Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2175/2012 ~ М-2484/2012 от 29.10.2012

гр. дело № 2-826/2013г.                                                                                                      

строка № 34

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

«31» января 2013г. Центральный районный суд г. Воронежа

в составе:

председательствующего судьи Жемчужниковой И.В.

при секретаре Буниной И.А.

с участием представителя ответчика по доверенности Прокофьевой Е.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Лукавенко Валентины Ивановны, Воробьевой Елены Николаевны к администрации городского округа город Воронеж о взыскании неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда,

у с т а н о в и л:

Истцы обратились в суд с настоящим иском, указали, что 14.12.2001г. между муниципальным предприятием «Отдел капитального строительства Ленинского района» (заказчик) и муниципальным образованием - город Воронеж (дольщик) был заключен договор № 158/п о долевом участии в строительстве пятиэтажного жилого дома позиции <адрес> в г. Воронеже, по которому дольщик обязался профинансировать строительство дома в объеме долевого участия (4 квартиры), а заказчик обязался выделить по окончании строительства жилого дома и ввода его в эксплуатацию полностью оплаченные дольщиком квартиры. Плановое окончание строительства дома - 4 квартал 2004 года (п. 1.3. договора). Приказом директора департамента градостроительства и земельных отношений администрации г. Воронежа № 895 от 25.06.2003г. МП «ОКС Ленинского района» переименовано в МУП «Стройзаказ».

13.10.2003г. по договору № 1 передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка МУП «Стройзаказ» передало ООО «Строймонтаж-99» незавершенное строительство жилых домов, расположенных на земельных участках в соответствии с договором, в том числе, и поз. <адрес> г. Воронежа.

В соответствии с соглашением об уступке права требования от 28.04.2003г. и дополнительным соглашением от 20.04.2004г. № 2 к договору № 158/п муниципальное образование город Воронеж уступило Лукавенко В.И. право требования по указанному выше договору в части предоставления двухкомнатной квартиры общей площадью 60,71 кв.м на 4 этаже в блок-секции № 4 «А» в жилом доме по ул. Ворошилова г. Воронежа. По условиям соглашения Лукавенко В.И. приняла обязательство по осуществлению долевого инвестирования строительства двухкомнатной квартиры в размере 424 970 руб. не позднее месячного срока до сдачи в эксплуатацию жилого дома поз.<адрес> г.Воронежа. Решением Ленинского районного суда г. Воронежа от 15.12.2009г. за Лукавенко В.И. признано право на получение двухкомнатной квартиры общей площадью 60,71 кв.м на 4 этаже в блок секции 4 «а» в жилом доме, расположенном по указанному адресу, после завершения строительства и сдачи в эксплуатацию.

Решением Ленинского районного суда г. Воронежа от 02.02.2011г. установлено, чтов случае неисполнения со стороны ООО «Строймонтаж-99» своих обязательств администрация городского округа город Воронеж приняла перед истцом поручительство за ООО «Строймонтаж-99» сообщить истцу о сдаче указанного жилого дома в эксплуатацию и передать истцу документы (либо их надлежащим образом заверенные копии), необходимые для последующего оформления права собственности на спорную квартиру. Указанным решением суд обязал ООО «Строймонтаж-99» и муниципальное образование городской округ город Воронеж в лице управления жилищного фонда и жилищной политики администрации городского округа город Воронеж в солидарном порядке исполнить обязательства перед Лукавенко В.И. по предоставлению в собственность указанной квартиры общей площадью 60,71 кв.м на 4 этаже в блок секции № 4 «А» после завершения строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию.

10.10.2011г. между истцами было подписано соглашение об уступке права требования, согласно которого Лукавенко В.И. уступила Воробьевой Е.Н. вышеуказанное право требования к ответчикам (должникам).

В связи с длительным не исполнением судебного решения Ленинского районного суда от 02.02.2011г. определением Ленинского районного суда г. Воронежа от 09.02.2012г. произведена замена взыскателя (истца) Лукавенко В.И. его правопреемником - Воробьевой Е.Н. и изменен способ исполнения решения Ленинского районного суда г. Воронежа от 02.02.2011г.: с ООО «Строймонтаж-99», муниципального образования городской округ город Воронеж в лице Управления жилищного фонда и жилищной политики администрации городского округа город Воронеж в пользу Воробьевой Е.Н. в солидарном порядке взысканы денежные средства в размере 2 474 000 руб.

