Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-290/2020 ~ М-180/2020 от 28.02.2020

УИД № 57RS0027-01-2020-000312-57

Производство № 2-290/20

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 июня 2020 года г. Орел

Северный районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Тишаевой Ю.В.,

при секретаре Прониной О. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению Ветрова Владимира Алексеевича к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 21 век» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Ветров В. А. обратился в суд с иском к ООО «Строительная компания 21 век» о защите прав потребителей. В обоснование заявленных требований указал, что 30.07.2018 года между ним и ответчиком был заключен договор подряда № 7/2017, по которому он является заказчиком. Условиями договора был установлен срок выполнения работ до 01.09.2018 года. Обязательства по оплате цены договора истцом выполнены, претензий к заказчику по оплате работ у исполнителя работ не имеется. Предусмотренные договором работы были выполнены с нарушением установленного срока, были сданы по акту заказчику только 13.11.2019 года. В случае нарушения договорных обязательств стороны договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 29.01.2020 года истцом ответчику была направлена претензия с требованием о выплате неустойки за нарушение установленных договором сроков выполнения работ в сумме 345 000 рублей. До настоящего времени ответа на претензию не последовало. По изложенным основаниям просит суд взыскать с ООО «Строительная компания 21 век» неустойку в размере 345 000 рублей, денежную компенсацию морального вреда в сумме 34500 рублей и штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В судебном заседании стороны: представитель истца Ветрова Владимира Алексеевича по доверенности от 13.01.2020 года Думнов Роман Геннадьевич и представитель ответчика ООО «Строительная компания 21 век» по доверенности от 09.06.2020 года Захаров Максим Иванович заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:

Размер подлежащей выплате ответчиком суммы неустойки и компенсации морального вреда признается сторонами в размере 150 000 руб.

В связи с урегулированием спора, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя не подлежит начислению и взысканию.

Стороне ответчика предоставляется рассрочка по оплате суммы задолженности равными частями по 50 000 руб. ежемесячно до погашения всей суммы полностью.

Платежи подлежат исполнению не позднее следующих дат: 15.06.2020г., 15.07.2020г., 15.08.2020г.

Стороны согласились, что при просрочке платежей подлежит начислению и выплате неустойка из расчета один процент в день от суммы просроченной задолженности.

Стороны договорились, что индексация суммы, указанной в п.1 в порядке ст.208 ГПК РФ производится при несоблюдении условий оплаты, указанных в п.4 и нарушении срока оплаты более, чем на один месяц из расчета 1/30 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Датой исполнения обязательства по оплате принимается дата зачисления денежных средств на банковский счет истца на следующие реквизиты: <данные изъяты>.

Стороны соглашаются, что просрочка внесения платежей является основанием для получения и предъявления исполнительного листа в целях принудительного исполнения ответчиком настоящего соглашения.

После внесения всех платежей и произведения полного расчета с истцом, ответчику возвращается ранее приобретенный водомерный узел (примерной стоимостью 37 000 руб.) в состоянии «как есть».

Судебные расходы, связанные (прямо или косвенно) с настоящим гражданским делом, подлежат возмещению стороне истца в сумме 15 000 руб. Оплата настоящей суммы производится не позднее 15.09.2020г.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны и суда.

Стороны просят суд мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

В силу положений ст.153.8 ГПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается судом.

Частью 13 статьи 153.10 ГПК РФ предусмотрено, что утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.

Положения статьи 220 ГПК РФ так же предусматривают в качестве основания для прекращения производства по делу заключения сторонами мирового соглашения и его утверждения судом.

Мировое соглашение между сторонами заключено добровольно, осознанно, без физического и психического принуждения с чьей-либо стороны.

Сторонам понятны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 220 и 221 ГПК РФ, связанные с невозможностью повторного обращения в суд к той же стороне, о том же предмете и по тем же основаниям, о чем свидетельствуют подписи их представителей в заявлении об утверждении мирового соглашения.

Суд считает, что условия данного мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают прав и охраняемых законом интересов других лиц.

Поскольку ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения является добровольным, соответствует их воле и не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц, оно является обязательным для суда и подлежит утверждению. В связи с чем, суд считает необходимым производство по делу прекратить.

Согласно части 11 статьи 153.10 ГПК РФ определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 153.8, 153.10, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ 13.01.2020 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 21 ░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ 09.06.2020 ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░:

1. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 150 000 ░░░.

2. ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░.

3. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 50 000 ░░░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

4. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░: 15.06.2020░., 15.07.2020░., 15.08.2020░.

5. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

6. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░.1 ░ ░░░░░░░ ░░.208 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░.4 ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 1/30 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░.

7. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: <░░░░░░ ░░░░░░>.

8. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

9. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 37 000 ░░░.) ░ ░░░░░░░░░ «░░░ ░░░░».

10. ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ (░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ 15 000 ░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 15.09.2020░.

11. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

12. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 21 ░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░: ░. ░. ░░░░░░░