Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-225/2011 (2-3546/2010;) ~ М-3629/2010 от 09.12.2010

\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          дело № 2-225/2011/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

08февраля 2011года                                                                город      Красноярск

Кировский районный суд

в составе:

председательствующего судьи Поповой Г.М

при секретаре Махалиной С.Е.,

рассмотрев гражданское дело по иску Цехановича Павла Николаевича к ОРГ о защите прав потребителя.

УСТАНОВИЛ:

В Кировский районный суд города Красноярска поступило указанное выше исковое заявление,в котором истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере630300рублей,компенсацию морального вреда в размере10000рублей по следующим основаниям:31.05.2010года между ним и ответчиком заключен договор подряда № 01/05-10о выполнении комплекса строительных работ по адресу:<адрес>общая сумма оплаты стоимости строительных работ определена в630300рублей; работы должны быть окончены05.10.2010года,однако в сроконине были выполнены.07.10.2010года он направил ответчику в связи с этим претензию,просрочка составила36дней,начиная с06.10.2010года и по10.11.2010года,неустойка составляет680724рубля; подлежит взысканию и компенсация морального вреда.

В суд поступили письменные отказы от иска истца Цехановича и его представителя Варфоломеева Е.А.,также отказ от иска представитель истца Варфоломеев подтвердил в суде,по следующим основаниям:стороны добровольно отрегулировали данный спор.

Отказ истца от иска и прекращение производства по данному делу не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы иных лиц.

На основании изложенного,руководствуясь ст.ст.39,173, 203,220,221ГПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1.Принять отказ от иска Цехановича Павла Николаевича к ОРГ о защите прав потребителя.

2.Производство по вышеуказанному исковому заявлению прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба или принесен протест в Красноярский краевой суд через Кировский районный суд города Красноярска в течение10дней со дня объявления.

                                                                                          Судья