Считая, что ответчиком и ООО «Строймонтаж-99» нарушено обязательство по предоставлению Лукавенко В.И. квартиры, по условиям которого ответчик обязан передать указанную квартиру не позднее 31.01.2004г., цена квартиры по условиям договора составляет 424 970 руб., обязанность по оплате стоимости указанной квартиры Лукавенко В.И. исполнена своевременно и в полном объеме, ответчик допустил просрочку исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства начиная с 01.01.2005г, а в связи с изменением способа исполнения решения суда от 02.02.2011г. обязательство перед истцом было исполнено ответчиком 18.10.2012г.,), истцы уточнили исковые требования (л.д.70-75,97-100), просят взыскать с ответчика в пользу Лукавенко В.И.: неустойку в размере 156 820.91 руб., 35 000 руб. компенсации морального вреда, расходы на оплату услуг представителя в размере 2 500 руб.; в пользу Воробьевой Е.Н.: неустойку в размере 24 002.55 руб. расходы на оплату услуг представителя 12 500 руб.

Истцы Лукавенко В.И., Воробьева Е.Н., представитель Воробьевой Е.Н. по доверенности Шахларов В.А. оглы в судебное заседание не явились, о слушании дела извещены надлежаще, о чем имеются уведомления и расписка.

Представитель ответчика по доверенности Прокофьева Е.В. иск не признала, представила письменные возражения (л.д.84-86).

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.

На основании договоров, решений, разрешений, имеющихся в деле, судом установлено, что 14.12.2001г. между муниципальным предприятием «Отдел капитального строительства Ленинского района» (заказчик) и муниципальным образованием - город Воронеж (дольщик) был заключен договор № 158/п о долевом участии в строительстве пятиэтажного жилого дома позиции <адрес> в г. Воронеже, по которому дольщик обязался профинансировать строительство дома в объеме долевого участия (4 квартиры), а заказчик обязался выделить по окончании строительства жилого дома и ввода его в эксплуатацию полностью оплаченные дольщиком квартиры. Плановое окончание строительства дома - 4 квартал 2004 года (п. 1.3. договора). Приказом директора департамента градостроительства и земельных отношений администрации г. Воронежа № 895 от 25.06.2003г. МП «ОКС Ленинского района» переименовано в МУП «Стройзаказ».

В соответствии с соглашением об уступке права требования от 28.04.2003г. и дополнительным соглашением от 20.04.2004г. № 2 к договору № 158/п муниципальное образование город Воронеж уступило Лукавенко В.И. право требования по указанному выше договору в части предоставления двухкомнатной квартиры общей площадью 60,71 кв.м на 4 этаже в блок-секции № 4 «А» в жилом доме по ул. <адрес> г. Воронежа. По условиям соглашения Лукавенко В.И. приняла обязательство по осуществлению долевого инвестирования строительства двухкомнатной квартиры в размере 424 970 руб. не позднее месячного срока до сдачи в эксплуатацию жилого дома поз.<адрес> г.Воронежа. Эти обстоятельства установлены вступившим в законную силурешением Ленинского районного суда г. Воронежа от 15.12.2009г., согласно которого за Лукавенко В.И. признано право на получение двухкомнатной квартиры общей площадью 60,71 кв.м на 4 этаже в блок секции 4 «а» в жилом доме, расположенном по указанному адресу, после завершения строительства и сдачи в эксплуатацию.

Решением Ленинского районного суда г. Воронежа от 02.02.2011г. установлено, чтов случае неисполнения со стороны ООО «Строймонтаж-99» своих обязательств администрация городского округа город Воронеж приняла перед истцом поручительство за ООО «Строймонтаж-99» сообщить истцу о сдаче указанного жилого дома в эксплуатацию и передать истцу документы (либо их надлежащим образом заверенные копии), необходимые для последующего оформления права собственности на спорную квартиру. Указанным решением суд обязал ООО «Строймонтаж-99» и муниципальное образование городской округ город Воронеж в лице управления жилищного фонда и жилищной политики администрации городского округа город Воронеж в солидарном порядке исполнить обязательства перед Лукавенко В.И. по предоставлению в собственность указанной квартиры общей площадью 60,71 кв.м на 4 этаже в блок секции № 4 «А» после завершения строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию.

10.10.2011г. между истцами было подписано соглашение об уступке права требования, согласно которого Лукавенко В.И. уступила Воробьевой Е.Н. вышеуказанное право требования к ответчикам (должникам).

