Решение по делу № 2-466/2021 (2-1937/2020;) ~ М-1435/2020 от 27.10.2020

дело №2-466/2021 (2-1937/2020)

(№24RS0004-01-2020-001950-97)

Заочное РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 марта 2021 года                      пос. Березовка

Березовский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Есиной С.В.,

с участием истца Дебус М.Э.,

при секретаре Антипенко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Дебус М.Э. в своих интересах и интересах несовершеннолетней У.М. к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Дебус М.Э. обратился в суд с иском в своих интересах и интересах несовершеннолетней У.М. к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири») о защите прав потребителей. Требования мотивировал тем, что между ним и ПАО «МРСК Сибири» заключен договор № от <дата>, а также дополнительное соглашение № от <дата> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно условиям указанного выше договора ПАО «МРСК Сибири» приняло на себя обязанности по выполнению мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, <адрес>, право собственности, на которое зарегистрировано за истцом и его дочерью У.М. Срок выполнения мероприятий составляет 6 месяцев со дня заключения договора. По инициативе ПАО «МРСК Сибири» первоначально установленный договором срок был продлен дополнительным соглашением № до <дата>. Им обязанность по договору выполнена в полном объеме, произведена оплата за технологическое присоединение по договору в размере 550 рублей. Однако до настоящего ответчик не выполняет установленные договором обязательства по обеспечению технологического присоединения к технологическим сетям. В связи с чем, просит суд возложить обязанность на ПАО «МРСК Сибири» выполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения в соответствии с условиями договора от <дата> № в течение 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ПАО «МРСК Сибири» компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей.

В судебном заседании истец Дебус М.Э. исковые требования поддержал по изложенным в иске основаниям, дополнительно пояснил, что до настоящего времени к электрическим сетям жилое помещение не подключено.

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил, по существу иска предоставил отзыв, в котором просил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства в отсутствие ответчика.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В силу п. 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно п. 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Судом установлено, что <дата> Дебус М.Э. и ПАО «МРСК Сибири» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п. 1 указанного выше договора ПАО «МРСК Сибири» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электроустановок жилого дома, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергии), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кв.;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует кВт.

Согласно п.п. 2-3 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Красноярский край, <адрес>, №, кадастровый номер земельного участка: №. Точка (и) присоединения указана (ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается (ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5).

В соответствии с п. 6 договора ПАО «МРСК Сибири» приняло на себя обязательства в течение 10 дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п.5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю.

Пунктом 8 договора на заявителя возложена обязанность: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после чего, уведомить об этом сетевую организацию; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройство сетевой организацией.

В соответствии с условиями договора от <дата> Дебус М.Э. обязался оплатить услуги ответчика в размере 550 рублей, в том числе НДС в размере 91 рубль 67 копеек (п. 10).

Из технических условий №, являющихся приложением № к договору от <дата> №, следует, что ПАО «МРСК Сибири» приняло на себя обязательства: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от <дата> № и согласовать со всеми заинтересованными ограничениями в соответствии с действующим законодательством. От ВЛИ 0,4 кВ Л-2 от КТП № «Есауловосити» до границ участка заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ строительства, марку и сечение линии определить проектом; определить проектом необходимость установки подкоса на отпаечной опоре ВЛИ 0,4 кВ Л-2 от КТП № «Есауловосити».

В силу п. 11 технических условий, заявитель осуществляет монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»; перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусматривающий возможность его опломбирования; ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП, место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.

<дата> между Дебус М.Э. и ПАО «МРСК Сибири» подписано дополнительное соглашение № к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <дата>, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до <дата>.

<дата> Дебус М.Э. обратился в Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» с заявлением, в котором требует провести осмотр точки присоединения к электрическим сетям, указанной в технических условиях к договору № от <дата> в установленный п. 6 договора срок, направить заявителю документы по результатам осмотра и осуществить фактическое присоединение к эгнергопринимающим устройствам Заявителя в соответствии с договором № от <дата> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в установленный дополнительным соглашением от <дата> № к указанному договору срок.

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на обращение Дебус М.Э. с заявлением от <дата>, предоставило ответ, согласно которому филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» ведется работа по исполнению принятых на себя обязательств по вышеуказанному договору. Плановый срок выполнения мероприятий, предусмотренных п.10 договора, со стороны сетевой организации – 2 полугодие 2020 года. По факту выполнения мероприятий по технологическому присоединению, сетевая организация уведомит о готовности осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям.

<дата> внесены изменения в устав ПАО «МРСК Сибири» о смене наименования организации на «ПАО Россети Сибирь».

Оценивая представленные доказательства, суд исходит из того, что в ходе рассмотрения дела нашел свое подтверждение факт нарушения ответчиком срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленного договором от <дата> и дополнительным соглашением к договору от <дата>.

Принимая во внимание то, что срок выполнения технологического присоединения сторонами после <дата> не продлялся, требования истца о возложении обязанности на ПАО «МРСК Сибири» осуществить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора от <дата> №, подлежат удовлетворению.

При этом суд полагает необходимым установить срок в течение, которого необходимо осуществить мероприятия по технологическому присоединению – 14 дней со дня вступления в законную силу решения суда.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

При определении размера компенсации, суд учитывает характер причиненных Дебус М.Э. физических и нравственных страданий, с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, а также степени вины причинителя вреда, требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу о взыскании с ПАО «Росети Сибирь» в пользу истца в счет компенсации морального вреда 15000 рублей.

Исходя из ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Размер госпошлины, подлежащий взысканию с ответчика в соответствии со ст. 333.19 НК РФ, 600 рублей (неимущественные требования о возложении обязанности и компенсации морального вреда).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Дебус М.Э. к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о защите прав потребителей (ПАО «Россети Сибирь»), удовлетворить.

Возложить обязанность на ПАО «Россети Сибирь» в течение 14 дней с момента вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по технологическому присоединению жилого дома в соответствии с условиями договора от <дата> №, расположенного по адресу: Красноярский край, <адрес>, №, кадастровый номер земельного участка: №.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Дебус М.Э. в счет компенсации морального вреда 15 000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» госпошлину в доход местного бюджета в размере 600 рублей.

Разъяснить ответчику право подать в Березовский районный суд заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий          С.В.Есина    

Мотивированное решение изготовлено 18 марта 2021 года.