Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2963/2021 ~ М-2447/2021 от 08.07.2021

Дело № 2-2963/21

УИД 36RS0006-01-2021-004299-32

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 октября 2021 года Центральный районный суд г. Воронежа в составе

председательствующего судьи Васиной В.Е.

при секретаре                             Марченко В.Ю.

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Филонова Эдуарда Николаевича к ООО Новые строительно-дорожные технологии актив» о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

В производстве суда имеется гражданское дело по иску (с учетом уточнений) Филонова Э.Н. к ООО Новые строительно-дорожные технологии актив» о взыскании денежных средств по договору от 29.03.2019: по п. 3.1 в сумме 26 000 рублей, по п. 3.4 и 6.4 – 561 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 15089,18 рублей, денежные средства по договору от 02.03.2020: по п. 3.1 532000 рублей, по п. 3.4 – 338000 рублей, неустойку 832000 руб., расходы за составление претензии 7000 рублей, почтовые расходы 318 рублей, судебные расходы 24 710 рублей 09 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, исходя из ключевой ставкой Банка России 6,75%, с момента вынесения решения суда по день фактического исполнения денежного обязательства в сумме 2304089,18 рублей, по тем основаниям, что ответчик не выполнял надлежащим образом условия заключенных договоров на оказание юридической помощи от 29.03.20219 и 02.03.2020.

В судебном заседании истец Филонов Э.Н. уточненные требования поддержал.

Представитель ответчика ООО Новые строительно-дорожные технологии актив» в судебное заседание не явился, был извещен надлежащим образом о времени и месте слушания дела.

Суд, выслушав участвующих в деле лиц, исследовав и оценив материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 779 и п. 1 ст.721 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

При рассмотрении споров, связанных с оплатой оказанных в соответствии с договором правовых услуг, необходимо руководствоваться положениями ст. 779 ГК РФ, по смыслу которых исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при совершении указанных в договоре действий (деятельности). При этом в силу ст. 781 ГК РФ оплате подлежат только фактически оказанные услуги.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения об оказании юридической помощи между адвокатом и доверителем, поскольку оно является основанием для ведения адвокатской деятельности.

Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

Пункт 4 ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусматривает перечень существенных условий указанного соглашения, среди которых есть и выплата доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь.

При этом Закон не определяет правовую природу соглашения об оказании юридической помощи, поэтому оно может быть заключено как в форме договора возмездного оказания юридических услуг, гак и в форме договора поручения. Возможно также заключение смешанного соглашения на оказание юридической помощи.

В соответствии со ст. 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Согласно ст. 972 ГК РФ. доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручения.

На основании ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Согласно ч. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Как установлено судом, 29.03.2019 между адвокатом Филоновым Эдуардом Николаевичем, являющегося адвокатом-партнером и членом Адвокатского бюро «Филонов и партнеры» и ответчиком - ООО «НДСТ АКТИВ» был заключен договор правового обслуживания юридического лица (соглашение) об оказании юридических услуг (юридической помощи). 29 февраля 2020 года, между сторонами, вышеуказанный договор правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года был расторгнут по обоюдному соглашению.

02 марта 2020 года между сторонами заключен новый договор об оказании юридической помощи. Согласно пункта 2.1 указанного соглашения, его предметом являлось оказание Адвокатом юридической помощи в решении правовых вопросов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО «НДСТ АКТИВ» по принципу абонентского месячного правового обслуживания. Размер вознаграждения Адвоката на основании пункта 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года составляет - 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей, которая подлежит оплате, в срок не позднее 20 числа текущего месяца (пункт 3.3 договора).

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

За период действия договоров - с 29 марта 2019 года по настоящее время. Поверенным были оказаны ответчику ООО «НДСТ АКТИВ» юридические услуги. Разногласий с ответчиком ООО «НДСТ АКТИВ» по объему и качеству оказанных юридических услуг не возникало; услуги были приняты ответчиком ООО «НДСТ АКТИВ» без возражений по актам приема-передачи выполненной юридической помощи. Претензий по их выполнению от ответчика ООО «НДСТ АКТИВ» не поступало. За период времени с 29 марта 2019 года по настоящее время, ответчиком ООО «НДСТ АКТИВ» было произведено несколько оплат юридических услуг, но не в полном объеме.

В соответствии с пунктом 6.1 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Договором не предусмотрена неустойка в соответствии со ст. 330 ГК РФ.