В связи с длительным не исполнением судебного решения Ленинского районного суда от 02.02.2011г. определением Ленинского районного суда г. Воронежа от 09.02.2012г. произведена замена взыскателя (истца) Лукавенко В.И. его правопреемником - Воробьевой Е.Н. и изменен способ исполнения решения Ленинского районного суда г. Воронежа от 02.02.2011г.: с ООО «Строймонтаж-99», муниципального образования городской округ город Воронеж в лице Управления жилищного фонда и жилищной политики администрации городского округа город Воронеж в пользу Воробьевой Е.Н. в солидарном порядке взысканы денежные средства в размере 2 474 000 руб.

Вышеназванные судебные постановления суд принимает во внимание в соответствии с требованиями ст. 61 ГПК РФ, в силу которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на 26.12.2012г. произведена государственная регистрация 09.12.2011г. прекращения деятельности ООО «Строймонтаж-99» (заказчика по вышеназванным договорам) в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (л.д.48-68).

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» действие закона распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу настоящего Федерального закона.

Поскольку строительство дома поз. <адрес> начато ранее вступления в силу вышеуказанного закона, к имеющимся правоотношениям его положения не применимы.

При этом суд учитывает, что разрешение на строительство от 28.10.2010г. и разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.03.2012г. (л.д.90-92) выданы ООО «Выбор» для завершения начатого строительства после заключения договора о долевом участии от 14.12.2001г., который не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполнять надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьями 382, 384, 390 ГК РФ установлено, что право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты. Первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором.

Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах).

Согласно ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 7.02.1992 г.неустойка за нарушение сроков выполнения работ составляет 3% за каждый день просрочки от цены выполнения работ. Сумма взысканной потребителю неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работ или общую цену выполнения отдельного вида работы.

В соответствии с решением суда от 02.02.2011г. обязательство перед истцом было исполнено ответчиком 18.10.2012г., то есть просрочка перед Лукавенко В.И. составила 2 437 дней (с 01.01.2005г. по 10.10.2011г.): 424 970 руб. х 3% х 2 437 дней = 31 069 556.70 руб., а перед Воробевой Е.Н. - 373 дня (с 10.10.2011г. по 18.10.2012г.): 424 970 руб. х 3% х 373 дня = 4 755 414.30 руб., но не более стоимости услуги (424 970 руб.), поэтому с ответчика подлежит взысканию неустойка с учетом заявленных требований: в пользу Лукавенко В.И. - в размере 156 820.91 руб., а в пользу Воробьевой Е.Н. - в размере 24 002.55 руб.

Согласно ст. 15 Закона РФ от 7.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ст. ст. 1099, 1100 ГК РФ в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда, при определении размера которого (10 000 руб.) суд принимает во внимание степень вины ответчика и вышеизложенные обстоятельства, в том числе, не исполнение договора на протяжении длительного времени. Суд также учитывает степень физических и нравственных страданий, которые понесла истец при изложенных обстоятельствах, требования разумности и справедливости, а также то истцом не представлены иные доказательства причинения морального вреда в большем размере.

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Истцами не представлены доказательства того, что они понесли расходы на оплату услуг представителя, в связи с чем исковые требования о взыскании судебных расходов не подлежат удовлетворению. При этом суд учитывает, что в соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств. Истцами представлены копии квитанций и договора, не заверенные надлежащим образом, а их оригиналы суду не переданы.

Руководствуясь ст. ст. 67, 194 - 198 ГПК РФ, суд

                                                р е ш и л:

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 156 820.91 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 000 ░░░., ░░░░░:166 820.91 ░░░.(░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░. 91 ░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 24 002.55 ░░░. (░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░. 55 ░.);

- ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 8 816.47 ░░░. (░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░. 47 ░.).

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░

░░. ░░░░ № 2-826/2013░.                                                                                                      

░░░░░░ № 34

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░

«31» ░░░░░░ 2013░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░

░ ░░░░░░░:

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░.

░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.

░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░,

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░, ░░░ 14.12.2001░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░» (░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 158/░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░> ░ ░. ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (4 ░░░░░░░░), ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ - 4 ░░░░░░░ 2004 ░░░░ (░. 1.3. ░░░░░░░░). ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░░ № 895 ░░ 25.06.2003░. ░░ «░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░».

13.10.2003░. ░░ ░░░░░░░░ № 1 ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99» ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░, ░ ░░░. <░░░░░> ░. ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 28.04.2003░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 20.04.2004░. № 2 ░ ░░░░░░░░ № 158/░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ 60,71 ░░.░ ░░ 4 ░░░░░ ░ ░░░░-░░░░░░ № 4 «░» ░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░. ░░░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 424 970 ░░░. ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░.<░░░░░> ░.░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░ 15.12.2009░. ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ 60,71 ░░.░ ░░ 4 ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ 4 «░» ░ ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░ 02.02.2011░. ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99» ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99» ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░), ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99» ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ 60,71 ░░.░ ░░ 4 ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ № 4 «░» ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░.

