Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-282/2021 (2-3079/2020;) ~ М-2790/2020 от 23.11.2020

Дело номер

УИД номерRS0номер-48

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    г. Волгоград                                                                                09 февраля 2021 года

Советский районный суд города Волгограда в составе:

председательствующего судьи Матюхиной О.В.,

при секретаре Григорьевой А.Ю.

с участием:

представителя истца ПАО «Россети Юг» - Ф.И.О.3, действующего на основании доверенности,

ответчика Филиппова В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Юг» к Филиппову Владимиру Николаевичу о расторжении договора, взыскании неустойки и фактических затрат, расходов по оплате государственной пошлины,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ПАО «Россети Юг» обратилось в суд с иском к Филиппову Владимиру Николаевичу, в котором просило Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения номер от дата, заключенный между Публичным акционерным обществом «Россети Юг» ИНН номер и Ф.И.О.1. Взыскать с Ф.И.О.1, паспорт серия 18 03 номер, выдан ОВД адрес ГУВД адрес дата, в пользу ПАО «Россети Юг» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» неустойку, за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, указанных в и. 5 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям номер от дата в сумме иные данные рассчитанную в соответствии с п. 17 Договора ТП и п. 16 Правил технологического присоединения; Фактически понесенные затраты по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям номер от дата в сумме иные данные за исковые требования неимущественного характера; Расходы по госпошлине в размере иные данные за исковые требования имущественного характера

В обоснование заявленных требований указав, что дата между Ф.И.О.1 и ПАО «МРСК Юга» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения номер.

дата Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» принято решение о смене наименования Общества.

дата в ЕГРЮЛ дата номер внесена запись о смене фирменного наименования истца на Публичное акционерное общество «Россети Юг», без изменения организационно-правовой формы деятельности юридического лица.

По указанному Договору ТП Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а именно ЩУ-0,4 кВ и электрооборудование жилого дома, расположенного по адресу: Россия, адрес «А».

Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего Договора ТП, т.е. до дата.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 4 (четырех) месяцев со дня заключения Договора ТП, т.е. до дата.

Пунктом 10 Договора ТП предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом комитета тарифного регулирования адрес от дата номер и составляет иные данные

Техническими условиями № иные данные от дата, являющимися неотъемлемой частью Договора ТП, предусмотрено, что:

-Сетевая организация должна выполнить релейную защиту и автоматику в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ (п. 10).

-Заявитель выполняет в пределах границ своего участка, мероприятия для обеспечения подключения объекта от ВЛ-0,4 кВ номер от иные данные и установит прибор учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей (п. 11).

Согласно п. 8 Договора ТП Заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению и по исполнению указанных в разделе 3 настоящего Договора ТП обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Указанный срок обязателен для соблюдения как Сетевой организацией, так и Заявителем. При этом порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленный п. 18 Правил технологического присоединения, ставит соблюдение сроков технологического присоединения со стороны Сетевой организации в зависимость от выполнения Технических условий со стороны Заявителя.

В целях исполнения заключенного Договора ТП Ф.И.О.1 должен был в согласованный срок выполнить мероприятия, перечисленные в Технических условиях, необходимые для технологического присоединения объектов Заявителя.

Уведомления о выполнении Технических условий от дата № иные данные от Заявителя в адрес Сетевой организации не поступало. Доказательство о выполнении Ответчиком раздела 11 Технических условий у ПАО «Россети Юг» не имеется.

Из анализа содержания п.15 Правил технологического присоединения следует, что технические условия являются неотъемлемым приложением к договору.

Срок действия технических условий определен п. 24 Правил технологического присоединения и не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

При невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения Сетевая организация по обращению Заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий (п. 27 Правил технологического присоединения).

Неисполнение условий договора Ответчиком, влечет невозможность для Сетевой организации исполнить договор в целом. При этом у ПАО «Россети Юг» как у публичной стороны возникает риск наступления негативных последствий, в виде гражданско- правовой, административной и иной ответственности за несвоевременное исполнение договора технологического присоединения.

Согласно п. 16.5. Правил технологического присоединения, нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по Договору ТП наступает ранее указанного нарушенного Заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию Сетевой организации по решению суда.

Правовым основанием для расторжения договора в связи с существенным его нарушением является длительное неисполнение Ответчиком обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с условиями Договора ТП и окончание срока действия Технических условий.

Заявление о продлении Технических условий от дата № иные данные от Заявителя в адрес Сетевой организации не поступало.

При таких обстоятельствах ПАО «Россети Юг» обратилось в суд за расторжением договора технологического присоединения номер от дата.

На основании заявления Заявителя от дата дополнительным соглашением номер от дата, внесены изменения в п. 10 Договора части размера оплаты, которая составила иные данные., срок выполнения мероприятий по Договору ТП продлен до дата.

Дополнительным соглашением от дата номер срок выполнения мероприятий по Договору ТП продлен до дата.

Письмом от дата № иные данные Заявителю сообщено об истечении срока действия Технических условий согласно п. 4 Договора ТП и срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно п. 5 Договора ТП, с его стороны, который истек дата, ответ на которое в адрес Сетевой организации не поступал.

дата в адрес Заявителя направлено письмо № иные данные о расторжении договора технологического присоединения номер от дата с Соглашением номер о расторжении Договора ТП, с предложением проведении зачета ранее уплаченной по Договору ТП суммы в счет фактически понесенных затрат и требованием об оплате неустойки, ответ на которое в адрес Сетевой организации не поступал.

Неустойка за неисполнение обязательств, а именно за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, указанных в п. 5 Договора в соответствии с и. 17 Договора ТП, составляет: период за год просрочки иные данные

В процессе подготовки и выдачи Технических условий Сетевая организация понесла фактические затраты, на подготовку и выдачу технических условий и их согласование с системным оператором, в размере иные данные

Представитель истца Ф.И.О.3, в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме, просил суд удовлетворить.

Ответчик Филиппов В.Н. в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, пояснив, что он обратился к истцу о расторжении договора, уплатив иные данные.

Представитель третьего лица – администрации адрес в судебное заседание не явился, извещен о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, допросив свидетеля, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Отношения по договору технологического присоединения регулируются Федеральным законом номер от дата «Об электроэнергетике» и Правилами номер и содержит элементы договоров подряда и возмездного оказания услуг.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 26 закона об электроэнергетике, п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от дата номер, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Существенные условия договора закреплены в п. 16 Правил техприсоединения, и включают:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать установленные рамки;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств,

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики

е) порядок и сроки внесения платы за технологическое присоединение.

Из этого следует, что сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика.

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации (истцу) плату в зависимости от максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно условиям, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся своих обязательств (п. 1 ст. 26 закона об электроэнергетике п.п. 9, 16, 17 Правил техприсоединения).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг, к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются специальные нормы, а так же общие положения гл. 39 ГК РФ, об обязательствах и о договоре.

В соответствии с п. 16.5. Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановление Правительства РФ от дата номер, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств -мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Пунктом 3 Правил номер предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Положениями пункта 16.3 Правил номер установлено распределение обязательств сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил.

В силу статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Статьей 782 ГК РФ предусмотрен односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг с оплатой фактически понесенных исполнителем расходов.

Судом установлено и из материалов дела следует, что в соответствии с п. 3.2 Устава ПАО «Россети Юг» осуществляет передачу электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим ему на праве собственности, а также оказывает услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

дата между Ф.И.О.1 и ПАО «МРСК Юга» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения номер (далее «Договор ТП»).

дата Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» принято решение о смене наименования Общества.

дата в ЕГРЮЛ дата иные данные внесена запись о смене фирменного наименования истца на Публичное акционерное общество «Россети Юг», без изменения организационно-правовой формы деятельности юридического лица.

