Решение по делу № 2-124/2020 от 26.12.2019

Дело № 2-124/2020

44RS0027-01-2020-001393-33

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

22 июня 2020 года                        г. Нерехта Костромская область

Нерехтский районный суд Костромской области в составе председательствующего судьи Чиркиной А.А. при секретаре Малковой М.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Макарова А. С. к ООО «Изограф» об обязании выполнить работы по договору подряда, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

установил:

Макаров А.С. обратился в суд с иском к ООО «Изограф». Просил суд взыскать с ответчика неустойку в размере 1 500 000 руб., обязать ответчика произвести сдачу выполненных работ по договору подряда и установить срок для сдачи работ в 10 календарных дней с даты вступления решения в законную силу.

В обоснование требований указал, что 29 декабря 2017 г. был заключен договор подряда №27 между истцом и ООО «Изограф» о выполнении ремонтно-реставрационных работ жилого дома по адресу: (,,,). Стоимость работ по договору составляет 1 500 000 руб., которая была полностью уплачена. Согласно п.3.1 Договора срок окончания работ – 29 декабря 2018 г. В силу п.2.1.2 Договора сдача результатов работ должны производиться по актам сдачи-приемки работ. В силу п.7.2 Заказчик может приступить к принятию работ в течение 3-х дней после письменного уведомления подрядчика о завершении работ. В нарушение условий договора ни сообщения о завершении работ, ни уведомления о расторжении договора от ответчика до настоящего времени в адрес истца не поступало. Согласно п.3 ст.740 ГК РФ в случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей граждан (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда. В силу п.3 ст.730 ГК РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. Согласно п.1 ст.28 Закона «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своим силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Согласно п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п.1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуги) не определена – общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка не может превышать стоимость работ. Количество дней неустойки за период с 30.12.2018 г. по 30.11.2019 г. составляет 335 дней, размер неустойки значительно превышает цену договора, соответственно размер неустойки, подлежащий к выплате, составит 1500000 руб.

В ходе рассмотрения гражданского дела исковые требования были уточнены, истец дополнительно просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 руб., а также снизил размер неустойки до 150 000 руб. за период с 30.12.2018 г. по 09.01.2020 г. включительно.

В ходе рассмотрения гражданского дела стороны пришли к мировому соглашению, просили утвердить мировое соглашение, по условиям которого:

Макаров А.С. отказывается от исковых требований по гражданскому делу №2-124/2020 в полном объеме, а ООО «Изограф» обязуется в течение 40 (сорока) дней с даты заключения настоящего мирового соглашения произвести сдачу работ по договору подряда №27 от 29.12.2017 г. согласно проектной документации;

ООО «Изограф» обязуется в срок 40 (сорок) дней уплатить Макарову А.С. сумму судебных расходов 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Стороны просили утвердить настоящее мировое соглашение, прекратить производство по гражданскому делу. Последствия утверждения мирового соглашения, прекращения производства по делу разъяснены и понятны.

Мировое соглашение подписано со стороны истца представителем Макарова А.С. по доверенности Кузьминым А.В. и директором ООО «Изограф» Пепелиным Д.В.

Условия мирового соглашения выражены в письменной форме, приобщены к делу.

Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу сторонам разъяснены и понятны, о чем свидетельствуют их подписи в тексте мирового соглашения.

В судебном заседании стороны не присутствуют, ходатайствовали о проведении судебного заседания в их отсутствие, просили об утверждении мирового соглашения, прекращении производства по делу.

Принимая во внимание, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, не нарушает интересов сторон и иных лиц, суд считает необходимым его утвердить.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220 ГПК РФ, суд

о п р е д е л и л:

Утвердить условия мирового соглашения, подписанного представителем истца Макарова А. С. по доверенности Кузьминым А. В. и директором ООО «Изограф» Пепелиным Д. В., по условиям которого:

Макаров А.С. отказывается от исковых требований по гражданскому делу №2-124/2020 в полном объеме, а ООО «Изограф» обязуется в течение 40 (сорока) дней с даты заключения настоящего мирового соглашения произвести сдачу работ по договору подряда №27 от 29.12.2017 г. согласно проектной документации;

ООО «Изограф» обязуется в срок 40 (сорок) дней уплатить Макарову А.С. сумму судебных расходов 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Производство по гражданскому делу по иску Макарова А. С. к ООО «Изограф» об обязании выполнить работы по договору подряда, взыскании неустойки, компенсации морального вреда - прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, по тому же предмету и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Костромской областной суд через Нерехтский районный суд Костромской области в течение 15 дней.

Судья Чиркина А.А.