Определение по делу № 2-482/2013 ~ М-418/2013 от 05.07.2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения

п.Акбулак 13 августа 2013 года

Акбулакский районный суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Сохань НВ, при секретаре ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ковалева В.В. к ОАО «Оренбургоблгаз» трест Соль-Илецкмежрайгаз, Акбулакской комплексной эксплуатационной службе о возмещении материального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Ковалев В.В. обратился в суд с иском к ОАО «Оренбургоблгаз» трест Соль-Илецкмежрайгаз, Акбулакской комплексной эксплуатационной службе о возмещении материального вреда, указав, что на основании договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты> сметного расчета о газификации дома по адресу: <адрес>, пе<адрес> ДД.ММ.ГГГГ принадлежащий ему на праве собственности, ответчик ОАО «Оренбургоблгаз» трест «Соль-Илецкмежрайгаз», принял на себя обязательство по выполнению работ по газификации жилого дома по пе<адрес> ДД.ММ.ГГГГ Стоимость поручаемых подрядчику работ по настоящему сметному расчету, а так же по акту о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №<данные изъяты> рублей. Заказчик внес ДД.ММ.ГГГГ сумму до начала работ в размере <данные изъяты> рублей, вторую сумму <данные изъяты> рубля внес по окончанию работы, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. Все работы, предусмотренные договором, были оплачены заказчиком ДД.ММ.ГГГГ. Подрядчик по сегодняшний день договорные обязательства не выполнил. На основании ответа ОАО «Оренбургоблгаз» трест «Соль-Илецкмежрайгаз» от ДД.ММ.ГГГГ №, а так же ответа администрации МО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты>, распределительный газопровод квартала №(<адрес>, пе<адрес>, ул Октябрьская, пе<адрес>) в <адрес>, находится на балансе ОАО «Оренбургоблгаз». Начиная с января 2013 года по сегодняшний день он неоднократно обращался к ответчикам о выполнении договорных обязательств по пуску газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата. Ответчик по сегодняшний день не выполнил взятые на себя данные обязательства. Срок просрочки неустойки исчисляется с ДД.ММ.ГГГГ по день подачи заявления (по ДД.ММ.ГГГГ), то есть составил 165 дней и соответственно: <данные изъяты>

Просил назначить исполнителю 10 дневный срок по обязательству для выполнения работ по пуску газа в газовое оборудование жилого дома по адресу: <адрес>. пе<адрес>, <данные изъяты>) и взыскать в его пользу неустойку за просрочку выполнения работ в сумме 160258<данные изъяты> рубля, а также за услуги адвоката <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании истец предложил заключить мировое соглашение, по условиям которого он при подписании мирового соглашения отказывается от взыскания неустойки за просрочку работ в сумме <данные изъяты> рубля, а ответчик в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно обязуется исполнить принятые на себя обязательства согласно договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и акту выполненных работ, а именно : <данные изъяты>

В судебном заседании истец и ответчик пришли к мировому соглашению, по условиям которого истец Ковалев В.В. отказывается от исковых требований в части взыскания с треста ОАО «Оренбургоблгаз» трест Соль-Илецкмежрайгаз суммы неустойки в размере 160258 рубля 73 копейки за просрочку неисполнения принятых на себя обязательств по договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, а ответчик - ОАО «Оренбургоблгаз» трест Соль-Илецкмежрайгаз принимает на себя обязательства оплатить Ковалеву В.В. в срок до ДД.ММ.ГГГГ (включительно) за услуги адвоката <данные изъяты> рублей и исполнить принятые на себя обязательства, предусмотренные по договору подряда <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Стороны в судебном заседании выразили согласие заключить мировое соглашение на указанных истцом условиях.

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и подписаны сторонами.

Сторонам по делу разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ.

Мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц.

Руководствуясь ст.ст.39,173,220,221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное Ковалевым В.В. и ОАО «Оренбургоблгаз» трест Соль-Илецкмежрайгаз, Акбулакской комплексной эксплуатационной службой, по которому:

- истец Ковалев В.В. отказывается от исковых требований в части взыскания с ОАО «Оренбургоблгаз» трест Соль-Илецкмежрайгаз суммы неустойки в размере <данные изъяты> за просрочку неисполнения принятых на себя обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ, а ответчик ОАО «Оренбургоблгаз» трест Соль-Илецкмежрайгаз в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязуется исполнить принятые на себя обязательства, предусмотренные договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ № (<данные изъяты> и оплатить истцу <данные изъяты> рублей за оказанные ему услуги адвоката в суде.

Производство по делу по иску Ковалева В.В. к ОАО «Оренбургоблгаз» трест Соль-Илецкмежрайгаз, Акбулакской комплексной эксплуатационной службе о возмещении материального вреда прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба в Оренбургский областной суд через суд Акбулакского района в течение 15 дней.

Судья: Н.В.Сохань