Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-6988/2013 ~ Материалы дела от 16.04.2013

решение составлено в окончательной форме 03.09.2013 года №2-6988/13 ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ                            копия

Именем Российской Федерации

30 августа 2013 года

Подольский городской суд Московской области

В составе председательствующего Мартиросян С.В.

При секретаре судебного заседания Новинской А.Н.

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кузмиди Е. А. к ООО «Управляющая компания «Деметра» о расторжении договора, возврате денежных средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда

У С Т А Н О В И Л

Кузмиди Е. А. обратилась в суд с иском к ООО «Управляющая компания «Деметра» и просит расторгнуть договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, обязать ответчика вернуть уплаченные истцом денежные средства в размере 150000 рублей, взыскать с ответчика неустойку за просрочку исполнения договора из расчета 3% от стоимости услуг по договору за каждый день просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и вплоть до дня удовлетворения требования о расторжении договора и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей.

Истец мотивирует свои требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ истцом был заключен договор № на оказание услуг с ООО «Управляющая компания «Деметра»». По договору Исполнитель (ООО «Управляющая компания «Деметра»») обязался по поручению заказчика (Кузмиди Е.А.) за вознаграждение провести переговоры и проконтролировать выполнение организациями, оказывающие услуги либо работы, связанные с подключением электроснабжения 2 кВт, подведением водоснабжения, канализации (локальные очистные сооружения) и отопления в приобретаемой заказчиком доли жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а Заказчик обязуется принять и оплатить исполнителю оказанные услуги либо выполненные работы на условиях, предусмотренных в договоре. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ либо до полного выполнения своих обязательств сторонами. По указанному договору истцом были внесены денежные средства в размере 150000 рублей наличными денежными средствами, взамен получена расписка сотрудника ООО «Управляющая компания «Деметра»». В связи с тем, что никакие работы по договору начаты не были, несколько раз в течение ДД.ММ.ГГГГ. истец обращалась в ООО «Управляющая компания «Деметра»» с заявлениями о расторжении договора и возврате ей уплаченных денежных средств.

На вопрос о результатах рассмотрения заявления ответ сотрудников всегда был одинаковый - Ваш вопрос рассматривается. ДД.ММ.ГГГГ Муниципальным земельным контролем городского поселения Одинцово была проведена проверка соблюдения земельного законодательства на земельном участке, составлен соответствующий акт. Проверкой установлено: «На земельном участке объект капитального строительства в стадии незавершенного строительства... На объект получены тех. условия для подключения к централизованным системам водоснабжения, канализования и электроснабжения. Земельные участки для прокладки сетей не оформлены...». Имеющиеся тех. условия для подключения коммуникаций были получены председателем ТСЖ «Лесная 28» Чижмой С.И. Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ никакие работы по Договору № на оказание услуг Исполнитель не начинал. Действиями ответчика истцу причинен моральный вред: сотрудники компании неоднократно избегали встречи со истцом, отказывались подписывать подаваемые ею заявления, не предоставляли информацию о рассмотрении ее заявлений, отказались в добровольном порядке удовлетворить ее требования, в связи с чем, истец вынуждена затрачивать время и средства для защиты своих нарушенных прав, в связи с чем моральный вред истец оценивает в размере 20000 рублей.

Истец - Кузмиди Е. А. в судебное заседание явилась, заявленные требования поддерживает в полном объеме.

Ответчик - представитель ООО «Управляющая компания «Деметра» в судебное заседание не явился, о дате слушания дела извещен надлежаще, о причинах неявки суд не известил.

В связи с неявкой в судебное заседание ответчика, надлежаще извещенного о дате слушания дела, суд, определил рассматривать дело в порядке заочного судопроизводства в соответствии со статьей 233 ГПК РФ.

Суд, выслушав истца, изучив материалы дела, заслушав показания свидетелей, считает, исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

В судебном заседании установлено:

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Управляющая компания «Деметра» (Исполнитель) и Кузмиди Е.А. (Заказчик) заключен договор № оказание услуг, по которому Исполнитель обязуется по поручению Заказчика за вознаграждение провести переговоры и проконтролировать выполнение организациями, оказывающие услуги либо работы, связанные с подключением электроснабжения 2 кВт, подведением водоснабжения, канализации (локальные очистные сооружения) и отопления в приобретаемой Заказчиком доли Жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные услуги либо выполненные работы на условиях, предусмотренных в настоящем договоре (л.д.6-7).

Согласно пункту 3.1 договора, стоимость оказываемых Исполнителем услуг и сроки их оплаты определяется в Приложении № к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью (л.д.6 оборот).

Согласно пункту 3.2 договора, платеж считается исполненным по факту поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (л.д.6 оборот).

ДД.ММ.ГГГГ (л.д.4), ДД.ММ.ГГГГ (л.д.5) истцом ответчику направлено требование о расторжении договора и возврате денежной суммы.

Представленная истцом копия приложения № к Договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ не может быть принята судом во внимание, поскольку указанное приложение не имеет отношения к заключенному между сторонами ДД.ММ.ГГГГ договору № на оказание услуг (л.д.7 оборот).

Приложение № к оспариваемому договору в материалы настоящего гражданского дела истцом не представлено.

Истец ссылается на то обстоятельство, что в момент подписания договора, ею были переданы денежные средства в размере 150000 рублей сотруднику ООО «УК «Деметра» ░░░░░░ ░.░., ░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░.░.8), ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ (░.░.25) ░ ░░.░░.░░░░ (░.░.35-39) ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░ «░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ 3.2 ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░.░.6 ░░░░░░). ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ (░.░.8) ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 56 ░░░ ░░ «░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░».

░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ (░.░.8) ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░». ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 150000 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░ ░░░░░░ 309 ░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ - ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░».

░░░░░░░░ ░░░░░░ 310 ░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░».

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 450 ░░ ░░ «1. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

2. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░:

1) ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░;

2) ░ ░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

3. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░».

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░», ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░░░░ ░. ░..

░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.194-198,233-235 ░░░ ░░, ░░░

░ ░ ░ ░ ░

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №░░/2 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░░░░ ░. ░..

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ - ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 7 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░