Решение по делу № 2-4046/2014 ~ М-2978/2014 от 03.06.2014

Дело № №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

< Дата > г.Калининград

Центральный районный суд г.Калининграда в составе:

председательствующего судьи Булатовой И.И.,

при секретаре ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ОАО «ФИО10» об обязании выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИЖД, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

Установил:

Региональная общественная организация Калининградской области «Общество защиты прав потребителей ФИО9», обратилось в суд в интересах ФИО2, указывая, что < Дата > между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «ФИО10» и ФИО2 заключен договор № (ЗПЭС) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес >, в соответствии с пунктом 1.4 договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.

Исполнителем договорные обязательства своевременно не выполнены, вследствие чего ФИО2 более трех лет вынуждена арендовать жилье, поскольку проживание в доме по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес >, невозможно при отсутствии электричества, затраты на аренду жилья составили 336 000 руб.

Просит понудить ОАО «ФИО10» в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить договор № от < Дата > об осуществлении технологического присоединения, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, < адрес >, взыскать с ОАО «ФИО10» убытки в размере 336 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., судебные расходы по составлению искового заявления в размере 2 500 руб., неустойку в размере 706 руб. 85 коп., штраф, предусмотренный ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В судебное заседание истица ФИО2 не явилась, представила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие с участием представителя.

Представитель ФИО2 – ФИО4, действующий по доверенности от < Дата > (копия на л.д.74) в судебном заседании поддержал исковые требования по изложенным выше основаниям, просил иск удовлетворить.

Представитель ОАО «ФИО10» ФИО5, действующая по доверенности (л.д.106-108), просила ФИО2 в удовлетворении исковых требований отказать по основаниям, указанным в возражениях (л.д. 76-79), пояснив также, что выполнение технологического присоединения в установленные сроки зависит от действий обеих сторон по договору, так п.18 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, предусмотрено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе, выполнение технических условий заказчиком, включая проверку сетевой организацией выполнение заявителем технических условий. Заказчиком сведений о выполнении обязательств в части выполнения технических условий, не представлено. Просила также отказать ФИО2 в удовлетворении иска в части взыскания убытков в связи с непредоставлением документов о фактических ежемесячных расходах ФИО2 на аренду жилья с учетом оплаты налогов, полного текста договора аренды, сведений о регистрации договора, в установленном порядке в управляющей компании, завышением цены аренды относительно рыночной стоимости аренды жилого помещения жилой площадью 45,6 кв.м. в Гурьевске.

Выслушав мнение представителя истца и представителя ответчика, изучив доказательства дела и дав им оценку согласно требований ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно ст.ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, Правилами определен порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентирована процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определены существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, установлены требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Пунктом 2 Правил предусмотрено, что Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 16 пп.б Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств.... срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать шести месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВт включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий подробно регламентирован разделом 9 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, в частности, предусмотрено пунктом 83 указанных Правил, что сетевая организация в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов, предусмотренных подпунктом "б" пункта 85 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий.

Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей.

Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно (п.84).

Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) (п.85).

Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В (п.86).

Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя. По результатам осмотра электроустановок заявителя сетевая организация составляет в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановки (п.87).

По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 10 (далее - акт о выполнении технических условий). Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.

Акт о выполнении технических условий составляется в отношении заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра (п.88).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2012 № 1354 установлена новая процедура ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для потребителей мощностью до 670 кВт.

Согласно данному Постановлению, обязательства по осмотру объекта заявителя возложены на электросетевые организации с обязательной подготовкой акта осмотра. На основании действующего законодательства, инженерно-технической службой ОАО «Янтарьэнерго» подготавливается проект акта осмотра присоединяемых электроустановок заявителя.

Согласно ст. 52 Градостроительного кодекса РФ виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

Устройство наружных электрических сетей отнесено к Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011).

Также, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены в период строительства и монтажа энергообъекта - промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ, приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок, комплексное опробование оборудования и другие мероприятия, предусмотренные главой 1.3 указанных Правил.

