Решение по делу № 2-75/2020 (2-4957/2019;) ~ М-4694/2019 от 21.08.2019

дело № 2-75/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

25 февраля 2020 года      город Уфа

Октябрьский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Шаймиева А.Х.,

при секретаре Маникаевой Э.Ф.,

с участием истца Семеновой О.С., личность установлена по паспорту, представителя истца Адиятуллина Р.Ф., по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, ответчика Кривошеева И.И., личность установлена по паспорту, представителя ответчика ООО «Стройэксперт» - Хаматханова В.Ф., по доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ, третьего лица Семенова А.В., личность установлена по паспорту,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Семеновой О.С. к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройэксперт», Кривошееву И.И. о расторжении договора строительного подряда и взыскании убытков,

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Стройэксперт» к Семеновой О.С. о расторжении договора строительного подряда и взыскании убытков.

руководствуясь ст.194 - 198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Семеновой О.С. к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройэксперт», Кривошееву И.И. о расторжении договора строительного подряда и взыскании убытков – удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройэксперт» в пользу Семеновой О.С. сумму, уплаченную по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 741 150 (три миллиона семьсот сорок одна тысяча сто пятьдесят) рублей, неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, штраф в размере 2 122 075 (два миллиона сто двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей, моральный вред в размере 3 000 (три тысячи) рублей, расходы на нотариальные услуги в размере 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей, расходы на оплату госпошлины в размере 39 862 (тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля, расходы на проведение строительно-технической экспертизы в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

Обязать ООО «Стройэксперт» за счет собственных средств и сил произвести демонтаж недостроенного дома и осуществить вывоз строительных материалов с участка Семеновой О.С., в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении остальной части исковых требований в части расторжения договора строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Семеновой О.С. и ООО «Стройэксперт» отказать.

Взыскать с ООО «Стройэксперт» в пользу ООО «Авсконсалт» расходы на проведение судебной экспертизы в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

В удовлетворении встречного искового заявления Общества с ограниченной ответственностью «Стройэксперт» к Семеновой О.С. о расторжении договора строительного подряда и взыскании убытков – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме через Октябрьский районный суд г. Уфы.

Судья      А.Х. Шаймиев