Судебный акт #1 (Определения) по делу № 2-218/2012 ~ М-142/2012 от 07.02.2012

Дело № 2-218/12 года

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

27 марта 2012 года Сосногорский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Дудиной О.С., при секретаре Сахарновой О.К., рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Сосногорске гражданское дело по иску Куимова С.Н. к обществу с ограниченной ответственностью «Коммерческий Союз Строителей» (ООО «КСС») о защите прав потребителя, взыскании уплаченной суммы и неустойки,

У С Т А Н О В И Л :

Куимов С.Н. обратился в Сосногорский городской суд с иском к ООО «КСС», просил взыскать с ответчика уплаченную сумму в размере <скрытые данные> рублей и неустойку в размере <скрытые данные> рублей.

Требования мотивированы тем, что 28.07.2011 года между сторонами заключен договор подряда <номер обезличен> на выполнение монтажа газового оборудования и поставку материала в доме истца. Истцом в тот же день произведена предоплата ответчику в размере <скрытые данные> рублей. Согласно договору начало работ - 28.07.2011г., окончание работ - 28.09.2011 года. На момент подачи иска ответчик к выполнению работ не приступил. 20.01.2012 года истцом ответчику направлена претензия с требованием возвратить уплаченную сумму, определить размер неустойки и произвести её выплату. Ответа от ответчика истцом не получено.

В суде стороны заключили мировое соглашение и просят утвердить его. По условиям мирового соглашения ответчик обязуется выплатить истцу в счёт возврата суммы, уплаченной по договору подряда <скрытые данные> рублей, неустойку в размере <скрытые данные> рублей, а всего <скрытые данные> рублей в срок до 15 апреля 2012 года, а истец отказывается от исковых требований.

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и подписаны сторонами.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные статьями 220-221 ГПК РФ.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что мировое соглашение, заключенное между сторонами, не противоречит закону, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, а поэтому может быть утверждено судом.

При таких обстоятельствах производство по настоящему делу подлежит прекращению.

С ответчика следует взыскать государственную пошлину в размере 4200 рублей.

Руководствуясь статьями 39, 173, 220 ч.5 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Производство по делу по иску Куимова С.Н. к обществу с ограниченной ответственностью «Коммерческий Союз Строителей» (ООО «КСС») о защите прав потребителя, взыскании уплаченной суммы и неустойки - прекратить.

Утвердить заключенное между сторонами мировое соглашение, по условиям которого:

общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Союз Строителей» обязуется выплатить в пользу Куимова С.Н., <дата обезличена> рождения, уроженца <адрес обезличен>, в счет возврата суммы, уплаченной по договору подряда <скрытые данные> рублей, в счет уплаты неустойки - <скрытые данные> рублей, а всего - <скрытые данные> рублей в срок до 15 апреля 2012 года, а Куимов С.Н. отказывается от исковых требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий Союз Строителей» в доход государства государственную пошлину в размере 4200 рублей.

Определение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми в течение 15 дней через Сосногорский городской суд.

Председательствующий:                                                       О. С. Дудина