19 мая 2021 года в 15 часов 33 минуты,, с электронной почты Филонова Эдуарда Николаевича: №, на электронную почту ответчика ООО «НДСТ АКТИВ»: ndst.buh@qmail.ru а также 20 мая 2021 года в 16 часов 29 минут почтой РФ с почтовым идентификатором№ были направлены претензии о выплате задолженности по договорам правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года и от 02 марта 2020 года и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Отправление от 20 мая 2021 года с почтовым идентификатором: № получено ответчиком 21 мая 2021 года в 16 часов 28 минут, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления от 05 июля 2021 года.

19 мая 2021 года в 15 часов 36 минут, посредством смс-сообщения и 19 мая 2021 года в 17 часов 46 минут, посредством сообщения мессенджера Вацап с телефона Филонова Эдуарда Николаевича: №, на телефон директора ООО «НДСТ АКТИВ» ФИО1: №, были направлены сообщения о направлении претензии о погашении задолженности по Договорам.

Претензии оставлены ответчиком ООО «НДСТ АКТИВ» без ответа. До настоящего времени ответчиком ООО «НДСТ АКТИВ» принятые на себя обязательства по оплате гонорара за оказание юридической помощи по договорам правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года и от 02 марта 2020 года исполнены не в полном объеме.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований или возражений.

Истцом было представлено достаточно доказательств в обоснование своих требований. Ответчик в судебное заседание не явился, не направил в суд своего представителя, не представил возражений по существу заявленных требований и доказательств в обоснование своих возражений, что свидетельствует о нежелании добросовестно пользоваться своими процессуальными правами. При указанных обстоятельствах суд считает требования истца подлежащими удовлетворению.

При вынесении решения суд руководствуется расчетом, представленным истцом, учитывая, что никакого контррасчета от ответчика не потупило.

Сумма задолженности на основании пункта 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года на дату предъявления иска - 05 июля 2021 года составляет - 26.000 (двадцать шесть тысяч) рублей.

Сумма задолженности на основании пункта 3.4. и 6.4. договора правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года, акта выполненных юридических услуг от 29 февраля 2020 года, составляет - 561.000 (пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей.

Согласно п. 6.1 договора о правовом обслуживании юридического лица от 29 марта 2019 года, ч. 1 ст. 395 ГК РФ. отсутствием договорной неустойки в соответствии со ст. 330 ГК РФ, на основании произведенного расчета, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по договору правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года на дату 13 октября 2021 года - 15.089 (пятнадцать тысяч восемьдесят девять) рублей 18 копеек.

Общая сумма задолженности по договору правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года на основании произведенного расчета на дату - 13 октября 2021 года составляет - 602.089 (шестьсот две тысячи восемьдесят девять) рублей 18 копеек

На основании произведенного расчета, сумма задолженности на основании пункта 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года, составляет – 532000 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей.

                                На основании произведенного расчета, сумма задолженности на основании пункта 3.4. договора правового обслуживания юридического лица 02.03.2020 – 338000 (триста тридцать восемь тысяч) рублей.

                                Согласно п.п. 6.1.- 6.2. договора о правовом обслуживании юридического лица от 02 марта 2020 года, ст.330 ГК РФ. на основании произведенного расчета, сумма неустойки по договору правового    обслуживания    юридического лица от 02 марта 2020 года составляет 832000 (восемьсот тридцать две тысячи) рублей

Общая сумма задолженности по договору правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года на основании произведенного расчета составляет - 1.702.000 (один миллион семьсот две тысячи) рублей.

Общая сумма задолженности по договорам правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года и от 02 марта 2020 года на основании произведенного расчета составляет - 2.304.089 (два миллиона триста четыре тысячи) рублей 18 копеек.

        Расчет задолженности на основании пункта 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года

Дата заключения договора правового обслуживания юридического лица - 29 марта 2019 года. Размер вознаграждения Адвоката на основании пункта 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года составляет - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей, которая подлежит оплате, в срок не позднее 20 числа текущего месяца (пункт 3.3. договора).

Период действия договора - с 29 марта 2019 года по 29 февраля 2020 года - 11 месяцев.

Периоды с 29 марта 2019 года по 29 ноября 2019 года и с 29 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года, ООО «НДСТ АК ТИВ» оплачены по РКО в полном объеме.

Период с 29 ноября 2019 по 29 декабря 2019 года, оплачен по РКО ООО «НДСТ АКТИВ» частично в размере - 26.000 (двадцать шесть тысяч) рублей

52.000 рублей - 26.000 рублей = 26.000 (двадцать шесть тысяч) рублей

Остаток задолженности по пункту 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года составляет - 26.000 (двадцать шесть тысяч) рублей.