По указанному Договору ТП Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а именно ЩУ-0,4 кВ и электрооборудование жилого дома, расположенного по адресу: Россия, адрес «А».

Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего Договора ТП, т.е. до дата.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 4 (четырех) месяцев со дня заключения Договора ТП, т.е. до дата.

Пунктом 10 Договора ТП предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом комитета тарифного регулирования адрес от дата номер и составляет иные данные

Техническими условиями № иные данные от дата (далее «Технические условия»), являющимися неотъемлемой частью Договора ТП, предусмотрено, что:

Сетевая организация должна выполнить релейную защиту и автоматику в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ (п. 10).

Заявитель выполняет в пределах границ своего участка, мероприятия для обеспечения подключения объекта от ВЛ-0,4 кВ номер от ТП иные данные и установит прибор учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей (п. 11).

Согласно п. 8 Договора ТП Заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению и по исполнению указанных в разделе 3 настоящего Договора ТП обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

В согласованный в договоре на технологическое присоединение срок сторонами должны быть осуществлены все мероприятия по технологическому присоединению, указанные в п. 18 Правил технологического присоединения, а именно:

подготовка и выдача сетевой организацией технических условий;

выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией;

проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя при участии представителей Исполнителя и Заявителя;

осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

Указанный срок обязателен для соблюдения как Сетевой организацией, так и Заявителем. При этом порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленный п. 18 Правил технологического присоединения, ставит соблюдение сроков технологического присоединения со стороны Сетевой организации в зависимость от выполнения Технических условий со стороны Заявителя.

Таким образом, в соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство Сетевой организации по осуществлению технологического присоединения является встречным по отношению к обязанности Заявителя выполнить Технические условия.

В соответствии с п. 2 ст. 328 ГК РФ в случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков

В целях исполнения заключенного Договора ТП Ф.И.О.1 должен был в согласованный срок выполнить мероприятия, перечисленные в Технических условиях, необходимые для технологического присоединения объектов Заявителя.

Уведомления о выполнении Технических условий от дата № иные данные от Заявителя в адрес Сетевой организации не поступало. Доказательство о выполнении Ответчиком раздела 11 Технических условий у ПАО «Россети Юг» не имеется и суду не представлено.

Из анализа содержания п. 15 Правил технологического присоединения следует, что технические условия являются неотъемлемым приложением к договору.

Срок действия технических условий определен п. 24 Правил технологического присоединения и не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

При невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения Сетевая организация по обращению Заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий (п. 27 Правил технологического присоединения).

Таким образом, наличие действующих Технических условий является непременным атрибутом технологического присоединения. Поэтому предполагается, что по истечении срока действия Технических условий выполнение мероприятий по технологическому присоединению перестает быть возможным, так как подобные действия будут неправомерными.

Неисполнение условий договора Ответчиком, влечет невозможность для Сетевой организации исполнить договор в целом. При этом у ПАО «Россети Юг» как у публичной стороны возникает риск наступления негативных последствий, в виде гражданско- правовой, административной и иной ответственности за несвоевременное исполнение договора технологического присоединения.

Согласно п. 16.5. Правил технологического присоединения, нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по Договору ТП наступает ранее указанного нарушенного Заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию Сетевой организации по решению суда.

Правовым основанием для расторжения договора в связи с существенным его нарушением является длительное неисполнение Ответчиком обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с условиями Договора ТП и окончание срока действия Технических условий.

Заявление о продлении Технических условий от дата № иные данные от Заявителя в адрес Сетевой организации не поступало.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случае предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актам!

На основании заявления Заявителя от дата дополнительны соглашением номер от дата, внесены изменения в п. 10 Договора части размера оплаты, которая составила иные данные срок выполнения мероприятий г Договору ТП продлен до дата.

Дополнительным соглашением от дата номер срок выполнения мероприятий по Договору ТП продлен до дата.

