Решение по делу № 2-221/2017 (2-4768/2016;) ~ М-4530/2016 от 22.11.2016

Дело №

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

И м е н е м Российской Федерации

г. Березники Пермский край                                                    17 января 2017 года

Березниковский городской суд Пермского края

в составе судьи ТВ Холодковой,

при секретаре ЕВ Елькиной,

с участием истца Алборова Д.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Березники Пермского края гражданское дело по иску Алборова Д.Х. к Токмакову А.О. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда,

У с т а н о в и л:

Истец Алборов ДХ обратился в суд с иском к ответчику Токмакову АО о расторжении договора подряда взыскании денежных средств, компенсации морального вреда. Исковые требования обосновывает тем, что <дата> сети ВКонтакте (.....) ответчик Токмаков АО заинтересовался объявлением истца об оказании возмездной помощи в создании сайта смс - рассылок. Сроки, требования к сайту и максимально возможная стоимость работ в размере ..... рублей истцом были сразу сообщены ответчику, в дальнейшем между истцом (Алборовым ДХ) и ответчиком (Токмаковым АО) заключено соглашение - Договор подряда на создание Web-сайта sms-рассылки, текст которого с внесенной информацией о сторонах, существенными условиями и платежными реквизитами ответчика, а так же его подписью был сфотографирован и прислан истцу <дата> в сообщении диалога ВКонтакте и продублирован на почтовый адрес ...... Согласно п. 4.1 соглашения, полная стоимость работ по созданию сайта смс - рассылки составляла ..... рублей. Истец произвел предоплату по данному договору <дата> – ..... руб., <дата> – ..... руб., <дата> - ..... руб., <дата> - ..... руб., <дата> – ..... руб., общая сумма перечисленных истцом средств за услуги по созданию сайта смс-рассылок составила ..... рублей. В соответствии с п. 6.1 договора подряда, срок выполнения работ устанавливался с <дата> по <дата>. По истечении этого срока истец принял решение перенести сроки принятия работ по созданию сайта на <дата>. В <дата> ответчик в диалоге соцсети ВКонтакте заявил о том, что сайт в ближайшее время готов не будет, так как он (ответчик) не рассчитал свои финансовые возможности и привлек к работе над сайтом людей для реализации заказа истца и что средств на продолжение работ по созданию сайта у него нет. Убедившись, что ответчик не справится с заданием, а если и справится, то в неопределенный срок, истцом было принято решение уведомить ответчика о расторжении договора. Учитывая, что определенный объем работ был выполнен и, исходя из возможного досудебного урегулирования спора, истец предложил ответчику вернуть лишь ..... руб., а ..... руб. оставить в счет оплаты уже выполненных работ. Электронное письмо с соответствующей информацией, а также с уведомлением о том, что истцом закрыт доступ к серверной части сайта (в целях фиксации объема выполненных работ и предотвращения возможного повреждения либо удаления информации), было отправлено <дата> на известный ему email ответчика ..... Ответчик не выполнил устной договоренности и к <дата> не вернул ему ..... рублей. <дата> истцом было отправлено ответчику новое электронное письмо, в котором он уведомил ответчика о том, что считает договор расторгнутым и имеет намерение обратиться в суд за защитой своих прав. Работа по реализации взятых на себя обязательств по договору подряда на создание Web-сайта sms-рассылок не выполнялась ответчиком надлежащим образом, в связи с чем, его недобросовестное поведение привело к неосновательному обогащению в размере ..... руб. Для того, чтобы снизить свои убытки, связанные с оплатой банковских процентов за использование средств, снятых с кредитной карты банка «Хоум Кредит», а именно .....% от суммы долга ежемесячно, между истцом и ПАО Сбербанк <дата> был заключен кредитный договор на сумму ..... рублей. Ежемесячная плата по кредиту составляет ..... руб., кредит предоставлен сроком на ..... лет. До настоящего момента ответчик не вернул уплаченные ему истцом по договору подряда денежных средств. Недобросовестные действия ответчика привели к тому, что истец на протяжении длительного периода испытывает дискомфортное состояние и эмоциональные страдания из - за того, что не имеет возможности пользоваться сайтом, как на то рассчитывал, и не имеет средств для продолжения работы над сайтом с другими подрядчиками, а также несет убытки, связанные с оплатой средств, полученных в кредит и направленных на оплату работ по договору подряда. Истец просит расторгнуть договор подряда на создание сайта смс-рассылок от <дата>; взыскать с ответчика часть переданных ответчику авансовых средств как необоснованное обогащение - ..... руб.; понесенные истцом убытки - ..... руб.; компенсацию морального вреда - ..... руб.

Истец Алборов ДХ на иске настаивает, в ходе судебного заседания обосновал доводами, изложенными в исковом заявлении, дополнив, что ответчиком работа выполнена на сумму ..... руб.

Ответчик Токмаков АО о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении слушания дела не заявил, о наличие уважительных причин неявки не сообщил. Ранее в письменном заявлении указывал, что с иском не согласен.

На основании ст. 233 ГПК РФ дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела, пришел к следующему.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В ходе судебного заседания установлено, что <дата> между Алборовым ДХ и Токмаковым АО заключен договор подряда на разработку Web-сайта, по условиям которого Ответчик должен был разработать Web-сайт sms-рассылки, своими силами, на своем оборудовании и своими инструментами, в срок с <дата> по <дата>. Работа по доработке и обслуживанию сайта считается выполненной после подписания заказчиком акта приема-передачи работы. Стоимость работ определена в размере ..... руб. Заказчик обязался оплатить работы следующим образом: предоставить авансовый платеж за работу в размере .....% от общей стоимости сайта после подписания договора и предоставления нужной для доработки сайта информации. Предоставить окончательную оплату за работу в размере 50% от общей стоимости после подписания акта приема - передачи работы (л.д. 118 - 120).