        Расчет задолженности на основании пункта 3.4. и 6.4. договора правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года

В соответствии с пунктами 3.4., 6.4. договора правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года и акта приема-передачи выполненной юридической помощи от 29 февраля 2020 года, Поверенным оказаны следующие юридические услуги, а именно:

    Представление интересов ООО «НДСТ актив» в Ленинском районном суде города Воронежа по жалобе на постановление МУГАНД по делу об административном правонарушении.

    Составление жалобы на Постановление по делу об административном правонарушении - 7.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 17.07.2019 года - 9.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 19.07.2019 года - 9.000 руб.;

    Представление интересов ООО «НДСТм» в Арбитражном суде Воронежской области по делу № № (судья Шишкина В.М.)

    Составление претензии в адрес <данные изъяты>» о выплате страхового возмещения -7.000 руб.;

    Составление искового заявления к ответчику <данные изъяты>» о взыскании страхового возмещения - 7.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 24 декабря 2019 года -14.000 руб.;

    Составление ходатайства о назначении судебной экспертизы - 7.000 руб.

    Представление интересов ООО «НДСТ» в Арбитражном суде Воронежской области по делу № № (судья Стеганцев А.И.)

    Составление претензии в адрес <данные изъяты>» о выплате денежной суммы, уплаченной за Товар ненадлежащего качества и произведенного ремонта ДВС - 7.000 руб.;

    Составление искового заявления к ответчику <данные изъяты>» о взыскании денежной суммы, уплаченной за Товар ненадлежащего качества и произведенного ремонта ДВС - 7.000 руб;

    Участие в судебном заседании от 13 ноября 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 04 декабря 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 15 января 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 05 февраля 2020 года - 14.000 руб.;

    Составление ходатайства о назначении судебной экспертизы - 7.000 руб.;

    Участие в переговорах Сторон по делу для урегулирования возникшего спора - 14.000 руб.

    Составление мирового соглашения - 9.000 руб.

    Представление интересов ООО «НДСТ» в Арбитражном суде Воронежской области по делу №№ (судья Максимович Т.Н.) по исковому заявлению <данные изъяты>» к ООО «НДСТ» о взыскании задолженности по договору поставки

    Составление отзыва на исковое заявления <данные изъяты>» - 7.000 руб.

    Составление претензии в адрес <данные изъяты>». о замене поставленного Товара ненадлежащего качества и производстве работ - 7.000 руб.

    Составление ходатайства о назначении судебной экспертизы - 7.000 руб.

    Составление ходатайства о приобщении доказательств - 7.000 руб.

    Составление встречного искового заявления - 7.000 руб.

    Участие в судебном заседании от 14 мая 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 03 июня 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 24 июня 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 01 июля 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 08 августа 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 20 августа 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 17 сентября 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 23 октября 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 11 ноября 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 19 ноября 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 19 декабря 2019 года - 14.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 23 января 2020 года - 14.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 11 февраля 2020 года - 14.000 руб..

.Представление интересов ООО «НДСТ» в Арбитражном суде Воронежской области по делу № (судья Бобрешова А.Ю.) по исковому заявлению ИП ФИО2 к ООО «НДСТ» о взыскании задолженности по договору займа

    Участие в судебном заседании от 30 мая 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 02 июля 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 04 июля 2019 года - 12.000 руб.;

    Участие в переговорах Сторон по делу для урегулирования возникшего спора - 12.000 руб.

    С оставление мирового соглашения - 9.000 руб.

    Представление интересов ООО «НДСТ Актив» в Арбитражном суде Воронежской области по делу № (судья Лосева Q.H.) по заявлению <данные изъяты> к ООО «НДСТ» о признании банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника

    Составление отзыва на заявления <данные изъяты>» - 7.000 руб.

    Участие в судебном заседании от 19 февраля 2020 года - 14.000 руб.

    Представление интересов ООО «НДСТ Актив» в Арбитражном суде Воронежской области по делу № (судья СтеганцевА.И.) по исковому заявлению <данные изъяты> к ООО «НДСТ Актив» о взыскании задолженности по договору поставки.

    Составление отзыва на исковое заявление <данные изъяты>» - 7.000 руб.

    Участие в судебном заседании от 19 февраля 2020 года - 14.000 руб.

    Представление интересов ООО «НДСТ» в Арбитражном суде города Москвы по делу № № (судья Куклина Л.А.) по исковому заявлению <данные изъяты>» к ООО «НДСТ» о взыскании задолженности по договору поставки

    Составление апелляционной жалобы - 9.000 руб.

    Составление сопроводительного письма в адрес <данные изъяты>» - 7.000 руб.

