненные исковые требования в полном объеме, пояснила, что в рамках исполнения муниципальных контрактов администрацией МО «Карсунский район» на лицевой счет Хабибуллова М.А. поступили денежные средства в сумме 15767909 рублей, однако взятые на себя обязательства по передаче в собственность администрации МО «Карсунское городское поселение» жилых помещений, предназначенных для проживания граждан в установленные контрактами сроки, Хабибулловым М.А. выполнены не были. В настоящее время силами администрации МО «Карсунский район» устранены некоторые недостатки, а именно установлены подоконные доски из ПВХ в каменных стенах в <адрес>, утеплены стены полужесткими минераловатными плитами в <адрес>, уложены перегородки из кирпича толщиной в ? кирпича в местах общего пользования на 2-ом этаже многоквартирного <адрес>, установлены элементы каркаса из брусьев на 2-ом этаже многоквартирного <адрес>, произведена облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами с дверным проемом на 2-ом этаже многоквартирного <адрес>. Также установлены чугунные радиаторы во всех жилых помещениях в количестве 50 секций в многоквартирном жилом <адрес>, но самим жителями этих квартир.

    Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Согласно ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара (ст. 475 ГК РФ).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около жилого помещения, при входе в жилое помещение и жилой дом и выходе из них, а также при пользовании инженерным оборудованием и обеспечить возможность перемещения предметов инженерного оборудования соответствующих помещений квартир и вспомогательных помещений дома, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. При этом уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и размещения. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение). Наружные ограждающие конструкции жилого помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую в холодный период года относительную влажность в межквартирном коридоре и жилых комнатах не более 60 процентов, температуру отапливаемых помещений не менее +18 градусов по Цельсию, а также изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха, пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещения, обеспечивающие отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях несветопрозрачных ограждающих конструкций и препятствующие накоплению излишней влаги в конструкциях жилого дома. Жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств и технических устройств. В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные и максимальные уровни звука и проникающего шума должны соответствовать значениям, установленным в действующих нормативных правовых актах, и не превышать максимально допустимого уровня звука в комнатах и квартирах в дневное время суток 55 дБ, в ночное - 45 дБ. При этом допустимые уровни шума, создаваемого в жилых помещениях системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, должны быть ниже на 5 дБА указанных уровней в дневное и ночное время суток. Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ.

Судом установлено, что в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 08.08.2011 №375-П утверждена областная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2011 - 2013 годах». В данную программу включены 6 многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Карсунское городское поселение».

Аналогичная программа утверждена решением Совета депутатов МО «Карсунское городское поселение» от 20.05.2011 №25.

В рамках исполнения программы, в период с 14.11.2011 по 24.05.2012 между администрацией МО «Карсунское городское поселение» (муниципальным заказчиком) и ИП Хабибулловым М.А. (подрядчиком) было заключено 13 муниципальных контрактов на приобретение 38 квартир, расположенных в <адрес>, на общую сумму 34390562 рубля 71 копейку.

В частности 28.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 1173732,00 рублей на приобретение <адрес>; 26.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 10775724,22 рубля на приобретение квартир № по <адрес>Б, и квартир № по <адрес>; 26.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 1324262,94 на приобретение квартир № по <адрес>; 16.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 2568361,93 рублей на приобретение квартир № по <адрес>; 16.12.2011 муниципальный контракт № на сумму 2296831, 05 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 19.03.2012 муниципальный контракт № на сумму 1989402, 50 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 13.03.2012 муниципальный контракт № на сумму 942000, 00 руб. на приобретение <адрес>; 19.03.2012 муниципальный контракт № на сумму 1989402, 50 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 05.05.2012 муниципальный контракт № на сумму 2637600, 00 руб. на приобретение квартир № по <адрес>; 24.05.2012 муниципальный контракт № на сумму 2637600, 00 руб. на приобретение <адрес>, и <адрес>.

Предметом муниципальных контрактов является приобретение заказчиком у застройщика жилых помещений (в дальнейшем квартир) в многоквартирных домах по <адрес> за счет средств Фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета Ульяновской области и средств бюджета МО «Карсунское городское поселение», Карсунского района Ульяновской области выделенных на переселение граждан из аварийного жилого фонда. По окончанию строительства застройщик обязан передать в собственность заказчику квартиры в соответствии с приложениями к контрактам. Оплата, согласно контрактам, должна производиться в безналичной форме платежными поручениями на расчетный счет застройщика. Первый платеж должен быть произведен в течение 10 дней с момента подписания контракта, второй платеж осуществляется после сдачи объекта в эксплуатацию, третий платеж осуществляется после регистрации права собственности на квартиры и получения правоустанавливающих документов на квартиры, четвертый платеж – полная оплата контракта оговорена конкретной датой и выплачивается в качестве доплаты превышения площади приобретаемых жилых помещении.

