Решение по делу № 2-502/2015 от 01.10.2015

Дело № 2-502/2015 -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19 ноября 2015 года Пермский край г. Очер

Очерский районный суд Пермского края в составе

председательствующего судьи Соломникова К.Э.,

при секретаре Шардаковой С.Е.,

с участием истца Ачимова Е.В.,

представителя истца Шестаковой С.Е.,

ответчика Золотько С.В.,

представителя ответчика Зубко Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ачимова Е. В. к индивидуальному предпринимателю Золотько С. В. о расторжении договора подряда, возврате уплаченной по договору денежной суммы и взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

установил:

Ачимов Е.В. обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Золотько С.В. о расторжении договора подряда, возврате уплаченной по договору денежной суммы и взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

В соответствии с ч.1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут закончить дело мировым соглашением.

В судебном заседании стороны заключили мировое соглашение, согласно условиям, которого договорились о следующем:

Истец полностью отказывается от исковых требований к ответчику о расторжении договора подряда, возврате уплаченной по договору денежной суммы и взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> полученные ответчиком от истца по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, остаются в распоряжении ответчика.

Ответчик обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ доставить по <адрес>, и безвозмездно передать истцу или представителю истца строительные материалы:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В случае нарушения ответчиком сроков доставки истцу или представителю истца строительных материалов, указанных в пункте 3.3. мирового соглашения, истец утрачивает интерес к исполнению ответчиком обязательств, предусмотренных в пункте 3.3. мирового соглашения.

Ответчик обязуется в случае нарушения ответчиком сроков доставки истцу или представителю истца строительных материалов, указанных в пункте 3.3. мирового соглашения, выплатить истцу денежные средства в сумме <данные изъяты>

Судебные расходы сторонам не возмещаются.

В соответствии с ч.1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут закончить дело мировым соглашением.

Согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Понуждение к осуществлению гражданских прав и обязанностей в силу закона не допускается.

Содержание ст. ст.39, 173, 220, 221 ГПК РФ истцу разъяснено и понятно.

Условия мирового соглашения соответствуют действующему законодательству и не ущемляют чьих-либо прав и законных интересов и считает возможным в соответствии со ст.173 ГПК РФ утвердить мировое соглашение сторон, производство по делу прекратить.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ о том, что вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, сторонам разъяснены и понятны.

Руководствуясь ст.ст.39,173,224,220,221 ГПК РФ,

определил:

принять отказ истца от иска к ответчику о расторжении договора подряда, возврате уплаченной по договору денежной суммы и взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

Утвердить мировое соглашение между истцом Ачимовым Е. В. и ответчиком Золотько С. В., согласно условиям которого стороны договорились о следующем:

Денежные средства в сумме <данные изъяты> полученные ответчиком от истца по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, остаются в распоряжении ответчика.

Ответчик обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ доставить по <адрес>, и безвозмездно передать истцу или представителю истца строительные материалы:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В случае нарушения ответчиком сроков доставки истцу или представителю истца строительных материалов, указанных в пункте 3.3. мирового соглашения, истец утрачивает интерес к исполнению ответчиком обязательств, предусмотренных в пункте 3.3. мирового соглашения.

Ответчик обязуется в случае нарушения ответчиком сроков доставки истцу или представителю истца строительных материалов, указанных в пункте 3.3. мирового соглашения, выплатить истцу денежные средства в сумме <данные изъяты>

Судебные расходы сторонам не возмещаются.

Разъяснить сторонам ст.221 ГПК РФ, что вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Очерский районный суд в течение пятнадцати дней со дня его вынесения.

Судья – подпись

-

Секретарь судебного заседания –