Статьей 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» установлено, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Как разъяснено в п.2 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 17 от 28.06.2012, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В соответствии с п.1 ст.27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Пунктом 4.1. договора № 1892/10 (ЗЭПС) от 15.10.2010 г. предусмотрена обязанность исполнителя в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки выплатить заказчику неустойку в размере 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора от общего размера платы за технологическое присоединение за кадый день просрочки в случае нарушения по вине исполнителя срока осуществления мероприятий указанного в п.1.4 договора (л.д.35).

В силу ст. 1098 ГК РФ продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения. Аналогичные положения содержатся и в п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14 Закона РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей".

Следовательно, при разрешении требований потребителей бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.12 г. № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей").

В силу п. 1 и п. 2 ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.

Согласно п. п. 1 и 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Согласно ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителя» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Судом установлено, что администрация Гурьевского городского округа и ФИО1 05.06.2007 г. заключили договор № аренды земельного участка сроком до 31 декабря 2010 года на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1000 кв. м., кадастровый номер: №, для строительства индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: < адрес > Данный договор аренды зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Калининградской области < Дата > за № №.

По соглашению № от 12 октября 2007 года права и обязанности по договору № аренды земельного участка от 05 июня 2007 года перешли к ФИО2. Данное соглашение зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Калининградской области < Дата > за № №

Соглашением от 29.12.2010 г. заключенным Администрацией Гурьевского муниципального района Калининградской области и ФИО2 изменен срок аренды земельного участка на срок до 31.12.2011 г.

Соглашением от 22.12.2011 г. заключенным Администрацией Гурьевского муниципального района Калининградской области и ФИО2 изменен срок аренды земельного участка на срок до 31.12.2020 г.

18.11.2010 г. ФИО2 получено разрешение на строительство № №, выданное управлением архитектуры и градостроительства администрации Гурьевского муниципального района (л.д.66).

15.10.2010 г. между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «ФИО15» и ФИО2 заключен договор № (ЗПЭС) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: < адрес > в соответствии со следующими характеристиками:

- заявленная мощность энергопринимающих устройств: 8,00 кВт;

- категории надежности третья,

- уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение 0,4 кВ;

- точка присоединения: на зажимах провода на опоре № (уточнить при проектировании) ВЛИ 0,4 кВ от ТП 36-21, Л-новая, является границей балансовой принадлежности, ФИО2 обязалась оплатить услуги по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора.

Пунктом 1.3 договора стороны согласовали мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в себя:

- подготовку исполнителем технических условий;

- разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным в технических условий;

- разработку заказчиком ФИО2 в границах земельного участка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным в технических условиях;

- выполнение технических условий ФИО2 и исполнителем, включая осуществление исполнителем мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

- проверку исполнителем выполнения технических условий ФИО2;

- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заказчика с участием представителей исполнителя и заказчика; действия по фактическому присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заказчика к объектам электросетевого хозяйства исполнителя.

В соответствии с пунктом 1.4 договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора, предусмотрено продление срока исполнения обязательств исполнителя по договору соразмерно времени задержки исполнения обязательств со стороны заказчика.

В соответствии с пунктом 2.1.6 договора исполнитель обязуется осуществить действия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заказчика, оформив акт о технологическом присоединении.

Заявитель согласно п. 2.2. договора обязался разработать проектную документацию в границах своего земельного участка, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ, надлежащим образом выполнить пункты ТУ, возложенные на заявителя, в срок в соответствии с п.1.4, который может быть скорректирован по соглашению сторон, оплатить услуги исполнителя в соответствии с разделом 3 договора, направить исполнителю запрос о возможности продления срока действия ТУ в случае невыполнения заказчиком обязательств, предусмотренных ТУ, в течение срока их действия.

Размер платы за технологическое присоединение определен сторонами в п.3.1. договора в размере 550 руб. 00 коп.

Приложением № 1 к договору сторонами согласованы технические условия для присоединения к электрическим сетям ТУ № от 21.09.2010, сроком действия до 15.10.2013 г. (л.д.37).