    Представление интересов ООО «НДСТ» в Арбитражном суде города Москвы по делу № № (судья Алексеев А.Г.) по исковому заявлению <данные изъяты>» к ООО «НДСТ» о взыскании задолженности по договору поставки

    Составление ответа на претензию <данные изъяты>» - 7.000 руб.

    Составление отзыва на исковое заявление <данные изъяты>» - 7.000 руб.

    Участие в судебном заседании от 08 октября 2019 года - 24.000 руб.

    Участие в судебном заседании от 12 декабря 2019 года - 28.000 руб.

    Составление апелляционной жалобы - 15.000 руб.

    Составление сопроводительного письма в адрес <данные изъяты>» - 7.000 руб.

    Представление интересов ООО «НДСТ» и директора ООО «НДСТ» ФИО3 в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области

10.1. Участие в осуществлении опроса директора ООО «НДСТ» ФИО3 по материалу проверки по заявлению <данные изъяты>» - 7.000 руб.

Задолженность по пунктам 3.4., 6.4 договора правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года составляет - 561.000 (пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей.

        Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по договору правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами осуществляется на дату рассмотрения гражданского дела - 13 октября 2021 года.

Период с 29 ноября 2019 по 29 декабря 2019 года, оплачен по <данные изъяты> в размере - 26.000 (двадцать шесть тысяч) рублей Остаток задолженности по пункту 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 29 марта 2019 года составляет - 26.000 (двадцать шесть тысяч) рублей

Срок оплаты за период с 29 ноября 2019 по 29 декабря 2019 года - 20 декабря 2019 года. Просрочка оплаты - 664 дней.

При сумме задолженности - 26000 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:

                    с 20.12.2019 по 31.12.2019 (12      дней): 26 000 х 12х    6,25% / 365 = 53,42 руб.

                с 01.01.2020 по 09.02.2020     (40 дней): 26 000 х 40х6,25% / 366 = 177,60 руб.

    с 10.02.2020 по 26.04.2020 (77 дней.): 26 000 х 77х 6% / 366 = 328,20 руб.

                с 27.04.2020 по 21.06.2020     (56 дней): 26 000 х 56х5,50% / 366 = 218,80 руб.

                    с 22.06.2020 по 26.07.2020 (35 дней): 26000х35х4,6;/366=111,89 руб.

                        Расчет задолженности на основании пункта 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года

Дата заключения договора правового обслуживания юридического лица - 02 марта 2020 года. Размер вознаграждения Адвоката на основании пункта 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года составляет - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей, которая подлежит оплате, в срок не позднее 20 числа текущего месяца (пункт 3.2. договора). Период действия договора - со 02 марта 2020 года по настоящее время.

За периоды со 02 марта 2020 года по 02 июня 2020 года, от ООО «НДСТ АКТИВ» поступили два платежа:

    02 октября 2020 года - 200.000 (двести тысяч) рублей

    04 декабря 2020 года - 100.000 (сто тысяч) рублей

Вышеуказанными платежами оплачены периоды с 02.03.2020 года по 02.08.2020 года, в полном объеме, а период со 02.08.2020 года по 02.09.2020 года частично.

    с 02.03. 2020 по 02.04.2020 - 52.000 рублей - погашен - 02.10.2020 года в размере - 52.000 рублей (от платежа - 200.000 рублей от 02 октября 2020 года).

    с 02.04. 2020 по 02.05.2020 - 52.000 рублей - погашен - 02.10.2020 года в размере - 52.000 рублей (от платежа - 200.000 рублей от 02 октября 2020 года).

    с 02.05. 2020 по 02.06.2020 - 52.000 рублей - погашен - 02.10.2020 года в размере - 52.000 рублей (от платежа - 200.000 рублей от 02 октября 2020 года).

    с 02.06. 2020 по 02.07.2020 - 52.000 рублей - погашен - 02.10.2020 года в размере - 44.000 рублей (от платежа - 200.000 рублей от 02 октября 2020 года)

04.12.2020 года в размере - 8.000 рублей (от платежа - 100.000 рублей от 04 декабря 2020 года).

    с 02.07. 2020 по 02.08.2020 - 52.000 рублей - погашен - 04.12.2020 года в размере - 52.000 рублей (от платежа -100.000 рублей от 04 декабря 2020 года).

    Период с 02.08. 2020 по 02.09.2020 погашен частично:

с 02.08. 2020 по 02.09.2020 - 04.12.2020 года в размере - 40.000 рублей (от платежа в размере - 100.000 рублей)

Остаток долга за период с 02.08. 2020 по 02.09.2020 года составляет по настоящее время - 52.000 - 40.000 = 12.000 (двенадцать тысяч) рублей.