10.10.2011░. ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░).

░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 02.02.2011░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░ 09.02.2012░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░) ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░ 02.02.2011░.: ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 474 000 ░░░.

░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99» ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 31.01.2004░., ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 424 970 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 01.01.2005░, ░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ 02.02.2011░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 18.10.2012░.,), ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░.░.70-75,97-100), ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.: ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 156 820.91 ░░░., 35 000 ░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 500 ░░░.; ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.: ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 24 002.55 ░░░. ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 12 500 ░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░.░.84-86).

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ 14.12.2001░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░» (░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 158/░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░> ░ ░. ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (4 ░░░░░░░░), ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ - 4 ░░░░░░░ 2004 ░░░░ (░. 1.3. ░░░░░░░░). ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░░ № 895 ░░ 25.06.2003░. ░░ «░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░».

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 28.04.2003░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 20.04.2004░. № 2 ░ ░░░░░░░░ № 158/░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ 60,71 ░░.░ ░░ 4 ░░░░░ ░ ░░░░-░░░░░░ № 4 «░» ░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░. <░░░░░> ░. ░░░░░░░░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 424 970 ░░░. ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░.<░░░░░> ░.░░░░░░░░. ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░ 15.12.2009░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ 60,71 ░░.░ ░░ 4 ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ 4 «░» ░ ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░ 02.02.2011░. ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99» ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99» ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░), ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99» ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ 60,71 ░░.░ ░░ 4 ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ № 4 «░» ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░.

10.10.2011░. ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░).

░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 02.02.2011░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░ 09.02.2012░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░) ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░ 02.02.2011░.: ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 474 000 ░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░. 61 ░░░ ░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ 26.12.2012░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 09.12.2011░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-99» (░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░.░.48-68).

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 27 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 30.12.2004░. № 214-░░ «░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ (░░░) ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░. <░░░░░> ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 28.10.2010░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ 29.03.2012░. (░.░.90-92) ░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 14.12.2001░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░. 309 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ - ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ 382, 384, 390 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ (░░░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░. ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░. ░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░ ░░ 07.02.1992░. № 2300-1 «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░), ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░, ░░░░░) ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ (░░░░░░░, ░░░░░░░) ░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░).

░░░░░░░░ ░░. 28 ░░░░░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░» № 2300-1 ░░ 7.02.1992 ░.░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ 3% ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 02.02.2011░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 18.10.2012░., ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ 2 437 ░░░░ (░ 01.01.2005░. ░░ 10.10.2011░.): 424 970 ░░░. ░ 3% ░ 2 437 ░░░░ = 31 069 556.70 ░░░., ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. - 373 ░░░ (░ 10.10.2011░. ░░ 18.10.2012░.): 424 970 ░░░. ░ 3% ░ 373 ░░░ = 4 755 414.30 ░░░., ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ (424 970 ░░░.), ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. - ░ ░░░░░░░ 156 820.91 ░░░., ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. - ░ ░░░░░░░ 24 002.55 ░░░.

░░░░░░░░ ░░. 15 ░░░░░░ ░░ ░░ 7.02.1992░. № 2300-1 «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░» ░ ░░. ░░. 1099, 1100 ░░ ░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ (10 000 ░░░.) ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░. 100 ░░░ ░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 67 ░░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 67, 194 - 198 ░░░ ░░, ░░░

                                                ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 156 820.91 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 000 ░░░., ░░░░░:166 820.91 ░░░.(░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░. 91 ░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 24 002.55 ░░░. (░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░. 55 ░.);

- ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 8 816.47 ░░░. (░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░. 47 ░.).

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░

1░░░░░░ ░░░ ░░░░░░

2-2175/2012 ~ М-2484/2012

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Истцы
Воробьева Елена Николаевна
Лукавенко Валентина Ивановна
Ответчики
администрация городского округа город Воронеж
Суд
Центральный районный суд г. Воронежа
Судья
00 Жемчужникова Ирина Вячеславовна
Дело на сайте суда
centralny--vrn.sudrf.ru
29.10.2012Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
29.10.2012Передача материалов судье
01.11.2012Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
13.11.2012Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд
15.11.2012Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
15.11.2012Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания
06.12.2012Предварительное судебное заседание
16.01.2013Судебное заседание
31.01.2013Судебное заседание
05.03.2013Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
29.05.2013Дело оформлено
30.05.2013Дело передано в архив

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее