Решение по делу № 2-680/2021 ~ М-690/2021 от 01.07.2021

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 августа 2021 года г. Баймак РБ

Дело №2-680/2021

Баймакский районный суд Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Янтилиной Л.М.,

при секретаре Бердигуловой Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Башкирские распределительные электрические сети» к Якшибаеву И.А. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения и взыскании фактически понесенных затрат,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с вышеуказанным иском указывая, что Общество «Башкирэнерго», являясь сетевой организацией, оказывает услуги по передаче электрической энергии на территории Республики Башкортостан и осуществляет технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила).

29 декабря 2017 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» - сокращенное наименование ООО «Башкирэнерго» (далее - Истец) и Якшибаевым И.А. (далее - Ответчик) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 17-09-22049-02-01 (далее - Договор).

По условиям Договора:

- Сетевая организация (Истец) приняла на себя обязательства в срок до 28.04.2018г., выполнить мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя объекта: «нежилое здание», расположенного: РБ, <адрес>. Кадастровый номер земельного участка 02:06:230105:264., с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт, по третьей категории надежности, класс напряжения электрических сетей - 0,38 кВ.

- Заявитель (Ответчик) принял на себя обязательства выполнить необходимые для осуществления технологического присоединения технические мероприятия, предусмотренные Договором и Техническими условиями № 17-09-22049-04-01-Темяс от 07.12.2017г., (далее – Технические условия) и оплатить размер платы за технологическое присоединение в порядке, предусмотренном пунктом 11 Договора.

Являющиеся неотъемлемой частью Договора Технические условия получены Ответчиком одновременно с проектом Договора.

Ответчик до настоящего времени не приступил к исполнению предусмотренных Договором и Техническими условиями мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения. Сроки выполнения обязательств по оплате, «Ответчиком» нарушены и не исполнены. После заключения договора со стороны «Ответчика» не было произведено ни одного платежа согласно утвержденному графику.

Гарантийных писем об уплате задолженности по договору, претензий, к оказанию услуг Сетевой организацией и иных писем, и уведомлений, от Ответчика, за период от заключения договора до даты искового заявления, в адрес ООО «Башкирэнерго» не поступало.

В адрес Ответчика было направлено письмо с предложением расторгнуть договор по соглашению сторон от 21.01.2021г. исх. № СЭС/9.20-75 (вручено). Однако отказа на предложение и иного ответа от Ответчика, в адрес Истца не поступило.

В силу пункта 16(5) Правил, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Согласно части 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при определённых условиях, одним из которых является существенное нарушение договора другой стороной.

В настоящем случае Ответчиком допущено такое существенное нарушение Договора – нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению и нарушение обязательств по оплате.

Согласно части 5 статьи 453 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Согласно части 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В части 2 данной статьи указано, что убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ.

В соответствии со статьей 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно подпункту «а» пункта 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий.

Сетевая организация, подготовив и выдав Ответчику технические условия, исполнила часть своих обязательств в рамках договора, понеся определенные производственные издержки. Издержки, не компенсированные сетевой организации, уменьшают ее имущественную базу и, как следствие, являются для нее убытками.

Ввиду того, что убытки возникли в связи с существенным нарушением Ответчиком условий Договора и неисполнением последним своих обязательств по оплате оказанных услуг, именно Ответчик в силу требований статей 393, 453 ГК РФ обязан компенсировать сетевой организации фактически понесенные расходы на изготовление технических условий (определение Верховного Суда РФ от 24.03.2017 №304-ЭС16-16246 по делу №А45-12261/2015, Определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2017 N 305-ЭС17-11195).

Размер этих расходов рассчитан в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19.12.2016 №711 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Республики Башкортостан и определении выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения» и составил 4 577,47 руб. (Четыре тысячи пятьсот семьдесят семь рублей 47 коп.) в том числе НДС 18%- 698,26 руб.)

Так же, для выполнения своих обязательств по Договору ООО «Башкирэнерго» согласно Технических условий выполнило:

- строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 47 метров проводом марки СИП от опоры № 15 Л-1898 ВЛ-10 кВ Ф.13 ПС 35/10 кВ Темясово;

- на опоре № 15 Л-1898 ВЛ-10 кВ Ф.13 установлен подкос;

- строительство СТП-10/0,4 кВ на двух стройках с силовым трансформатором 160 кВА;

- строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом марки СИП протяженностью 10 метров от РУ-0,4 кВ СТП-1602/160 кВА до границы земельного участка заявителя, всего на сумму 557 895,54 руб.

Расходы Сетевой организации, связанные с осуществлением мероприятий капитального строительства по договору, подтверждены Актами о приемке выполненных работ КС-2 и составляют 557 895,54 руб. (пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять рублей 54 коп.) включая НДС.

И того размер фактически понесенных расходов ООО «Башкирэнерго» при выполнении обязательств по Договору № 17-09-22049-02-01 от 29.12.2017г., об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям составляет: 562 473,01 руб. (Пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят три рубля 01 копейка) включая НДС. Рассчитанный как:

4 577,47 руб. + 557 895,54 руб.= 562 473,01 руб.,

где: 4 577,47 руб. (Четыре тысячи пятьсот семьдесят семь рублей 47 коп.) в том числе НДС 18%- 698,26 руб.) это размер затрат Сетевой организации, связанный с подготовкой и выдачей Технических условий №17-09-22049-04-01-Темяс от 07.12.2017г., определен в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19.12.2016г. №711;

557 895,54 руб. (пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять рублей 54 коп.) включая НДС 18%, расходы Сетевой организации, связанные с осуществлением мероприятий капитального строительства по договору, подтверждены Актами о приемке выполненных работ КС-2.

Истец просит суд:

1. Расторгнуть заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ООО «Башкирэнерго») и Якшибаевым И.А. договор № от ДД.ММ.ГГГГг. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «нежилое здание», расположенного: РБ, <адрес>. Кадастровый номер земельного участка 02:06:230105:264. Обязательства сторон прекратить с даты вступления решения суда в законную силу.

2. Взыскать с ответчика —Якшибаева И.А., в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» фактически понесенные затраты, связанные с подготовкой и выдачей Технических условий № 17-09-22049-04-01-Темяс от 07.12.2017г., в сумме 4 577,47 руб. (Четыре тысячи пятьсот семьдесят семь рублей 47 коп.) включая НДС 18%- 698,26 руб.)

3. Взыскать с ответчика — Якшибаева И.А., в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» фактически понесенные затраты, связанные с осуществлением мероприятий капитального строительства по договору, в сумме 557 895,54 руб. (пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять рублей 54 коп.) включая НДС 18%-85102,71 руб.)

4. Взыскать с ответчика — Якшибаева И.А., в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» сумму возмещения расходов по уплате госпошлины при подаче иска в суд в размере 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек – за требование неимущественного характера, 8 825,00 (восемь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек – за требование имущественного характера.

Представителем истца Шитовой О.Н. представлено ходатайство о рассмотрении дела без её участия, где она указывает, что согласна на рассмотрение дела без участия ответчика, который в третий раз не явился, от получения почтовых уведомлений уклоняется, согласна на рассмотрение дела в заочном порядке.

Якшибаев И.А. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом. На судебное заседание не представил ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Согласно статье 119 ГПК РФ ответчик уведомлен судом посредством судебного извещения, направленного по последнему известному месту его жительства.

При таких обстоятельствах суд определил рассмотреть дело без участия ответчика и вынести заочное решение.

Исследовав материалы дела, оценив их в совокупности с данными, добытыми на судебном заседании, суд приходит к следующему.

Технологическое присоединение осуществляется на основании заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом договора, заключение которого является обязательным для сетевой организации и которым определены сроки осуществления технологического присоединения (пункт 6 Правил).Подлежащие исполнению сторонами технические мероприятия для осуществления технологического присоединения, устанавливаются техническими условиями, которые являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

Договор об осуществлении технологического присоединения по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг. К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

Данный правовой подход соответствует правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2017 №305-ЭС17-11195.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение.

29 декабря 2017 года между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 17-09-22049-02-01, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства в срок до 28.04.2018г., выполнить мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя объекта: «нежилое здание», расположенного: РБ, <адрес>. Кадастровый номер земельного участка 02:06:230105:264., с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт, по третьей категории надежности, класс напряжения электрических сетей - 0,38 кВ.

Ответчик принял на себя обязательства выполнить необходимые для осуществления технологического присоединения технические мероприятия, предусмотренные Договором и Техническими условиями № 17-09-22049-04-01-Темяс от 07.12.2017г., и оплатить размер платы за технологическое присоединение в порядке, предусмотренном пунктом 11 Договора, являющиеся неотъемлемой частью договора технические условия получены ответчиком одновременно с проектом договора.

Ответчик до настоящего времени не приступил к исполнению предусмотренных договором и техническими условиями мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения. Сроки выполнения обязательств по оплате, «Ответчиком» нарушены и не исполнены. После заключения договора со стороны «Ответчика» не было произведено ни одного платежа согласно утвержденному графику.

Гарантийных писем об уплате задолженности по договору, претензий, к оказанию услуг сетевой организацией и иных писем, и уведомлений, от ответчика, за период от заключения договора до даты искового заявления, в адрес ООО «Башкирэнерго» не поступало.

