Решение по делу № 2-5455/2018 ~ М-4231/2018 от 07.08.2018

Дело № 2-5455/2018

Решение суда

Именем Российской Федерации

25 сентября 2018 года

Балашихинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Кобзаревой О.А.

при секретаре судебного заседания Джабуа Ж.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бабичевой Надежде Анатольевне, Кузнецову Максиму Юрьевичу к ООО «Агентство недвижимости «Ключ» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, убытков, штрафа,

У С Т А Н О В И Л:

Истцы обратились в суд с настоящим иском к ответчику ООО «Агентство недвижимости «Ключ» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, убытков, указывая на то, что 15.11.2017 они заключила договор участия в долевом № БЩБ-25-блок2 секция1/13/20 (1)-1 в отношении жилого помещения 309, этаж 13, блок 2, секция 1 по адресу: <адрес> блок 2, позиция 25. Согласно п. 5.1.2. договора срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства не позднее 31.12.2017. Свою обязанность по оплате они выполнили в полном объеме в размере 2 543 837,40 руб., что подтверждается платежными документами, однако ответчик обязанность по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства в обусловленный договором срок не исполнил. Они направили ответчику досудебную претензию с требованием добровольно уплатить неустойку за просрочку передачи объекта долевого строительства, которая оставлена ответчиком без удовлетворения. Таким образом, за нарушение сроков передачи объекта застройщику была начислена неустойка за период с 01.01.2018 по 30.07.2018 в размере 264 771,07 руб. Истцы просят

Взыскать с ответчика ООО «Агентство недвижимости «КЛЮЧ» в пользу истцов неустойку до момента исполнения обязательств по договору, на дату предъявления искового заявления размер неустойки составляет 264 771 руб. 07 коп.

Взыскать с ответчика ООО «Агентство недвижимости «КЛЮЧ» в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб.

Взыскать с ответчика ООО «Агентство недвижимости «КЛЮЧ» в пользу истцов убытки, связанные с наймом жилого помещения в размере 104 000 рублей.

Взыскать с ответчика ООО «Агентство недвижимости «КЛЮЧ» в пользу истцов почтовые расходы за направление претензии почтой России в размере 198 руб. 60 коп.

Взыскать с ответчика ООО «Агентство недвижимости «КЛЮЧ» в пользу истцов расходы по приобретению лекарств в размере 1 047 руб. 00 коп.

Взыскать с ответчика ООО «Агентство недвижимости «КЛЮЧ» в пользу истцов штраф

Впоследствии истцы уточнили требования в части периода и суммы взыскания неустойки и просят за период с 01.01.по 23.08.2018 взыскать неустойку в размере 294 279,59 руб., а также увеличена компенсация морального вреда до 120 000 руб.

Истцы в судебном заседании на требованиях настаивали.

Представитель ответчика ООО «Агентство недвижимости «Ключ» в судебное заседание явился, исковые требования признал частично, представил письменные возражения на исковое заявление, ходатайствовал о применении ст. 333 ГК РФ, возражал против взыскания убытков

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности допускается только: 1) на основании договора участия в долевом строительстве; 2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. Сделка по привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи, может быть признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую сделку (часть 2.1 введена Федеральным законом от 17.06.2010 N 119-ФЗ).

15.11.2017 между Бабичевой Н.А. и Кузнецовым М.Ю., с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «КЛЮЧ», с другой стороны, был заключён договор участия в долевом строительстве № БЩБ-25(кв)-блок 2, секция 1/13/20(1)-1.

В соответствии с условиями данного договора ООО «Агентство недвижимости «КЛЮЧ» обязалось построить (создать) своими силами или с привлечением других лиц объект недвижимости расположенный по строительному адресу: <адрес> позиция 25 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать нам как участнику долевого строительства Объект долевого строительства -квартиру с условным номером № 309, комнат -1 (одна), на 13 этаже, номер подъезда (секции): блок 2, секция 1, проектной общей площадью 33,41 кв.м.

Бабичева Н.А. и Кузнецов М.Ю. обязались принять долевое участие в финансировании строительства указанного дома в части строительства однокомнатной квартиры, оплатить её стоимость в размере 2 543 837 рублей 40 копеек, принять в собственность объект долевого строительства, а также исполнить иные договорные обязательства.

Истцы исполнили свои обязательства по оплате квартиры, что ответчиком не оспаривается.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию и передача ее истцам согласно п.5.1.2. договора не позднее 31.12.2017.

С установленный срок передача не состоялась, до настоящего времени квартира не передана.

Согласно ч. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 г. за № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...» прямо предусмотрено, что к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства для личных семейных, иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно ст. 10 вышеназванного Закона, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежащее исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

Из смысла 214-ФЗ следует, что неустойка взыскивается на день исполнения обязательств, тогда как до настоящего времени ответчик свои обязательства по передачи объекта в собственность истцу не выполнил, в связи с чем взыскание неустойки за нарушение срока по закону о защите прав потребителей является дополнительной мерой ответственности.

При таких обстоятельствах у ответчика возникла обязанность по уплате потребителю неустойки за период с 01.01.2018 по 23.08.2018 за указанный период в размере 294 279,59 руб.

