Решение по делу № 2-1147/2023 от 18.05.2023

Дело <НОМЕР>

УИД 29MS0050-01-2023-001357-17

Заочное решение

именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

г. <АДРЕС>                                                              <ДАТА1>

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> Приморского судебного района <АДРЕС> области <ФИО1>, при секретаре <ФИО2>,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску <ФИО3> к <ФИО4> о взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального вреда,

руководствуясь ст.ст. 194-199 , 233, 234 ГПК РФ, суд

решил:

исковые заявление <ФИО3> к <ФИО4> о взыскании неустойки по договору подряда, компенсации морального вреда - удовлетворить.

Взыскать с <ФИО4> в пользу <ФИО3> неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работ по договору подряда на ремонт и отделку помещения от <ДАТА2>  за период с <ДАТА3> по <ДАТА4> в размере 97200,00 руб., компенсацию морального вреда в размере 2000,00 руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в размере 49600,00 руб., всего взыскать 148800 руб.00 коп.

Взыскать с <ФИО4> в пользу местного бюджета государственную пошлину в размере 4176,00 руб.

Согласно п.3 ст.199 ГПК РФ мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу.

В соответствии с п.4 ст.199 ГПК РФ мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд <АДРЕС> области через мирового судью судебного участка <НОМЕР> Приморского судебного района <АДРЕС> области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда через мирового судью судебного участка <НОМЕР> Приморского судебного района <АДРЕС> области.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд <АДРЕС> области через мирового судью судебного участка <НОМЕР> Приморского судебного района <АДРЕС> области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мировой судья                                                                    <ФИО1>