Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3163/2021 ~ М-2192/2021 от 26.04.2021

Дело № 66RS0003-01-2021-002182-69

Производство № 2-3163/2021 Мотивированное решение изготовлено 09.06.2021

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 02 июня 2021 года

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Капралова В.Р., при секретаре судебного заседания Патраковой П.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Коновалова Владимира Васильевича к ИП Носуле Константину Андреевичу о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Коновалов В.В. обратился в суд с иском к ИП Носуле К.А. о защите прав потребителей.

В обоснование иска указал, что 12 июня 2020 года между ИП Носулей К.А. именуемый далее и Коноваловым В.В., заключен Договор подряда *** на выполнение работ по снятию замеров, изготовлению, доставке и монтажу ПВХ конструкций изготовленные из профиля компании «Nordprof» 58 мм. 3-х камерный, Grain-Prestige» 70 мм. 5-ти камерный, «BALKONKA» 58 мм. Раздвижная, «Grain-lider» 58 мм. 4-х камерный в помещении расположенному по адресу: *** *** Цена составляет 120 598 рублей. Предоплата, составила 84 000 руб. Подрядчик обязан приступить к исполнению договорных обязательств не позднее 12 июня 2020 года и окончить работы не позднее 100 (ста) рабочих дней, т.е. не позднее 08.11.2020г. Подрядчик, согласно Договора приступил к исполнению договорных обязательств и по факту перечисления Заказчиком денежных средств, представителем Подрядчика произведены замеры. На момент подачи претензии конструкции не изготовлены, к монтажным работам Подрядчик не преступал, со ссылкой на необходимость подготовки материалов. На данный момент работы не выполнены, акт приема-передачи не подписан. Объект не сдан. Ответчик не исполнил со своей стороны условия Договора подряда *** от 12 июня 2020.

На основании изложенного просит обязать Ответчика исполнить обязательства по Договору подряда *** от 12.06.2020г. в кратчайшие сроки, но не позднее 15 июня 2021 года. Взыскать с Ответчика в пользу истца неустойку (пеню) в размере 120 598 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 81 241 руб., компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., штраф в размере пятьдесят процентов от присужденной суммы.

Стороны извещены о дате, времени и месте судебного заседания, в суд не явились, о причинах неявки не сообщили, письменные возражения на иск не направили и не просили о рассмотрении дела в своё отсутствие.

Также о времени и месте рассмотрения заявления указанные лица извещались публично путем заблаговременного размещения в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» информации на интернет-сайте Кировского районного суда г. Екатеринбурга.

Как указано в п.63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

Согласно п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

В соответствии с п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

При таких обстоятельствах, суд в соответствии со ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полагает возможным рассмотреть дело при данной явке в порядке заочного судопроизводства.

Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь предоставленных доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

Руководствуясь статьей 167, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что ответчик и третьи лица извещены надлежащим образом и за срок, достаточный для обеспечения явки и подготовки к судебному заседанию, суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие в порядке заочного производства, против чего истец не возражал.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом и в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В соответствии с п.1 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В соответствии со статьями 740, 743, 746, 754 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

Судом установлено, что между 12 июня 2020 года между ИП «Носуля Константин Андреевич» и Коноваловым Владимиром Васильевичем, заключен Договор подряда UJ № 00980.

Согласно договору, заключен на выполнение работ по снятию замеров, изготовлению, доставке и монтажу ПВХ конструкций изготовленные из профиля компании «Nordprof» 58 мм. 3-х камерный, Grain-Prestige» 70 мм. 5-ти камерный, «BALKONKA» 58 мм. Раздвижная, «Grain-lider» 58 мм. 4-х камерный. Объект располагался по адресу: ***Согласно Договору, стоимость услуг составляет 120 598 руб.

В силу п.3.3. Договора предоплата, при заключении Договора составила 84 000 рублей, со стороны Заказчика произведена в полном объеме на момент заключения Договора, о чем свидетельствует приложенная к материалам дела квитанция №000045 от 12.06.2020.

Согласно и 2.1. Договора, Подрядчик обязан приступить к исполнению договорных обязательств не позднее 12 июня 2020 года и окончить работы не позднее 100 (ста) рабочих дней т.е. не позднее 08.11.2020г.

16.02.2021 в адрес ответчика направлена претензия.

