Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1054/2019 (2-8714/2018;) ~ М-8878/2018 от 28.12.2018

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 марта 2019 года

Раменский городской суд Московской области

в составе: председательствующего федерального судьи Землемеровой О.И.

при секретаре Карелиной З.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Овчинниковой И. В. к ИП Глушневу Б. А. о взыскании денежных средств уплаченных по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,-

у с т а н о в и л:

Истец Овчинникова И.В. обратилась в суд с иском к ИП Глушневу Б. А. о взыскании денежных средств уплаченных по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. В обоснование исковых требований указала, что <дата> между ней и ответчиком был заключен договор строительного подряда <номер>. согласно п.п.1.1 договора, в исполнение условий договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по проведению строительных работ на объекте заказчика по проекту: пристройка к жилому бревенчатому дому по проекту «Мюнхен» на основании эскизной части, подписанной заказчиком, а также работы по разработке рабочей документации на пристройку по проекту «Мюнхен», согласно эскизам, предоставленым и утвержденным заказчиком, по сборке данной пристройки, выполненной по технологии Grizzly frame monolithic system, согласно техническому заданию, подписанному заказчиком по адресу:<адрес> согласно эскизной документации и техническому заданию, являющейся неотъемлемой частью договора, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить работы на условиях договора. Пунктом 1.2. договора установлено, что объемы и стоимость материалов и работ, выполняемых по договору составляет <...> рублей. В соответствии с п.1.3 договора, сроки выполнения подрядчиком работ по договору определяются периодом в 5 недель с момента внесения заказчиком авансового платежа по договору. В силу п.п. 3.2.1 и 3.2.2 договора заказчик выплачивает в течение трех банковских дней с момента подписания договора авансовый платеж в размере <...> рублей. Далее выполняемые подрядчиком работы оплачиваются заказчиком поэтапно, по согласованию сторон, но без ущерба сроков выполнения работ подрядчиком в соответствии с условиями договора. <дата> она передала ответчику денежные средства в размере <...> рублей. <дата> она передала ответчику еще <...> рублей, что подтверждается актами приема-передачи денежных средств. Согласно п. 5.3.2 договора, подрядчик обязан произвести все работы в полном объеме и согласованные сроки, предусмотренные договором и приложением к нему. Вместе с тем, ответчик не исполнил надлежащим образом принятые на себя обязательства, что выразилось в невыполнении по настоящий момент подрядных работ. <дата> она в адрес заказчика направила уведомление об отказе от исполнения договора и требование о возврате переданных денежных средствах в размере <...> рублей, взыскании неустойки в размере <...> рублей. В добровольном порядке требования удовлетворены не были. В связи с чем, она вынуждена была обратиться в суд с иском.

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить.

Ответчик – ИП Глушнев Б. А. не явился, извещен. Его мнение суду неизвестно.

Суд, выслушав истца, проверив материалы дела, полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

В силу ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора.

Установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, что <дата> между истицей и ответчиком был заключен договор строительного подряда <номер>.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

На основании ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно п.п.1.1 договора, в исполнение условий договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по проведению строительных работ на объекте заказчика по проекту: пристройка к жилому бревенчатому дому по проекту «Мюнхен» на основании эскизной части, подписанной заказчиком, а также работы по разработке рабочей документации на пристройку по проекту «Мюнхен», согласно эскизам, предоставленым и утвержденным заказчиком, по сборке данной пристройки, выполненной по технологии Grizzly frame monolithic system, согласно техническому заданию, подписанному заказчиком по адресу:<адрес> согласно эскизной документации и техническому заданию, являющейся неотъемлемой частью договора, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить работы на условиях договора.

Пунктом 1.2. договора установлено, что объемы и стоимость материалов и работ, выполняемых по договору составляет <...> рублей.

В соответствии с п.1.3 договора, сроки выполнения подрядчиком работ по договору определяются периодом в 5 недель с момента внесения заказчиком авансового платежа по договору.

В силу п.п. 3.2.1 и 3.2.2 договора заказчик выплачивает в течение трех банковских дней с момента подписания договора авансовый платеж в размере <...> рублей.

Далее выполняемые подрядчиком работы оплачиваются заказчиком поэтапно, по согласованию сторон, но без ущерба сроков выполнения работ подрядчиком в соответствии с условиями договора.

<дата> она передала ответчику денежные средства в размере <...> рублей.

<дата> она передала ответчику еще <...> рублей, что подтверждается актами приема-передачи денежных средств.

Согласно п. 5.3.2 договора, подрядчик обязан произвести все работы в полном объеме и согласованные сроки, предусмотренные договором и приложением к нему.

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Вместе с тем, ответчик не исполнил надлежащим образом принятые на себя обязательства, что выразилось в невыполнении по настоящий момент подрядных работ.

<дата> она в адрес заказчика направила уведомление об отказе от исполнения договора и требование о возврате переданных денежных средствах в размере <...> рублей, взыскании неустойки в размере <...> рублей. В добровольном порядке требования удовлетворены не были

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В ст. 730 ГК РФ указано, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426). К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В силу ст. 27 п.1 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) "О защите прав потребителей" указано, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Истица отказалась от исполнения договора, в связи с чем требования о возврате ей уплаченных по договору денежных средств в сумме <...> рублей, подлежат удовлетворению.

Также истица просит взыскать неустойку в сумме <...> рублей.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) "О защите прав потребителей", в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Истицей предоставлен расчет неустойки, который ответчиком не оспорен, с которым суд согласен.

Таким образом, с ответчика в пользу истицы следует взыскать неустойку в сумме <...> рублей.

Также истица просила о взыскании компенсации морального вреда в сумме <...> рублей.

Согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) "О защите прав потребителей" Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Проверяя обоснованность заявленного требования, суд считает, что разумной и справедливой, в данном случае, будет являться сумма в размере <...>.

Истица также просила о взыскании штрафа.

На основании ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При установленных по делу обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении требований о взыскании штрафа.

Таким образом, в пользу истицы с ответчика подлежит взысканию штраф в сумме <...> рублей.

(<...>.)

Руководствуясь ст.ст. 196-199,233-236 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковые требования Овчинниковой И. В. удовлетворить частично.

Взыскать в пользу Овчинниковой И. В. с ИП Глушнева Б. А. уплаченные по договору денежные средства в сумме <...> рублей, неустойку в сумме <...> рублей, компенсацию морального вреда в сумме <...> рублей, штраф в сумме <...> рублей

Заочное решение может быть пересмотрено по заявлению ответчика Раменским городским судом в течение 7 дней со дня вручения копии этого решения или обжаловано в Московский областной суд путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения.

Федеральный судья

Решение в его окончательной форме изготовлено 11 марта 2019 года.