Истец в адрес ответчика направил письмо с предложением расторгнуть договор по соглашению сторон от 21.01.2021г. исх. № СЭС/9.20-75 (вручено). Отказа на предложение и иного ответа от ответчика, в адрес истца не поступило.

В силу пункта 16(5) Правил, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Согласно части 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при определённых условиях, одним из которых является существенное нарушение договора другой стороной.

Ответчиком допущено такое существенное нарушение договора – нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению и нарушение обязательств по оплате.

Согласно части 5 статьи 453 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Согласно части 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В части 2 данной статьи указано, что убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ.

В соответствии со статьей 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно подпункту «а» пункта 18 правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий.

Сетевая организация, подготовив и выдав ответчику технические условия, исполнила часть своих обязательств в рамках договора, понеся определенные производственные издержки. Издержки, не компенсированные сетевой организации, уменьшают ее имущественную базу и, как следствие, являются для нее убытками.

Ввиду того, что убытки возникли в связи с существенным нарушением ответчиком условий договора и неисполнением последним своих обязательств по оплате оказанных услуг, именно ответчик в силу требований статей 393, 453 ГК РФ обязан компенсировать сетевой организации фактически понесенные расходы на изготовление технических условий (определение Верховного Суда РФ от 24.03.2017 №304-ЭС16-16246 по делу №А45-12261/2015, Определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2017 N 305-ЭС17-11195).

Размер этих расходов рассчитан в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19.12.2016 №711 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Республики Башкортостан и определении выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения» и составил 4 577,47 руб. (Четыре тысячи пятьсот семьдесят семь рублей 47 коп.) в том числе НДС 18%- 698,26 руб.)

Так же, для выполнения своих обязательств по договору ООО «Башкирэнерго» согласно технических условий выполнило:

- строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 47 метров проводом марки СИП от опоры № 15 Л-1898 ВЛ-10 кВ Ф.13 ПС 35/10 кВ Темясово;

- на опоре № 15 Л-1898 ВЛ-10 кВ Ф.13 установлен подкос;

- строительство СТП-10/0,4 кВ на двух стройках с силовым трансформатором 160 кВА;

- строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом марки СИП протяженностью 10 метров от РУ-0,4 кВ СТП-1602/160 кВА до границы земельного участка заявителя, всего на сумму 557 895,54 руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением мероприятий капитального строительства по договору, подтверждены Актами о приемке выполненных работ КС-2 и составляют 557 895,54 руб. (пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять рублей 54 коп.) включая НДС.

И того размер фактически понесенных расходов ООО «Башкирэнерго» при выполнении обязательств по договору № 17-09-22049-02-01 от 29.12.2017г., об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям составляет: 562 473,01 руб. (Пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят три рубля 01 копейка) включая НДС.

Расчет судом проверен, является арифметически правильным, контррасчет ответчиком не представлен.Возражений против иска не заявлено.

Суд приходит к выводу о том, что имеются основания для удовлетворения исковых требований ООО «Башкирские распределительные электрические сети» к Якшибаеву И.А. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения и взыскании фактически понесенных затрат.

Истцом выполнены договорные обязательства, повлекшие указанные расходы, которые подлежат возмещению за счет ответчика.

В связи с удовлетворением иска, с ответчика согласно ст. 98 ГПК РФ в пользу истца подлежат взысканию понесенные расходы по оплате госпошлины в размере 14825,00 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск ООО «Башкирские распределительные электрические сети» к Якшибаеву И.А. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения и взыскании фактически понесенных затрат удовлетворить.

Расторгнуть заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ООО «Башкирэнерго») и Якшибаевым И.А. договор № 17-09-22049-02-01 от 29 декабря 2017г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «нежилое здание», расположенного: РБ, <адрес>. Кадастровый номер земельного участка 02:06:230105:264. Обязательства сторон прекратить с даты вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Якшибаева И.А. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» фактически понесенные затраты, связанные с подготовкой и выдачей технических условий № 17-09-22049-04-01-Темяс от 07.12.2017г., в сумме 4 577,47 руб. (Четыре тысячи пятьсот семьдесят семь рублей 47 коп.) включая НДС 18%- 698,26 руб.)

Взыскать с Якшибаева И.А. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» фактически понесенные затраты, связанные с осуществлением мероприятий капитального строительства по договору, в сумме 557 895,54 руб. (пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять рублей 54 коп.) включая НДС 18%-85102,71 руб.)

Взыскать с Якшибаева И.А. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» сумму возмещения расходов по уплате госпошлины при подаче иска в суд в размере 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек – за требование неимущественного характера, 8 825,00 (восемь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек – за требование имущественного характера.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: Янтилина Л.М.