Решение по делу № 2-1877/2018 ~ М-949/2018 от 13.03.2018

Дело № 2-1877/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

12 июля 2018 года г. Калининград

Центральный районный суд г.Калининграда в составе:

председательствующего судьи Холониной Т.П.,

при секретаре Хазановой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Васько В.Ю. к АО «Янтарьэнерго» об обязании выполнить технологическое присоединение индивидуального жилого дома к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

У С Т А Н О В И Л:

Васько В.Ю. обратилась в суд, указывая, что 15.06.2015 заключила с АО «Янтарьэнерго» договор № 3160/05/15 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в пределах заявленной мощности потребления до 15 кВт для коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.08.2017 г., в соответствии с которым АО «Янтарьэнерго» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ЩВУ объекта индивидуального жилого дома по адресу: < адрес >) в течение 6 месяцев со дня заключения дополнительного соглашения № 1 к договору, размер платы за присоединение составляет 1243041 руб. 16 коп.

Расходы на технологическое присоединение истицей были оплачены частично согласно графику платежей в размере 745905 руб., однако, ни в предусмотренный договором срок, ни позднее ответчик обязательств по договору не выполнил, присоединение дома к электросетям не осуществлено.

Исполнить обязательства предусмотренные п.8 договора и п.11 технических условий № Z-3160/15 от 06.05.2015 истцу не представляется возможным поскольку ответчиком не возведена трансформаторная подстанция ТП 15/0,4 кВ с трансформатором потребной мощности, ВЛИ с СИП 0,4 кВ от ТП до участка застройки заявителя.

С учетом уточненных требований просит обязать ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, необходимое для электроснабжения индивидуального жилого дома, который будет располагаться по адресу: < адрес >), взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения обязательств по договору в размере 206742 руб. 60 коп., взыскать неустойку по день фактического исполнения обязательства по технологическому присоединению, компенсацию морального вреда 200000 руб., штраф за отказ в добровольном порядке выполнить требования потребителя.

В судебное заседание истец Васько В.Ю. не явилась, извещена о рассмотрении дела надлежащим образом.

Представитель истца по доверенности Межуева М.В., исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям изложенным в иске, просила требования удовлетворить, пояснила, что строительство дома на принадлежащем истцу участке не представляется возможным при отсутствии электричества, ответчик трансформаторную подстанцию, к которой возможно подключиться для строительства, не возвел. Обязательства сетевой организации по технологическому присоединению не связаны с фактическим наличием или отсутствием индивидуального жилого дома потребителя, его строительство не является обязательством потребителя согласно договору и техническим условиям, для строительства дома нужно знать схему прокладки электрических коммуникаций, которая определяется проектными работами, выполнение которых возложено на сетевую организацию.

Представитель ответчика Бокова Ж.А., возражая против удовлетворения иска, указала, что истец свои обязательства в части выполнения работ по техническим условиям не выполнил, о выполнении технологических условий не сообщил, за установкой временного генератора не обратился, в настоящее время намерены обратиться за понуждением ответчика к выполнению технических условий, подключение возможно во втором квартале 2018 г.

Выслушав пояснения сторон, исследовав все доказательства по делу в их совокупности, и дав им оценку в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

В силу ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Согласно ст.ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, что Васько В.Ю. является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: < адрес >

15.06.2015 сторонами заключен договор № 3160/05/15 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: < адрес > по условиям договора сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ЩВУ объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт,

- категория надежности – третья,

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ,

- точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям, располагается на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором будет располагаться присоединяемый объект заявителя.

В соответствии с п.5 договора, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Васько В.Ю. обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора в размере 1053424 руб. 71 коп., НДС 18% 189616 руб. 45 коп., всего 1243041 руб. 16 коп.

Пунктом 10 предусмотрен порядок внесения платы за технологическое присоединение заявителем в следующем порядке:

- 10 % платы за технологическое присоединение в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20 % платы за технологическое присоединение в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно представленным квитанциям Васько В.Ю. оплачено 745905 руб.

В соответствии с условиями договора Васько В.Ю. обязалась выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией.

В редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.08.2017 г. АО «Янтарьэнерго» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ЩВУ объекта индивидуального жилого дома по адресу: < адрес >) в течение 6 месяцев со дня заключения дополнительного соглашения № 1 к договору.

Согласно выданных Васько В.Ю. технических условий Z-3160/15 для присоединения к электрическим сетям на заявителя возложена обязанность произвести монтаж электросети от точки присоединения через ЩВУ до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности, на вводном устройстве установить автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью, установить приборы учета для расчетов за электроэнергию в соответствии с требованиями ПУЭ и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности.