Ответчиком расчет и период не оспаривается, что отражено в отзыве на иск, однако, с учетом положений ст. 333 ГК РФ просят снизить размер штрафа и неустойки, поскольку в настоящий момент дом введен в эксплуатацию 18.09.2018, задержка в строительстве вызвана получением нового разрешения на строительство в 2016 году, изменение градостроительного плана, все изменения были согласованы только в апреле 2017 года

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81, и в п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 года N 263-0 разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств направлена против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть по существу - на реализацию требования ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в п. 1 ст. 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что исключает для истца возможность неосновательного обогащения за счет ответчика путем взыскания неустойки в завышенном размере.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 15 января 2015 года N 7-О, часть 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает право суда уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24.06.2009 года N 11-П, в силу статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации исходящее из принципа справедливости конституционное требование соразмерности установления правовой ответственности предполагает в качестве общего правила ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

С учетом положений ст. 333 ГК РФ, доводов ответчика суд снижает размер неустойки по договору № БЩБ-25-1-20-20 от 25.12.2014 до 110 000 руб., поскольку заявленная ко взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств, а также с учетом принципов разумности, справедливости и с учетом баланса интересов обеих сторон.

Компенсация морального вреда, причиненного гражданам - участникам долевого строительства, осуществляется на общих основаниях, предусмотренных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", поскольку Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" отношения по компенсации морального вреда не регулируются.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, при определении размера компенсации вреда принимаются во внимание степень вины нарушителя и иные, заслуживающие внимания обстоятельства, должны учитываться требования разумности и справедливости.

Как разъяснено в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Требование о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, в размере 120 000 руб., по мнению суда, подлежат частичному удовлетворению, в размере 10 000 руб. на основании ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». Размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика, оценен судом с учетом того, что истцом в обоснование требования о компенсации морального вреда не представлено относимых доказательств причинения ему нравственных и физических страданий, из которых бы усматривалась причинно-следственная связь с действиями ответчика, однако, строительство дома приняло затяжной характер, истцы вынуждены были обращаться в суд за защитой своих законных прав и интересов, при этом судом учитываются конкретные обстоятельства дела, степень вины ответчика, требования разумности и справедливости.

Требования о взыскании убытков по найму жилого помещения в размере 104 000 руб. не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Данные требования истца обосновывают тем, что они приехала из другого города, устроились на работу в регионе Москва и Московская область, взяли ипотечный кредит, рассчитывали на поучение жилья в установленный срок. Убытки рассчитали за период с 01.01.2018 по 20.07.2018 из рассвета 15 000 руб. в месяц.

Суд приходит к выводу, что заключая договор найма истцы действовали по собственной инициативе, договор заключен 09.09.2017, т.е. до заключения договора долевого участия, т.е. истцы изъявили желание проживать в Московской области и заключение договора найма не связано с заключением договора долевого участия.

Расходы на лекарства не подлежат удовлетворению, поскольку суду не представлено доказательств причинно-следственной связи между действиями ответчика и заболеваниями истца.

Почтовые расходы на оправку ответчику претензии в размере 198,60 руб. подлежат взысканию в полном объеме, так как подтверждены документально.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Из п.46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 17 от 28.06.2012 г. "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" следует, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

При удовлетворении судом требований, заявленных общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) или органами местного самоуправления в защиту прав и законных интересов конкретного потребителя, пятьдесят процентов определенной судом суммы штрафа взыскивается в пользу указанных объединений или органов независимо от того, заявлялось ли ими такое требование.

Таким образом, законодатель установил повышенную ответственность за нарушение обязательств стороной, осуществляющей предпринимательскую, в том числе строительную, деятельность, распространил действие Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" на отношения по участию граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и тем самым предоставил им право требовать возмещения штрафа за нарушение соответствующих обязательств.

Таким образом, штраф за несоблюдения в добровольном порядке требований потребителя составляет 60 000 руб. ((110 000 руб.. +10 000 руб.)/2).

Суд снижает размер неустойки до 30 000 0 руб. на основании вышеуказанных доводов.

В силу ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить другой стороне все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, ст. 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и госпошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в бюджет, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. С учетом изложенного, с ответчика ООО «Агентство недвижимости «Ключ» подлежит взысканию госпошлина в доход бюджета г.о. Балашиха в размере 3 600 руб. за требование имущественного характера, 300 руб. за требование о компенсации морального вреда, всего 3 900 руб.

Руководствуясь ст. ст. 193-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск Бабичевой Н.А., Кузнецова М.Ю. удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Агентство недвижимости «Ключ» в пользу Бабичевой Надежды Анатольевны, Кузнецова Максима Юрьевича в равных долях неустойку за период с 01.01.2018 по 23.08.2018 в размере 110 000 руб., компенсацию морального вреда 10 000 руб., штраф 30 000 руб., почтовые расходы 198,60 руб., всего 150 198,60 руб., 75 099,30 руб. в пользу каждого.

В остальной части иска о взыскании неустойки в размере 184 279,59 руб., компенсации морального вреда 110 000 руб., убытков 104 000 руб. и 1 047 руб., штрафа в большем размере отказать.

Взыскать с ООО «Агентство недвижимости «Ключ» в доход бюджета г.о. Балашиха Московской области госпошлину в размере 3 900 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мособлсуд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, через Балашихинский городской суд Московской области.

Судья                         О.А.Кобзарева

Решение в окончательной форме принято 03 октября 2018 года

Судья О.А.Кобзарева

2-5455/2018 ~ М-4231/2018

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Истцы
Кузнецов Максим Юрьевич
Бабичева Надежда Анатольевна
Ответчики
ООО АН "Ключ"
Суд
Балашихинский городской суд Московской области
Судья
Кобзарева О.А.
Дело на странице суда
balashihinsky--mo.sudrf.ru
07.08.2018Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
07.08.2018Передача материалов судье
07.08.2018Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
07.08.2018Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
23.08.2018Подготовка дела (собеседование)
23.08.2018Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
25.09.2018Судебное заседание
03.10.2018Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
10.10.2018Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее