Решение по делу № 2-1389/2016 от 01.09.2016

Дело № 2-1389/2016

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Череповец 31 октября 2016 года

Череповецкий районный суд Вологодской области в составе:

судьи Смыковой Ю.А.,

при секретаре Лобовой П.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Колесова И.С. к индивидуальному предпринимателю Петрову М.С. о защите прав потребителя,

у с т а н о в и л:

Колесов И.С. (заказчик) и индивидуальный предприниматель Петров М.С. (подрядчик) <дата> заключили договор подряда, по условиям которого подрядчик обязался в срок до <дата> года выкопать колодец на участке, принадлежащем заказчику по адресу: <адрес>, а также приобрести необходимые материалы для производства работ, обеспечить их доставку.

Стоимость работ определена сторонами в размере 10000 рублей, стоимость материалов – 26100 рублей (приложения № 1, 2 к договору).

Колесовым И.С. <дата> переданы Петрову М.С. денежные средства для приобретения материалов в названной сумме, а также произведена частично оплата за работу – 5000 рублей.

Работы по договору выполнены частично, по претензии от <дата> срок договора продлен заказчиком до <дата>.

Ссылаясь на неисполнение до настоящего времени всего комплекса работ по договору, на приобретение и доставку материалов не в полном объеме, Колесов И.С. обратился в суд с настоящим иском к индивидуальному предпринимателю Петрову М.С.

С учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), просил взыскать с ответчика стоимость материалов – 5025 рублей, неустойку за период с <дата> по 31.10.2016 в сумме 10000 рублей, моральный вред – 1000 рублей, штраф, предусмотренный Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 2300-1).

В судебном заседании истец Колесов И.С. уточненные требования просил удовлетворить. Суду пояснил, что работы в полном объеме ответчиком до настоящего времени не произведены, закопано четыре кольца из пяти, не выполнена стяжка одного кольца, не приобретены цемент для ее производства, а также одна закладная для кольца, не выполнены работы по обустройству дна, засыпке его гравием. Общая стоимость материалов, которые не приобретены и не доставлены, составляет 5025 рублей.

Ответчик индивидуальный предприниматель Петров М.С. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщил, рассмотреть дело в его отсутствие не просил, возражений на иск не представил.

Суд, заслушав истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со статьей 730 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются закон о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Из пункта 1 статьи 28 Закона № 2300-1 следует, что, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе назначить исполнителю новый срок.

Судом установлено, что Петровым М.С. нарушены сроки выполнения работ по договору от <дата>, материалы, за которые истцом уплачена сумма 26100 рублей, приобретены и доставлены Колесу И.С. не в полном объеме. Стоимость не приобретенных материалов составляет 5025 рублей.

В нарушение статьи 56 ГПК РФ доказательств обратного, ответчиком не представлено.

Как указано в абзацах 3, 4 пункта 5 статьи 28 названного Закона неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Таким образом, в пользу потребителя подлежит взысканию уплаченная по нему денежная сумма за материалы – 5025 рублей, а также неустойка за просрочку выполнения работы за период с <дата> по 31.10.2016, уменьшенная истцом до цены договора 10000 рублей.

Учитывая, что удовлетворено основное требование, подлежат удовлетворению и требования о взыскании компенсации морального вреда, поскольку это прямо предусмотрено статьей 15 Закона № 2300-1, а также требование о взыскании штрафа в силу пункта 6 статьи 13 указанного Закона.

Определяя размер компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с ответчика, в сумме 1000 рублей, суд учитывает обстоятельства, характер и длительность нарушения прав истца в результате неисполнения ответчиком принятых на себя обязательств. Размер штрафа равен 8012 рублей 50 копеек (5025+10000+1000/2).

При установленных по делу обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению.

В силу статьи 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина.

Руководствуясь статьями 194-198, 234-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ <░░░░>, ░ ░░░░░ 5025 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ - 10 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ - 1000 ░░░░░░, ░░░░░ – 8012 ░░░░░░ 50 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 901 ░░░░░.

░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 7-░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 07.11.2016.

░░░░░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░.░.