Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-6369/2016 ~ М-6298/2016 от 20.07.2016

Дело № 2-6369/ 2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

11 октября 2016 года Кировский районный суд г.Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Капралова В.Р., при секретаре Рамзаевой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство представителя истца Есиновского В.В. по доверенности Устинова Е.В. об утверждении мирового соглашения по гражданскому делу по иску Есиновского В.В. к ИП Захарову М.Г. о взыскании убытков, неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Есиновский В.В., обратился в суд с иском к ИП Захарову М.Г. о взыскании убытков, неустойки реда.

Просил взыскать с ответчика в пользу истца стоимость оплаченных но невыполненных работ в сумме <***>, неустойку в размере <***>, штраф в размере <***>, судебные издержки в размере <***>

В судебном заседании представитель истца Есиновского В.В. по доверенности Устинов Е.В., приобщил к материалам дела текст мирового соглашения, заключенного между истцом Есиновским В.В. и ответчиком ИП Захаров М.Г. и ходатайствовал об его утверждении судом.

В судебном заседании представитель ответчика ИП Захаров М.Г. по доверенности Мурашкин В.В. поддержал ходатайство представителя истца и настаивал на утверждении судом представленного мирового соглашения.

Представленное суду мировое соглашение содержит следующие условия: Есиновский В.В. –Истец и ИП Захаров М.Г. –Ответчик заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. По настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется закончить объект строительства согласно договору *** от 18.09.2015г. заключенному между сторонами в срок до 25.12.2016г., включая устранение как имеющихся недоделок, так и выявленного в процессе достройки брака.

2 Ответчик обязуется выплатить Истцу неустойку за просрочку выполнения работ в сумме <***>

3 Истец обязуется оплатить Ответчику выполнение работ согласно договору *** от 18.09.2015г. заключенному между сторонами, в течении 10 дней с момента окончания объекта строительства. Итоговая стоимость работ уменьшается на сумму неустойки, указанной в п.2 настоящего соглашения.

4 Истец отказывается от исковых требований: о взыскании выплаченного аванса; о взыскании неустойки в части согласованной сторонами в п.2 мирового соглашения; о взыскании штрафа; о взыскании судебных расходов по оплате госпошлины и услуг представителя.

5. Судебные расходы сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне которая их понесла.

6.Стороны констатируют, что фактом подписания настоящего мирового соглашения урегулированы все взаимные требования сторон, вытекающие из заключенного между ними договора *** от 18.09.2015г., как возникающие в настоящее время, так и в бедующем, как со стороны истца так и со стороны ответчика.

Условия мирового соглашения зафиксированы в письменном виде, адресованы суду и подписаны с одной стороны, истцом Есиновским В.В., а с другой стороны ответчиком ИП Захаровым М.Г.

Статьей 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) установлено, что стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу п.1 п.2 ст.173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае, если отказ от иска, признание иска ли мировое соглашение сторон выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу. Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения мирового соглашения.

Условия мирового соглашения подписаны сторонами и приобщены к материалам дела.

В соответствии со ст.ст.220, 221 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом. Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Сторонам разъяснены последствия заключения мирового соглашения, порядок и последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ, о чем сами стороны указали в тексте мирового соглашения.

Проверив условия мирового соглашения, суд находит, что они не противоречат закону и не нарушают права других лиц, в связи с чем, суд полагает возможным утвердить указанное мировое соглашение.

Учитывая, что в соответствии с ч.3 ст.17 Закона о защите прав потребителей истца освобождаются от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления, в соответствии со ст.ст. 88, 98, 103 Гражданского процессуального кодекса РФ, с ответчика ИП Захаров М.Г. в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина пропорционально удовлетворенным требованиям в размере <***>

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, абз. 5 ст. 220, ст. ст. 221, 224, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Есиновским В.В. и ответчиком ИП Захаровым М.Г. по гражданскому делу по иску Есиновского В.В. к ИП Захарову М.Г. о взыскании убытков, неустойки на следующих условиях:

Есиновский В.В. –Истец и ИП Захаров М.Г. –Ответчик заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. По настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется закончить объект строительства согласно договору *** от 18.09.2015г. заключенному между сторонами в срок до 25.12.2016г., включая устранение как имеющихся недоделок, так и выявленного в процессе достройки брака.

2 Ответчик обязуется выплатить Истцу неустойку за просрочку выполнения работ в сумме <***>

3 Истец обязуется оплатить Ответчику выполнение работ согласно договору *** от 18.09.2015г. заключенному между сторонами, в течении 10 дней с момента окончания объекта строительства. Итоговая стоимость работ уменьшается на сумму неустойки, указанной в п.2 настоящего соглашения.

4 Истец отказывается от исковых требований: о взыскании выплаченного аванса; о взыскании неустойки в части согласованной сторонами в п.2 мирового соглашения; о взыскании штрафа; о взыскании судебных расходов по оплате госпошлины и услуг представителя.

5. Судебные расходы сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне которая их понесла.

6.Стороны констатируют, что фактом подписания настоящего мирового соглашения урегулированы все взаимные требования сторон, вытекающие из заключенного между ними договора *** от 18.09.2015г., как возникающие в настоящее время, так и в бедующем, как со стороны истца так и со стороны ответчика.

Взыскать с ИП Захарова М.Г. в доход местного бюджета госпошлину в размере <***>

Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г.Екатеринбурга в течение 15 дней со дня вынесения определения.

Судья В.Р. Капралов