    Периоды с 02 сентября 2020 года по 02 июля 2021 года - не оплачены.

В соответствии с пунктом 5.4. договора о правовом обслуживании юридического лица от 02 марта 2021 года, Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с предупреждением другой Стороны за один месяц до его расторжения.

04 июня 2021 года в 10.46 часов по электронной почте в адрес ООО «НДСТ АКТИВ» было направлено соглашение о расторжении договора от 04 июня 2021 года, следовательно срок расторжения договора - 04 июля 2021 года, в связи с чем расчет задолженности производится на основании пункта 3.1 договора на дату - 04 июля 2021 года

12.000 (двенадцать тысяч) рублей + 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей х 10 месяцев = 532.000 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей.

Остаток задолженности по пункту 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года на дату -13 октября 2021 года составляет - 532.000 (пятьсот тридцать две тысячи)рублей.

Расчет неустойки по договору правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года.

В соответствии с пунктом 6.1-6.2. договора правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года, ст.ст. 330-331 ГК предусмотрена неустойка в случае нарушения срока оплаты услуг, предусмотренных пунктами 3.1.-3.5. договора, в размере - 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

Дата заключения договора правового обслуживания юридического лица - 02 марта 2020 года. Размер вознаграждения Адвоката на основании пункта 3.1. договора правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года составляет- 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Срок оплаты - не позднее 20 числа текущего месяца - пункт 3.3. договора правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года.

Расчет неустойки осуществляется на дату рассмотрения гражданского дела № в судебном заседании - 13 октября 2021 года.

1. За период с 02 марта 2020 года по 02 апреля 2020 года, срок оплаты - 20 марта 2020 года Оплачено - 02 октября 2020 года Просрочка оплаты -197 дней.

52000 рублей х 1% =520 (пятьсот двадцать) рублей 52000х197х1%/100 = 102.440 рублей.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.03.2020

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	с	по	дней
52 000,00	20.03.2020	02.10.2020	197	52000,00х 197х 1%	102 440,00
Итого:	102 440.00 р.
но не более 100%	52 000,00 р.

Сумма основного долга: 52 000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 52 000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

    За период с 02 апреля 2020 года по 02 мая 2020 года, срок оплаты - 20 апреля 2020 года Оплачено - 02 октября 2020 года

Просрочка оплаты - 166 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.04.2020

Период просрочки			Проценты
Задолженность	с	по	дней	Формула
52 000,00	20.04.2020	02.10.2020	166	52 000,00 х 166 х 1%	86320,00 р.
Итого:	86320 р.
но не более 100%	52 000,00 р.

Сумма основного долга: 52 000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 52 000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

    За период с 02 мая 2020 года по 02 июня 2020 года, срок оплаты - 20 мая 2020 года Оплачено - 02 октября 2020 года Просрочка оплаты -136 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.05.2020

Период просрочки			Проценты
Задолженность	с	по	дней	Формула
52 000,00	20.05.2020	02.10.2020	136	52 000,00 х 166 х 1%	70720,00 р.
Итого:	70720.00 р-.
но не более 100%	52 000,00 р.

Сумма основного долга: 52 000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 52 000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

    За период с 02 июня 2020 года по 02 июля 2020 года, срок оплаты - 20 июня 2020 года погашен - 02.10.2020 года в размере - 44.000 рублей (от платежа в размере 200.000 рублей) 04.12.2020 года в размере - 8.000 рублей (от платежа в размере 100.000 рублей) Просрочка платежа - 44 000 рублей - 105 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.06.2020

Период просрочки			Проценты
Задолженность	с	по	дней	Формула
44000,00	20.06.2020	02.10.2020	105	44000,00 х 105 х 1%	46200,00 р.
Итого:	46200
но не более 100%	44 000,00 р.

Сумма основного долга: 44 000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 44 000,00 р

Итого: 44.000 (сорок четыре тысячи) рублей.

Просрочка платежа - 8 000 рублей - 168 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.06.2020

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	С	по	дней
8000,00	20.06.2020	04.12.2020	168	8000,00 х 168 х 1%	13440,00 р.
Итого:
но не более 100%	13400,00 р.
Сумма основного долга: 13400,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 13400,00 р.

Итого: 13.400 (тринадцать тысяч четыреста) рублей.

Итого: 44.000 (сорок четыре тысячи) рублей +13.400 (тринадцать тысяч четыреста) рублей. 57.400 (пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей, но тне более 52000 рублей.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

5. За период с 02 июля 2020 года по 02 августа 2020 года, срок оплаты - 20 июля 2020 года Оплачено - 04 декабря 2020 года Просрочка оплаты -138 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.07.2020

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	с	по	дней
52000,00	20.07.2020	04.12.2020	138	52000,00 х 138 х 1%	71760,00 р.
Итого:	71760.00
но не более 100%	52 000,00 р.