Присоединение к электросети осуществляется в точке зажима провода на опоре номер уточнить при подключении ВЛИ 0,4 кВ Л-новая от ТП Новая, срок действия технических условий 5 лет со дня заключения договора или соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения.

Сетевая организация в целях присоединения нового потребителя должна построить трансформаторную подстанцию (ТП) 15/04 кВ с трансформатором потребной мощности, выполнить проектирование, монтаж ЛЭП-15 кВ ориентировочно 0,7 км от опоры № 88 /7/6 уточнить при проектировании ВЛ 15-060 доТП новой с использованием провода СИП3 и (или) кабеля конструкцией 20,кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения, выполнить расчет емкостных токов, проверить на термическую стойкость, работы выполнить в соответствии с разработанным проектом, от ТП по п.10.1 до участка застройки заявителя построить ВЛИ с СИП 0,4 кВ трассу ВЛИ, марку и сечение определить проектом, протяженность 0,1 км.

Пунктом 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, предусмотрено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий сетевой организацией и заявителем, включая проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий: разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка, согласно обязательствам, предусмотренным техническим условиям, выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами органами федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств.

В соответствии с п.81 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям в отношении каждых технических условий, выданных заявителем, проводится проверка их выполнения.

В соответствии с положениями п.85 раздела IX указанных Правил, введенного в действие Постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 №130, для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

После получения уведомления и необходимой документации, подтверждающей выполнение технических условий, сетевая организация в соответствии с п.87 указанных Правил рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя. По результатам осмотра электроустановок заявителя сетевая организация составляет в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановки.

Как следует из материалов дела и пояснений представителя истца, ею в адрес ответчика уведомление о выполнении технологических условий не было направлено, 02.03.2018 г. обратилась с претензией в добровольном порядке в течение 5 дней с момента получения претензии ответить на нее заявителю, начать работы по выполнению обязательств по договору от 15.06.2015 г., выплатить неустойку на 02.03.2018 в размере 27278 руб. 60 коп., компенсацию морального вреда 200000 руб.

21.03.2018 Васько В.Ю. направлен ответ, указано, что ОАО «Янтарьэнерго» разработано, утверждено техзадание по титулу: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-060 (инв.5113987), ВЛИ 0,4 кВ в Красноторовское с/п < адрес >, Зеленоградский район, определен способ выполнения работ собственными силами филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт», планируемый срок завершения мероприятий по договору II квартал 2018 г.

В соответствии с положениями ч.ч. 1, 3 ст.328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Как следует из представленного истицей проекта энергоснабжения жилого дома, для осуществления технологического присоединения, истец обязался выполнить ряд условий, предусмотренных техническими условиями, как следует из пояснений представителя истца, указанные обязательства истцом не проведены, каких-либо подтверждающих доказательств отсутствия возможности выполнить указанные в технических условиях работы не представлено.

Направленная в адрес АО «Янтарьэнерго» претензия не может быть рассмотрена судом как надлежащее уведомление истцом о выполнении своих обязательств, поскольку к указанной претензии не приложены документы, предусмотренные п. 85 Правил технологического присоединения.

Таким образом, в нарушение ч.1 ст.56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истцом доказательств, подтверждающих уведомление АО «Янтарьэнерго» о выполнении технических условий с приложением необходимой документации о выполнении технических условий, не представлено.

В ходе производства по делу истцом также не представлено доказательств выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка.

На основании статьи 328 ГК РФ в случае не предоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 2 ст. 330 ГК РФ кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Факт надлежащего исполнения обязательств, равно как и отсутствие вины в неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, по общему правилу, доказывается обязанным лицом (п. 2 ст. 401 ГК РФ).

Суд учитывает, что договор технологического присоединения, технические условия, которые являются неотъемлемой частью договора, являются действующими, сторонами не оспорены, о внесении изменений в договор, технические условия, предоставления технических условий на подключение стройплощадки жилого дома истец не обращалась. Поскольку в ходе рассмотрения дела ответчиком доказано отсутствие вины в невыполнении условий договора, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных Васько В.Ю. требований. Доводы истца о нарушении прав бездействием ответчика, суд полагает несостоятельными, заявленные истцом требования о возложении на АО «Янтарьэнерго» обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома в соответствии с условиями договора технологического присоединения необоснованными и не подлежащими удовлетворению, в виду отсутствия энергопринимающих устройств жилого дома. Жилой дом до настоящего времени на земельном участке истцом не возведен.

Учитывая указанные выше обстоятельства, суд не находит оснований для взыскания с ответчика неустойки, компенсации морального вреда, а также штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 17 ░░░░ 2018 ░░░░.

░░░░░: ░.░. ░░░░░░░░