Решение по делу № 2-801/2022 от 20.07.2022

Дело № 2-801/2022                              

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

            20 июля 2022 года                                                                                                        пос.Коноша                                                               

            Мировой судья судебного участка № 1 Коношского судебного района Архангельской области Ерина И.Г.,

при секретаре Угрин Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Михайлова Ивана Александровича к обществу с ограниченной ответственностью «Пересвет+» о расторжении договора подряда, взыскании предоплаты по договору, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя,

руководствуясь ст.ст.194-199, ст.235 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Михайлова Ивана Александровича к обществу с ограниченной ответственностью «Пересвет+» о расторжении договора подряда, взыскании предоплаты по договору, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда № 288 от 02 сентября 2021 года, заключенный между Михайловым Иваном Александровичем и обществом с ограниченной ответственностью «Пересвет+».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пересвет+» в пользу Михайлова Ивана Александровича предоплату по договору в размере 45 500 рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения работы в размере 45 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50 500 рублей, а также расходы на оплату юридических услуг в размере 6500 рублей, всего 158 000 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пересвет+» в доход бюджета муниципального образования «Коношский муниципальный район» государственную пошлину в размере 3230 рублей 00 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в Коношский районный суд Архангельской области через мирового судью судебного участка № 1 Коношского судебного района Архангельской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть подано в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании, и в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

            Мировой судья                                                                                                                И.Г.Ерина