Сумма основного долга: 52 000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 52 000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

6. За период с 02 августа 2020 года по 02 сентября 2020 года, срок оплаты - 20 августа 2020 года Оплачено частично - 04 декабря 2020 года в размере - 40.000 (сорок тысяч) рублей

Просрочка платежа - 40 000 рублей - 107 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.08.2020

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	с	по	дней
40000,00	20.08.2020	04.12.2020	107	40000,00 х 107 х 1%	42800,00 р.
Итого:	42800.00 р.
но не более 100%	40000,00 р.

Сумма основного долга: 40000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 40000,00 р.

Итого:40000 (сорок тысяч) рублей.Остаток долга за период с 02.08. 2020 по 02.09.2020 года составляет по настоящее время -52.000 - 40.000 = 12.000 (двенадцать тысяч) рублей

Просрочка оплаты - 420 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.08.2020

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	с	по	дней
12000.00	20.08.2020	13.10.2021	420	12000,00 х 420 х 1%	50400,00 р.
Итого:	50400.00 р.-
но не более 100%	12000,00 р.

Сумма основного долга: 12000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 12000,00 р.

Итого: 12000 (двенадцать тысяч) рублей

Итого: 40000 (сорок тысяч) рублей + 12000 (двенадцать тысяч) рублей = 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

7. За период с 02 сентября 2020 года по 02 октября 2020 года, срок оплаты - 20 сентября 2020 года Не оплачено

Задолженность - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Просрочка оплаты - 389 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.09.2020.

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	с по		дней
52000,00	20.09.2020	13.10.2021	389	52000,00 х 389 х 1%	202280,00 р.
Итого:
но не более 100%	52000,00 р.

Сумма основного долга: 52000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 52000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

8. За период с 02 октября 2020 года по 02 ноября 2020 года, срок оплаты - 20 октября 2020 года Не оплачено

Задолженность - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Просрочка оплаты - 359 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.10.2020

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	с	по	дней
52000,00	20.10.2020	13.10.2021	359	52000,00 х 359 х 1%	186680,00 р.
Итого:	1 86680.00
но не более 100%	52000,00 р.

Сумма основного долга: 52000,00 р. Сумма неустойки по задолженности: 52000,00 р.

9. За период с 02 ноября 2020 года по 02 декабря 2020 года, срок оплаты - 20 ноября 2020 года Не оплачено

Задолженность - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Просрочка оплаты - 228 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.11.2020

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	С	по	дней
52000,00	20.11.2020	13.10.2021	328	52000,00 х 328 х 1%	170560,00 р.
Итого:	170560.00 р.
но не более 100%	52000,00 р.

Сумма основного долга: 52000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 52000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

3а период с 02 декабря 2020 года по 02 января 2021 года, срок оплаты - 20 декабря 2020 года. Не оплачено

Задолженность - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

                            Просрочка оплаты - 298 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.12.2020

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	С	по	дней
52000,00	20.12.2020	13.10.2021	298	52000,00 х 298 х 1%	154960,00 р.
Итого:	154960.00 р.
но не более 100%	52000,00 р.

Сумма основного долга: 52000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 52000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

12. За период с 02 января 2021 года по 02 февраля 2021 года, срок оплаты - 20 января 2021 года

Не оплачено

Задолженность - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Просрочка оплаты - 267 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.01.2021

Задолженность	Период просрочки				Формула	Проценты
	с	по		дней
52000,00	20.01.2021	13.10.2021		267	52000,00 х 267 х 1%	138840,00 р.
		Итого:	138840.00-р.
		но не более 100%	52000,00 р.

Сумма основного долга: 52000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 52000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

За период с 02 февраля 2021 года по 02 марта 2021 года, срок оплаты - 20 февраля 2021 года

Не оплачено

Задолженность - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.02.2021

Задолженность	Период просрочки		Формула		Проценты
	с           по	дней
52000,00	20.02.2021 13.10.2021	236	52000,00 х 236 х 1%		122720,00 р.
Итого:		122720.00 р:
но не более 100%		52000,00 р.

Сумма основного долга: 52000,00 р.