Истец и ответчик индивидуальными предпринимателями не являются, договор подряда заключен между двумя физическими лицами.

В соответствии ч. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг, в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг, по смыслу ст. 781 ГК РФ.

Согласно представленных доказательств – чеки по операции Сбербанк онлайн, нотариально удостоверенных изображений фрагментов интернет страниц, для оплаты аванса по договору подряда с карты истца на карту ответчика перечислены денежные средства в общей сумме ..... руб., а именно: <дата> – ..... руб., <дата> – ..... руб., <дата> – ..... руб., <дата> – ..... руб. (л.д. 15, 16, 17, 18, 19).

Достоверных данных, что <дата> денежные средства с карты истца в размере ..... руб. перечислены ответчику, не представлено и из имеющейся в деле выписки из лицевого счета данный вывод не следует (лд 15).

Пунктом 6 договора подряда предусмотрен срок разработки сайта с <дата> по <дата>; данный срок с согласия истца продлен до <дата>.

Таким образом, согласно установленных доказательств, работы по разработке web-сайта и его наладке должны быть выполнены ответчиком до <дата>. Однако ответчик в установленный договором срок работы не выполнил, что подтверждается пояснениями истца, его расчетами, нотариально заверенными фрагментами интернет страниц, содержащих переписку истца и ответчика в сети Интернет.

<дата> истец направил ответчику уведомление об отказе продолжения гражданско-правовых отношений по указанному договору и предложил вернуть часть полученной предоплаты в размере ..... руб. (л.д. 28).

<дата> истец направил ответчику претензию о расторжении указанного договора и возврате денежных средств связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ (л.д. 29).

На момент рассмотрения дела денежные средства истцу не возвращены.

На основании п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков, при неисполнении этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков

Согласно положениям п. п. 1, 3 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Условиями заключенного сторонами договора предусмотрено, что заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы, если подрядчик нарушил сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок. (п. 5.5. договора подряда).

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку со стороны ответчика не представлено доказательств выполнения работ надлежащего качества и в установленный договором срок, исковые требования Алборова ДХ о расторжении договора подряда в соответствии со ст. 450 ГК РФ, в связи с существенным нарушением условий договора со стороны подрядчика Токмакова АО и о взыскании денежных средств, оплаченных истцом по договору подряда, подлежат удовлетворению

Учитывая, что истцом заявлены требования о взыскании оплаченной по договору денежной суммы, со ссылкой на право заказчика отказаться от исполнения договора, в связи с нарушением сроков выполнения работ, а также учитывая, что объем выполненной работы, качество которой удовлетворяет условиям договора подряда и принят истцом, определен произведенным истцом расчетом и составляет сумму ..... руб., ответчиком иных доказательств объема и цены выполненной работы не представлено (ст. 56 ГПК РФ), с ответчика в пользу истца подлежит взысканию денежная сумма в размере ..... руб. (..... руб. (оплачено истцом) - ..... руб. (стоимость фактически выполненных работ, качество которых удовлетворяет условиям договора подряда от <дата>) = ..... руб.).

Таким образом, исковые требования в данной части подлежат частичному удовлетворению.

На основании ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно ст. 1099 ГК РФ, основания и размер компенсации морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 ГК РФ. Моральный вред, причиненный действиями (бездействиями), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного права.

Истцом заявлены требования о компенсации морального вреда в связи с причинением ему действиями ответчика вреда здоровью.

Вместе с тем, согласно текста искового заявления, требования о компенсации морального вреда являются производными от требований о расторжении договора подряда из – за ненадлежащего исполнения его условий ответчиком, то есть связаны с материальными требованиями; законом в данном случае не предусмотрена компенсация морального вреда; достоверных и допустимых доказательств, свидетельствующих о том, что в результате ненадлежащего исполнения ответчиком условий договора подряда истцу причинен вред здоровью, не установлено. Представленная истцом выписка о прохождении им лечения в стационаре не свидетельствует о том, что между имеющимися у истца заболеваниями и действиями ответчика имеется причинно – следственная связь.

С учетом изложенного, исковые требования Алборова ДХ о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Истцом понесены расходы по оплате услуг нотариуса по удостоверению подлинности подписи и протокола осмотра доказательств (интернет-сайта), в размере тарифа ..... руб., которые подлежат взысканию с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований (.....%) – ..... руб.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере ..... руб. (..... руб. – ..... руб. – ..... руб.х3%+ 800 руб.).

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

Р е ш и л:

Исковые требования Алборова Д.Х. к Токмакову А.О. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, - удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда, заключенный между Алборовым Д.Х. и Токмаковым А.О. от <дата>.

Взыскать с Токмакова А.О., <дата> рождения, уроженца ....., в пользу Алборова Д.Х. денежные средства по договору подряда - ..... (.....) руб., расходы по оплате услуг нотариуса – ..... руб.

В остальной части исковые требования Алборова ДХ к Токмакову АО о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда – оставить без удовлетворения.

Взыскать с Токмакова А.О., <дата> рождения, уроженца ....., госпошлину в доход местного бюджета – ..... руб.

Ответчик вправе подать в Березниковский городской суд заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Березниковский городской суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения либо в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене заочного решения.

Судья - (подпись). Копия верна, судья -                  ТВ Холодкова