Внесение заказчиком оплаты за присоединение в кассу исполнителя ОАО «ФИО10» не оспаривается, подтверждается реестром чеков к приходному кассовому ордера № от 15.10.2010 г., чеком на 550 руб. (л.д.38).

Рабочий проект электроснабжения жилого дома по адресу: < адрес > выполнен ООО «ФИО17» в 2010 г., согласован филиалом ОАО «ФИО18» «ФИО19» 08.12.2010 г., департаментом технологических присоединений ОАО «ФИО20» 20.12.2010 г. Точка присоединения согласована при условии выполнений истицей п.8 ТУ № от 21.09.2010г. (л.д.52).

Вместе с тем, суд учитывает, что пунктом 1.4 договора технологического присоединения № (ЗЭПС) от 15.10.2010 г. предусмотрено продление срока исполнения обязательств исполнителя по договору соразмерно времени задержки исполнения обязательств со стороны заявителя (л.д.34).

Доказательств, подтверждающих предоставление ФИО2 в адрес ОАО «ФИО21» документации, предусмотренной п.85 указанных Правил - уведомления о выполнении технических условий с приложением необходимых документов в нарушение требований ч.1 ст. 56 ГПК РФ - не представлено.

В то время как ОАО «ФИО22» в качестве доводов о необходимости продления сроков исполнения обязательств по договору указало на объективные обстоятельства: необходимость разработки рабочей документации, выбора подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, представило соответствующие доказательства, истицей ФИО2 каких-либо доказательств о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ её земельного участка не предоставлено.

Как указано в представленном представителем истицы ответе на имя ФИО2 № ЯЭ/19/7280 от 28.10.2014г. «ОАО «ФИО23» готово осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств её объекта к электрической сети при условии надлежащего исполнения ею обязательств, предусмотренных договором и техническими условиями».

Кроме того истицей в подтверждении своих требований о взыскании с ответчика убытков представлен договор аренды квартиры по адресу Гурьевск, < адрес > жилой площадью 45,6 кв.м. с оплатой ежемесячно арендной платы в размере 14 000 руб. от 18.09.2011 г., заключенный между ФИО6 и ФИО7, который суд не может принять в качестве отвечающего требованиям ст.59 ГПК РФ и ст.60 ГПК РФ доказательства, подтверждающего размер убытков, понесенных ФИО2, поскольку ФИО2 не является стороной данного договора.

Расписка, составленная ФИО6 20.10.2013 г. о принятии 336 000 руб. в счет оплаты аренды квартиры, свидетельствует о принятии денежных средств также от ФИО7

В нарушение требований ч.1 ст. 56 ГПК РФ письменных доказательств понесенных ФИО2 расходов в размере 336 000 руб. суду истицей не представлено.

С учетом вышеизложенных обстоятельств доводы ФИО2 о непринятии исполнителем необходимых и достаточных мер к своевременному исполнению обязательств по договору технологического присоединения № (ЗПЭС) от < Дата > суд полагает необоснованными, в связи, с чем оснований для применения мер гражданско-правовой ответственности, не имеется, требования о понуждении ответчика в двухмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу исполнить договор № от < Дата > г., осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома, взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору, убытков в размере 336 000 руб. суд полагает не подлежащими удовлетворению.

При таком положении, когда судом нарушения прав потребителя ФИО2 по делу не установлено, основания для взыскания с ОАО «ФИО24» в пользу истицы компенсации морального вреда и штрафа на основании ст. 15 и 16 ФЗ "О защите право потребителя" не имеется.

Поскольку возмещение судебных издержек на основании ст.100 ГК РФ осуществляется только той стороне, в пользу которой вынесено решение суда, критерием присуждения расходов на оплату услуг представителя при вынесении решения является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного истцом требования, суд полагает требование ФИО2 о взыскании судебных издержек на составление искового заявления не подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

Решил:

В удовлетворении исковых требований ФИО2 – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено < Дата >

Судья ФИО25