Муниципальными контрактами были определены права и обязанности сторон, в частности застройщику было вменено в обязанности, наряду с рядом других, выполнять план-график работ по завершению строительства многоквартирных домов, завершить строительство многоквартирных жилых домов не позднее срока, установленного в Техническом задании. В случае выявления заказчиком недостатков по переданным квартирам, застройщик обязан устранить за свой счет такие недостатки в течение двух недель с момента получения претензии заказчика. Кроме этого, застройщик устанавливает гарантийный срок на квартиры 5 лет с момента подписания акта приема-передачи. Пунктом 6.1. контрактов предусмотрено, что застройщик несет ответственность за выявленные дефекты в переданных квартирах.

    В приложении № к муниципальным контрактам определены качественные характеристики жилых помещений. Так, несущие конструкции дома должны быть выполнены из железобетонных панелей и кирпича, внутренние перегородки из кирпича, полы в жилых помещениях, кухне и коридоре должны быть покрыты линолеумом, санузел выложен кафельной плиткой, входная дверь должна быть металлическая, внутриквартирные двери выполнены из МДФ, оконные проемы пластиковые, должны иметься в наличии сантехнические приборы (унитаз, ванна, умывальник со смесителями, мойка), электротехнические приборы (заведена электропроводка, установлены электророзетки, электровыключатели, электропатроны), предусмотрена отделка стен жилых помещений и коридора обоями, санузла - плиткой, кухни - клеевая окраска. В перечне № оговорены функциональные и технические характеристики многоквартирных жилых домов, в приложении № согласованы даты ввода в эксплуатацию жилых помещений, даты регистрации права собственности.

    Вместе с тем, указанные жилые помещения были сданы в эксплуатацию с выявленными, указанными выше недостатками. С жильцами квартир и соистцами по делу были заключены договоры социального найма жилого помещения в августе 2013 года.

    Указанные обстоятельства суд считает установленными, поскольку они не оспариваются сторонами.

    В судебном заседании нашел свое подтверждение факт ненадлежащего исполнения ИП Хабибулловым М.А. условий вышеназванных муниципальных контрактов, в частности им были нарушены сроки сдачи жилых квартир в эксплуатацию, некачественная отделка квартир, что подтверждается показаниями истцов, допрошенных в судебном заседании свидетелей Л**М*Е*, Б**Н*А*, А**В*Т*, специалиста Акимова А.Р., фотоматериалами, локально сметными расчетами №, № от 28.01.2014 года. Оснований сомневаться в локальных расчетах у суда не имеется, поскольку они составлены лицом, обладающим специальными познаниями в области строительства зданий и сооружений, ценообразования и сметного нормирования в строительстве, что подтверждаетсяч удостоверением № от 2011 года.

Кроме того, вопреки обязанностям Хабибуллова М.А. по надлежащему выполнению условий муниципальных контрактов в домах № по <адрес> присутствуют многочисленные нарушения, в частности межквартирные перегородки выполнены с нарушением, не соблюдены условия устройства стен и перегородок по теплопроводимости и звукоизоляции; в вышеназванных домах входные двери в квартиры не соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные нарушения нашли свое подтверждение в акте технического осмотра жилого дома по <адрес> от 10.01.2014, составленного комиссией специалистов администрации МО «Карсунский район». ИП Хабибуллову М.А. было рекомендовано со стороны общего коридора в многоквартирном доме по <адрес>, выполнить прокладку слоя минеральной плиты толщиной 100 мм; наружные стены утеплить слоем минеральной ваты до соответствия требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в соответствии с теплотехническим расчетом для климатических условий района. В <адрес>, произвести утепление техподполий. Швы между брусом на всем доме проконопатить паклей. Оконные и дверные проемы утеплить в обоих домах. В многоквартирном доме по <адрес>, необходимо выполнить работы по устройству подвесных потолков и настила пола из линолеума.

По результатам технического осмотра многоквартирных домов начальником «Управления капитального строительства» администрации МО «Карсунский район» Акимовым А.Р. были составлены вышеуказанные локально-сметные расчеты от 28.01.2014 по ремонту в домах <адрес>, в которых отражены мероприятия, необходимые для устранения выявленных недостатков.

В адрес ответчика администрацией МО «Карсунский район» 21.02.2014 за № была направлена претензия с приложением локальных сметных расчетов, в которой указан срок для добровольного устранения недостатков, предъявляемых к качеству квартир, переданных Хабибулловым М.А. администрации МО «Карсунское городское поселение» на общую сумму 2500537 рублей 903 копейки. Срок для добровольного устранения недостатков установлен до 07 марта 2014 года. Однако указанная претензия не была вручена ответчику, ввиду «Истечения срока хранения».

Факт нарушения ответчиком Хабибулловым М.А. условий муниципальных контрактов нашел свое подтверждение в многочисленных фотоматериалах, свидетельствующих об имеющихся нарушениях, а также в показаниях допрошенных в судебном заседании свидетелей.

Доводы ответчика о том, что администрация МО «Карсунский район» не перечислила ему 6 миллионов рублей, являются, по мнению суда, не состоятельными, и опровергаются имеющимися в материалах дела многочисленными платежными поручениями и актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 18 февраля 2014 года, согласно которому на 18.02.2014 задолженность за МУ администрации МО «Карсунское городское поселение» составляет 715651 рубль 88 копейка. Акт подписан от МУ администрации МО «Карсунское городское поселение» А**В*Т* и ИП Хабибулловым М.А.. Кроме того, судом установлено, что со стороны ответчика никаких надлежащих мер по устранению выявленных недостатков принято не было.

Доказательств обратному стороной ответчика представлено не было.

При таких обстоятельствах суд признает бездействие ответчика незаконным.

В подтверждение ненадлежащего исполнения Хабибулловым М.А. обязательств по исполнению муниципальных контрактов суд принимает решение Арбитражного суда Ульяновской области от 27.02.2013 по иску администрации МО «Карсунское городское поселение» к ИП Хабибуллову М.А. о расторжении контракта и взыскании 18704405 рублей 00 копеек, которым с последнего в пользу администрации МО «Карсунское городское поселение» взыскана неустойка в сумме 678849 рублей 97 копеек. Постановлением Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 12.07.2013 вышеназванное решение изменено и на Хабибуллова М.А. возложена обязанность передать в собственность МО «Карсунское городское поселение» жилые помещения по адресу: <адрес>, с ответчика взыскана в пользу администрации МО «Карсунское городское поселение» неустойка в сумме 1915399 рублей 88 копеек. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 11.12.2003 по иску администрации МО «Карсунское городское поселение» к ИП Хабибуллову М.А. о расторжении муниципального контракта и взыскании 580459 рублей 13 копеек удовлетворены исковые требования истца.

В соответствии со статьями 1, 2, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации права и свободы человека защищаются гражданским законодательством, которое основывается на необходимости обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. В число способов защиты гражданских прав входит присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Учитывая изложенное, возложение на ответчика обязанности исполнить в интересах определенного круга лиц нормы федерального законодательства в области обеспечения нуждающихся граждан жильем может быть обеспечено судебным решением.

    Доводы ответчика о том, что прокурор неправомерно обратился в суд за защитой нарушенных прав определенного круга лиц, суд считает не основанными на законе, поскольку ст. 45 ГПК РФ прокурору предоставлено право обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов определенного круга лиц в защиту жилищных прав граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12,56, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

    Исковые требования прокурора Карсунского района Ульяновской области, поданного в интересах определенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Хабибуллову Мансуру Алиевичу о признании бездействия незаконным, возложении обязанности по устранению недостатков, указанных в акте технического осмотра жилых домов по <адрес> от 10 января 2014 года удовлетворить.    

Признать бездействие индивидуального предпринимателя Хабибуллова Мансура Алиевича незаконным.

    Обязать индивидуального предпринимателя Хабибуллова Мансура Алиевича устранить в многоквартирных домах, расположенных по адресу: <адрес>, недостатки, указанные в акте технического осмотра жилых домов по <адрес>, от 10.01.2014, для чего необходимо выполнить работы, указанные в локально-сметных расчетах № и № от 28.01.2014, а именно:

По многоквартирному дому по <адрес>:

демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без параизоляционного слоя по всему многоквартирному дому в количестве 1 086 м2;

ремонт конопатки шва с добавлением пакли с наружных стен многоквартирного дома выше 1 этажа в количестве 6372 м шва;

наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном направлении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с параизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ с наружных стен многоквартирного дома по всему многоквартирному дому в количестве 1 086 м2;

укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой во всех жилых помещениях многоквартирного дома в количестве 17 коробок;

установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери в жилые помещения) в количестве 5 шт.;

демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м двухстворчатых. Демонтаж сборных деревянных конструкций в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1 шт.;

установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, по адресу, <адрес> количестве 1 шт;

облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 2,4 м2;

        - устройство слуховых окон в чердачном помещении в количестве 3 шт.;

оклейка обоями стен по листовым материалам гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности на 2-ом этаже многоквартирного дома в количестве 45 м2;

По многоквартирному дому по <адрес>:

демонтаж, установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых. Демонтаж сборных деревянных конструкций в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1 шт.;

установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв.м двухстворчатых, по адресу, <адрес> количестве 1 шт.

установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0.51 м, в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 1,75 м ;

облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в жилом помещении, расположенном по адресу, <адрес> количестве 2,4 м2;

укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой во всех жилых помещениях многоквартирного дома в количестве 17 коробок;    

устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2;

шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщиной слоя 3 мм одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2;

окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2;

устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2;

устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ - в стыках одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 240 м2;

устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 одноуровневых в коридоре многоквартирного дома в количестве 130 м.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Карсунский районный суд Ульяновской области в течение 1 месяца со дня изготовления его в окончательной форме.

Судья:             И.П. Мещанинова