Просрочка оплаты - 236 дней.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

    За период с 02 марта 2021 года по 02 апреля 2021 года, срок оплаты - 20 марта 2021 года Не оплачено

Задолженность - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.03.2021
Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	с по		дней
52000,00	20.03.2021	13.10.2021	208	52000,00 х 208 х 1%	108160,00 р.
Итого:	108160.00 р.
но не более 100%	52000,00 р.
Сумма основного долга: 52000.00 р.
Сумма неустойки по задолженности: 52000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

    За период с 02 апреля 2021 года по 02 мая 2021 года, срок оплаты - 20 апреля 2021 года Не оплачено

Задолженность - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Просрочка оплаты -177 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.04.2021

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	с	по	дней
52000,00	20.04.2021	13.10.2021	177	52000,00 х 177 х 1%	92040,00 р.
Итого:	92040.00 р.
но не более 100%	52000,00 р.

Сумма основного долга: 52000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 52000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

15. За период с 02 мая 2021 года по 02 июня 2021 года, срок оплаты - 20 мая 2021 года Не оплачено

Задолженность - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Просрочка оплаты - 147 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.05.2021

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	с	по	дней
52000,00	20.05.2021	13.10.2021	147	52000,00 х 147 х 1%	76440,00 р.
Итого:	76440 р.
но не более 100%	52000,00 р.

Сумма основного долга: 52000,00 р. Сумма неустойки по задолженности: 52000.00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

16. За период со 02 июня 2021 года по 02 июля 2021 года, срок оплаты - 20 июня 2021 года Не оплачено

Задолженность - 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Просрочка оплаты -116 дней.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.06.2021

Задолженность	Период просрочки			Формула	Проценты
	с	по	дней
52000,00	20.06.2021	13.10.2021	116	52000,00 х 116 х 1%	60320,00 р.
Итого:	60320
но не более 100%	52000,00 р.

Сумма основного долга: 52000,00 р.

Сумма неустойки по задолженности: 52000,00 р.

Итого: 52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

52.000 (пятьдесят две тысячи) рублей х 16 = 832.000 (восемьсот тридцать две тысячи) рублей

Итого общая сумма неустойки по договору правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года составляет - 832.000 (восемьсот тридцать две тысячи) рублей

Расчет размера оказанных юридических услуг на основании пункта 3.4. договора правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года.

В соответствии с пунктом 3.4. договора правового обслуживания юридического ли: от 02 марта 2020 года, Поверенным оказаны следующие юридические услуги, а именно:

1.Представление интересов ООО «НДСТ» в Семилукском районном суде Воронежской области по жалобам на постановление МУГАНД по делу об административном правонарушении.

1.1.Составление жалобы от 15 июля 2020 года на Постановление № по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.21.1 КоАП РФ от 09 июля 2020 года - 7.000 рублей;

    Составление жалобы от 15 июля 2020 года на Постановление № по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст.12.21.1 КоАП РФ от 09 июля 2020 года - 7.000 рублей;

    Составление жалобы от 15 июля 2020 года на Постановление № по делу об административном правонарушении ч. 3 ст.12.21.1 КоАП РФ от 10 июля 2020 года - 7.000 рублей;

    Составление жалобы от 15 июля 2020 года на Постановление № по делу об административном правонарушении ч. 3 ст.12.21.1 КоАП РФ от 10 июля 2020 года - 7.000 рублей;

    Составление жалобы от 28 августа 2020 года на Постановление № по делу об административном правонарушении ч. 3 ст.11.23 КоАП РФ от 21 августа 2020 года - 7.000 рублей;

    Составление жалобы от 28 августа 2020 года на Постановление № по делу об административном правонарушении ч. 3 ст.12.31.1 КоАП РФ от 21 августа 2020 года - 7.000 рублей;

    Участие в судебном заседании от 18 сентября 2020 года по делу № (судья Енин М.С.) - 20.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 03 сентября 2020 года по делу № (Судья Воробьева С.В.)- 20.000 руб.;

    Участие в судебном заседании от 12 октября 2020 года по делу № (Судья Воробьева С.В.)- 20.000 руб.;

    Представление интересов ООО «НДСТ» в Арбитражном суде Воронежской области по делу № №судья Шишкина В.М.)

    Составление заявления от 20 апреля 2021 года в ПАО «Сбербанк России» о приеме исполнительного документа - 7.000 рублей.

    Подача 21 апреля 2021 года нарочным заявления от 20 апреля 2021 года в ПАО «Сбербанк России» о приеме исполнительного документа - 14.000 рублей;

    Участие в судебном заседании от 15 декабря 2020 года - 14.000 рублей;

    Участие в судебном заседании от 22 декабря 2020 года - 14.000 рублей..