На день направлении претензии конструкции не изготовлены, к монтажным работам Подрядчик не преступал. Акт приема-передачи не подписан. Объект не сдан.

Абзацем 2 пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно ч.1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:назначить исполнителю новый срок.

Требование о расторжении договора, истцом не заявлено.

Следовательно требование о возложении обязанности исполнить условия договора подряда UJ № 00980 от 12.06.2020 подлежат удовлетворению. Срок суд полагает возможным установить для исполнения установить до 01.09.2021 г.

В соответствии с п.1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или договором может быть предусмотрена уплата неустойки (штрафа, пени), которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ч.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основаниипункта 1настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочкинеустойку (пеню)в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Общая цена заказа составляет сумму 120598 руб.

Согласно расчету истца размер неустойки с 08.11.2020 по 16.02.2021 (101 день) составляет 120598*101*3%= 254520 руб. Однако сумма неустойки не может превышать стоимости услуг.

Как следует из пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку по заявлению должника о таком уменьшении.

Принимая во внимание положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд, учитывая явную несоразмерность начисленной неустойки последствиям нарушенного обязательства, с учетом конкретных фактических обстоятельств, исходя из общеправовых принципов разумности, справедливости и соразмерности.

Стороной ответчика о применении ст. 333 ГК РФ не заявлено, оснований для применения данной статьи судом не усматривается.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 120 598 руб.

Что касается требований истца о взыскании с ИП Носуля Константина Андреевича компенсации морального вреда, то согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Учитывая, что судом установлен факт нарушения ответчиком ИП Носуля Константина Андреевича прав истца как потребителя, в соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», исходя из принципа разумности и справедливости, с учетом характера причиненных истцу страданий, вызванных нарушением ответчиком его прав, суд полагает необходимым удовлетворить требования истца о компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.

В силу ч.6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Как следует из п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Учитывая, что истец в досудебном порядке обращался к ответчику с претензией, имеются все основания для взыскания с ответчика штрафа по указанным выше основаниям в размере 70 299 руб. (120598 руб. + 20000 руб.).

Стороной ответчика о применении ст. 333 ГК РФ не заявлено, в связи с чем оснований для применения данной статьи судом не усматривается.

Согласно ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Согласно ч.1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Пунктами 11, 12, 13 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016г. №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек связанных с рассмотрением дела» (далее Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016г. №1) определено, что разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ).

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Согласно материалам дела истцом произведена оплата юридических услуг представителя в размере 81 241 руб.

При определении размера подлежащих возмещению расходов по оплате юридической помощи представителя суд учитывает, что претензия и исковое заявление подписано и подано истцом, представитель истца в судебных заседаниях не участвовал, состав оказанных представителем услуг истцом суду не представлен, приложение к договору оказания юридических услуг не приложено. Возможно пока не доказано иное подготовка представителем истца проекта претензии и проекта искового заявления и консультация о порядке обращения истца с исковым заявлением.

При таких обстоятельствах, учитывая объём фактически оказанных истцу услуг и выполненной работы несложность рассмотренного дела, суть исковых требований, критерий разумности, учитывая, что сумма понесенных истцом убытков по договору подряда меньше чем сумма заявленных требований по взысканию расходов на услуги представителя, а так же в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон, суд находит, что расходы на услуги представителя в разумных пределах подлежат взысканию в размере 10000 руб.

Поскольку судом удовлетворены имущественные неимущественные требования истца, то в соответствии со ст.333.19 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца надлежит взыскать понесенные им расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 211 руб. 96 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Коновалова Владимира Васильевича к ИП Носуле Константину Андреевичу о защите прав потребителя – удовлетворить частично.

Возложить обязанность на ИП Носулю Константина Андреевича (ИНН 668507091685) исполнить условия договора подряда *** от 12.06.2020 в срок до 02.08.2021 г.

Взыскать с ИП Носули Константина Андреевича (ИНН 668507091685) в пользу Коновалова Владимира Васильевича неустойку в размере 120598 руб., юридические услуги в размере 10000 руб., моральный вред в размере 20000 руб., штраф в размере 70299 руб.

Взыскать с ИП Носули Константина Андреевича (ИНН 668507091685) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 211 руб. 96 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья В.Р.Капралов