Письмом от дата иные данные Заявителю сообщено об истечении срока действия Технических условий согласно п. 4 Договора ТП и срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно п. 5 Договор ТП, с его стороны, который истек дата, ответ на которое в адрес Сетевой организации не поступал.

Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законам или договором.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменит или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении ил установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (ст. 452 ГК РФ).

При таких обстоятельствах требования истца о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения номер от дата, заключенный между Публичным акционерным обществом «Россети Юг» иные данные и Ф.И.О.1 подлежат удовлетворению.

Пунктом 17 Договора ТП предусмотрено, что в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая Сторона обязан уплатить другой Стороне неустойку, равную 5 (пяти) % от указанного общего размер: платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки определенный в предусмотренном настоящем абзаце порядке за год просрочки.

Аналогичная, обоюдная ответственность сторон за несоблюдение установленные Договором ТП и Правилами технологического присоединения сроков исполнения свои: обязательств, предусмотрена в п.п. «г» п. 16 Правил технологического присоединения.

В силу ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Неустойка за неисполнение обязательств, а именно за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, указанных в п. 5 Договора в соответствии с и. 17 Договора ТП, составляет иные данные

Расчет истца проверен судом, ответчиком не оспорен, в связи с чем суд приходит к выводу об удовлетворении требований взыскании неустойки, за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, в размере иные данные

Разрешая требования истца о взыскании фактических затрат на подготовку и выдачу технических условий и их согласование с системным оператором, в размере иные данные суд приходит к следующему.

Доказательством расходов могут быть обычно применяемые в хозяйственной деятельности документы, имеющие отношение к мероприятиям по технологическому присоединению, указанным в технических условиях: договоры, платежные поручения, акты приемки выполненных работ.

Согласно п. 1 дополнительного соглашения номер от дата стороны договорились п. 10 Договора изложить в редакции «Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом комитета тарифного урегулирования адрес от дата номер и номер и составляет иные данные в том числе НДС (18%).

Как следует из пояснений ответчика оплата в размере иные данные поступила на счет истца и на настоящий момента находится там же, однако, зачесть ее в счет фактических затрат данную сумму не представляется возможным, поскольку соглашение о расторжение договора заключено не было.

Как следует из пояснений представителя истца данная сумма по заявлению ответчика может быть возвращена ему.

При таком положении, суд приходит к выводу об обоснованности иска в данной части, однако, находит целесообразным произвести зачет находящейся на счетах истца денежной суммы в размере иные данные, уплаченной ответчиком, в счет погашения задолженности по оплате фактических затрат, в связи с чем, решение суда в данной части исполнению не подлежит.

Частью 1 ст. 88 ГПК РФ предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Истцом при подаче иска в суд была оплачена государственная пошлина размере иные данные за исковые требования неимущественного характера; в размере иные данные за исковые требования имущественного характера

В силу ч. 1 ст. 333.19 НК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 424 рубля в пользу истца

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 191-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ПАО «Россети Юг» к Филиппову Владимиру Николаевичу о расторжении договора, взыскании неустойки и фактических затрат, расходов по оплате государственной пошлины – удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения номер от дата, заключенный между Публичным акционерным обществом «Россети Юг» ИНН номер и Ф.И.О.1.

Взыскать с Ф.И.О.1 в пользу ПАО «Россети Юг» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» неустойку, за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, указанных в и. 5 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям номер от дата в размере иные данные, фактически понесенные затраты по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям номер от дата в размере иные данные. Решение в указанной части исполнению не подлежит.

Взыскать с Ф.И.О.1 в пользу ПАО «Россети Юг» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» расходы по госпошлине в размере иные данные.

Решение может быть обжаловано сторонами в течение месяца после изготовления решения суда в окончательной форме в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда путем подачи апелляционных жалоб через Советский районный суд г. Волгограда.

Судья                                                                                              О.В. Матюхина