Решение по делу № 2-605/2015 от 29.12.2014

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

г. Ханты-Мансийск      11 февраля 2015 года

Ханты-Мансийский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе председательствующего судьи Бакшеева И.В.,

при секретаре Каликиной О.А.,

с участием истца ФИО1, представителя ответчиков ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью "Кроника", ФИО2 о понуждении к исполнению обязательств и взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

В Ханты-Мансийский районный суд с исковым заявлением обратилась ФИО1 к ответчикам ООО "Кроника", ФИО2 о понуждении к исполнению обязательств и взыскании неустойки. Требования мотивировала тем, что ДД.ММ.ГГГГ. заключила с ООО "Кроника" договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу <адрес>. Срок окончания работ установлен третий квартал 2013 года. Цена договора 2500000 рублей. Дополнительным соглашением к договору подряда срок окончания работ перенесен на ДД.ММ.ГГГГ. Предусмотрена неустойка за просрочку исполнения обязательства в размере 5 % от цены договора за каждый день просрочки. Помимо указанного, директором общества ФИО2 дано поручительство за исполнение ООО "Кроника" принятых на себя обязательств. Вместе с тем, объект строительством и отделочными работами не окончен. Подрядчиком допущены нарушения сроков окончания строительства. Просит суд обязать ответчиков исполнить принятые по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. обязательства, взыскать с ответчиков солидарно неустойку в сумме 44875000 рублей.

В судебном заседании стороны представили суду мировое соглашение, в соответствии с которым:

1.    Стороны определили, что сторона ответчиков уплачивает истцу в счет компенсации денежную сумму в размере 1 000 000 рублей в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

2. Сторона ответчиков обязуется возместить истцу в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ половину суммы государственной пошлины, уплаченной при подачи иска, которая составляет 60200 рублей.

3. Стороны пришли к соглашению о том, что обязательства по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ и договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ претензий не имеют, обязательства исполнены в полном объеме.

4. Истец отказывается от исковых требований к ответчикам в остальной части заявленных исковых требований.

5. При условии надлежащего выполнения условий мирового соглашения стороны обязуются не предъявлять каких-либо требований друг к другу, возникших из данного спора.В соответствии с правилами ст. 39 ГПК РФ, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мирового соглашения сторон, если это противоречит закону, либо нарушает права и законные интересы других лиц.

Условия мирового соглашения оформлены письменно в заявлении, адресованном суду и подписанном сторонами.

Сторонам ясны положения ч. 3 ст. 173, абз. 5 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ, в соответствии с которыми при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, выполнение условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, а потому суд находит мировое соглашение подлежим утверждению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 220-225, 101 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное ДД.ММ.ГГГГ между истцом ФИО1 и ответчиками Обществом с ограниченной ответственностью "Кроника", ФИО2, по которому:

1. Стороны определили, что сторона ответчиков уплачивает истцу в счет компенсации денежную сумму в размере 1000000 рублей в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

2. Сторона ответчиков обязуется возместить истцу в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ половину суммы государственной пошлины, уплаченной при подачи иска, которая составляет 60200 рублей — всего: 30100 рублей.

3. Стороны пришли к соглашению о том, что обязательства по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ и договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ исполнены в полном объеме, претензий не имеют.

4. Истец отказывается от требований к ответчикам в остальной части иска.

5. При условии надлежащего выполнения условий мирового соглашения стороны обязуются не предъявлять каких-либо требований друг к другу, возникших из данного спора.

Производство по гражданскому делу прекратить.

Иные судебные расходы по делу возлагаются на сторону, их понесшую.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение пятнадцати дней со дня объявления определения через Ханты-Мансийский районный суд.

Судья Ханты-Мансийского

районного суда         И.В. Бакшеев