    Представление интересов ООО «НДСТ» в Арбитражном суде Воронежской области по делу №№ (судья Максимович Т.Н.) по исковому заявлению <данные изъяты> к ООО «НДСТ» о взыскании задолженности по договору поставки

3.1.Участие в судебном заседании от 12 марта 2020 года - 14.000 рублей;

    Участие в судебном заседании от 09 июля 2020 года - 14.000 рублей;

    Участие в судебном заседании от 08 августа 2020 года - 14.000 рублей;

3.4. Участие в судебном заседании от 23 декабря 2020 года - 14.000 рублей;

    Участие в судебном заседании от 10 марта 2021 года - 14.000 рублей..

    Представление интересов ООО «НДСТ» в Арбитражном суде Воронежской области по делу №№ (судья Кострюкова И.В..) по исковому заявлению <данные изъяты> к ООО «НДСТ Актив» о взыскании задолженности по договору поставки

    4.1. Составление встречного искового заявления от 18 ноября 2020 года - 10.000 рублей.

    Составление отзыва на исковое запявление <данные изъяты>» от 23 ноября 2020 года - 10.000 рублей.

    Составление пояснений по делу от 20 января 2021 года - 7.000 рублей

    Участие в судебном заседании от 18 ноября 2020 года - 14.000 рублей;

    Участие в судебном заседании от 25 ноября 2020 года - 14.000 рублей;

    Участие в судебном заседании от 18 января 2021 года - 14.000 рублей;

    Участие в судебном заседании от 20 января 2021 года - 14.000 рублей;

    Участие в судебном заседании от 17 февраля 2021 года - 14.000 рублей..

    Представление интересов в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области по материалу проверки по заявлению ООО «НАВАСТРОЙ»

    Участие в осуществлении опроса директора ООО «НДСТ» ФИО4 - 10.000 рублей.

    Участие в осуществлении опроса директора ООО «НДСТ АКТИВ» ФИО1. -10.000 рублей.

7000 рублей х 8 + 14000 рублей х 13 + 10000 рублей х 4 + 20000 х 3 = 338.000 (триста тридцать восемь тысяч) рублей.

Задолженность по пункту 3.4 договора правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года составляет - 338.000 (триста тридцать восемь тысяч) рублей.

Расчет общей задолженность по договору правового обслуживания юридического лица от 02 марта 2020 года: 532.000 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей + 832.000 (восемьсот тридцать две тысячи) рублей + 338.000 (триста тридцать восемь тысяч) рублей. = 1.702.000 (один миллион семьсот две тысячи) рублей.

Согласно ч. 4, 5 ст. 395 ГПК РФ в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.

В связи с изложенным, проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению на сумму 1 457 000 рублей ((26000+561000+532000+338000), исходя из ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующие периоды, с 14.10.2021 по день фактического исполнения денежного обязательства.

В соответствии со ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. В соответствии со ст. 94 ГПК РФ, к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со ст. 99 ГПК РФ; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы. В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально (размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. В случае, если в установленном порядке услуги адвоката были оказаны бесплатно стороне, в пользу которой состоялось решение суда, указанные в ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, статьи расходы на оплату услуг адвоката взыскиваются с другой стороны в пользу г соответствующего адвокатского образования.

18 мая 2029 года истцом был заключен договор об оказании юридических услуг на составление претензии с адвокатом ФИО5. За составление претензии в адрес ООО «НДСТ АКТИВ» уплачена денежная сумма в размере - 7000 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО №137 от 18 мая 2021 года. 20 мая 2021 года, в адрес ООО «НДСТ АКТИВ» почтой РФ была направлена претензию, за которое была уплачена денежная сумма в размере 318 рублей, что подтверждается квитанциями, извещением экспресс доставки и описью вложения в ценное письмо почты РФ от 20 мая 2021 года

Также истцом понесены расходы, связанные с направлением иска и уточненного иска в суд и ответчику, всего на сумму 1049,09 рублей, расходы по уплате госпошлины 13661 рубль, расходы за составление иска в сумме 10000 рублей, всего на сумму 24 710 рублей 09 коп. Указанные расходы подлежат возмещению ответчиком.

Также с ответчика в доход муниципального бюджета подлежит взысканию госпошлина согласно ст. 103 ГПК РФ, учитывая, что при подаче уточненного иска истцом не была произведена доплата госпошлины, в сумме 6 096 рублей 02 коп.

Руководствуясь ст. ст. 67, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

    ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ 29.03.2019 ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 602 089 ░░░░░░ 18 ░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ 02.03.2020 ░ ░░░░░ 1 702 000 ░░░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 7000 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ 318 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ 24 710 ░░░░░░ 09 ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ 14.10.2021 ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 1 457 000 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 6 096 ░░░░░░ 02 ░░░.

░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░                                      ░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 19.10.2021.