Мотивированное решение по делу № 02-2534/2023 от 13.02.2023

УИД 77RS0009-02-2023-001642-11

Дело № 2-2534/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес                                                                                              11 июля 2023 года

Зюзинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Сафьян Е.И., при секретаре фио с участием представителя истца, представителя ответчика рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2534/2023 по иску Алимова Азиза Азаматовича к Обществу с ограниченной ответственностью «Гармония стиля» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Алимов А.А. обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением. В обоснование исковых требований указано, что между Алимовым А.А. и ООО «Гармония Стиля» был заключён договор-оферта купли-продажи № 001-0438-03016 от 29.12.2021 года. По условиям договора ООО «Гармония Стиля» обязалось передать в собственность, а Алимов А.А. принять и оплатить комплект товаров – предметы мебели и/или оборудования, согласованные сторонами в Спецификациях к Договору. Стоимость товара по договору составила сумма. Кроме этого, истцом была акцептирована оферта о заключении договора на оказание услуг № 001-0438-03016/У от 29.12.2021 года об установке товара в квартире заказчика. Пунктом 2.1 Договора была согласована дата установки товара – 06.03.2022 года. Срок оказания услуг в соответствии с пунктом 2.2 Договора составляет 5 календарных дней. Однако, в нарушение условий договора ООО «Гармония Стиля» выполнило принятые на себя обязательства по установке Товара в квартире заказчика только 27.06.2022 года. Допущенные ответчиком нарушения причинили истцу моральный вред, который он оценивает в сумма. Помимо этого, истцом были понесены расходы на оплату юридических услуг в размере сумма, расходы на оформление нотариальной доверенности в размере сумма. В адрес ответчика была направлена письменная претензия, которая была оставлена без ответа.

На основании изложенных обстоятельств, Алимов А.А. просит взыскать с ООО «Гармония Стиля» неустойку за нарушение срока оказания услуг в размере сумма; компенсацию морального вреда в размере сумма; расходы на оформление нотариальной доверенности в размере сумма; расходы на оплату юридических услуг в размере сумма; штраф за отказ добровольного удовлетворения требований потребителя.

Истец Алимов А.А. о времени и месте судебного разбирательства, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился

Представитель истца доводы иска поддержал, просил удовлетворить исковые требования.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Третье лицо Роспотребнадзор в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по адрес о времени и месте судебного разбирательства извещенное надлежащим образом, в судебное заседание представителя не направило.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, судебное разбирательство проведено в отсутствие не явившихся лиц, извещённых о времени и месте судебного заседания и не представивших сведения о причинах своей неявки.

Заслушав явившихся лиц, изучив письменные доказательства в их совокупности, суд пришёл к следующим выводам.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается (ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Согласно п. 1 ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

Пунктом 1 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 492 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Из материалов гражданского дела следует, что между Алимовым Азизом Азаматовичем (Покупатель) и ООО «Гармония Стиля» (Продавец) был заключён договор-оферта купли-продажи № 001-0438-03016 от 29.12.2021 года (л.д. 10 – 53).

По условиям договора ООО «Гармония Стиля» обязалось передать в собственность, а Алимов А.А. принять и оплатить комплект товаров – предметы мебели и/или оборудования, согласованные сторонами в Спецификациях к Договору (пункт 1.1).

Стоимость товара по договору составила сумма с учётом скидки (подпункт 1 пункта 2.1 Договора).

Начальная дата периода передачи Товара Покупателю установлена Сторонами на 7 марта 2022 г., при условии полной оплаты цены Договора. Период передачи составляет четырнадцать календарных дней. Товар передается Покупателю по адресу, указанному в Приложении № 4, не ранее, чем через 72 часа после полной оплаты цены Товара и доставки. Точная дата и время передачи Товара устанавливается Продавцом (пункт 3.1).

Кроме этого, истцом была акцептирована оферта о заключении договора на оказание услуг № 001-0438-03016/У от 29.12.2021 года об установке товара в квартире заказчика (л.д. 54 – 69).

По условиям договора, Заказчик согласовывает с Исполнителем Дату начала, которая может приходиться на период со следующего дня и до истечения трехмесячного срока с момента передачи Товара Заказчику, если сторонами не согласовано иное (пункт 2.1). Согласно пункту 2.2 Договора, срок оказания услуг составляет пять календарных дней с Даты начала, при условии предоставления доступа в помещение и наличия технической возможности оказания услуг. Исполнитель обязан выполнять услуги качественно и в срок, и подтверждает, что услуги оказывают прошедшие сертификацию в ООО «Мебельная фабрика Мария» установщики.

Проанализировав содержание вышеуказанных договоров, и предмет, суд пришёл к выводу, что между Алимовым А.А. и ООО «Гармония Стиля» было заключено два самостоятельных договора, а не единый договор, как указывает истец. Следовательно, оценке подлежит поведение сторон по каждому договору в отдельности, в том числе, относительно сроков исполнения обязательств.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

04.03.2022 года сторонами договора был составлен акт обнаружения обстоятельств, препятствующих оказанию услуг (рекламационный акт) по договору № 001-0438-03016 от 29.12.2021 года (л.д. 70). В акте указано, что Заказчика не устраивает сборка секций на фабрике. Заказчик требует поменять все верхние навесные корпуса (количество 6 шт.). Фасады и столешница осмотрены лично, ко всему остальному претензий не имеет. Помимо этого, в материалы дела представлен акт осмотра, согласно которому при осмотре товара также были выявлены недостатки товара. (л.д. 71).

Обращаясь в суд с настоящим иском, Алимов А.А. ссылается на то, что в нарушение условий договора ООО «Гармония Стиля» выполнило принятые на себя обязательства по установке Товара в квартире заказчика только 27.06.2022 года (л.д. 72 – 74).

28.11.2022 г. истец Алимов А.А. направил в адрес ООО «Гармония Стиля» претензию с требованием выплатить неустойку за нарушение сроков оказания услуг в размере сумма, а также, возместить расходы на оформление нотариальной доверенности в размере сумма (л.д. 82 – 86). Данная претензия была оставлена без ответа.

В ходе судебного разбирательства ответчик ООО «Гармония Стиля» не оспаривал факт заключения вышеуказанных договоров с Алимовым А.А.

Согласно п. 1 ст. 479 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство считается исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект.

Ответчиком в материалы дела представлены накладные №№ 001-0438-0316, 001-0438-0316/ИК, 001-0438-0316/Т, подтверждающие, что товар, согласно договору купли-продажи № 001-0438-03016 от 29.12.2021 года был передан истцу 05.03.2022 года, то есть в пределах срока, установленного пунктом 3.1 Договора.

Как уже было отмечено, между сторонами был составлен акт наличия обстоятельств, препятствующий оказанию услуг (акт рекламаций). Таким образом, при установке товаров были выявлены недостатки, что требовало их устранения.

В силу пункта 4.2 Договора купли-продажи устранение недостатков Товара осуществляется в сроки, необходимые по технологии для производства Товара, в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей», - не более сорока пяти дней. Данные условия договора полностью согласуются с положениями пункта 1 статьи 20 Закона РФ «О Защите прав потребителей».

Учитывая срок выявления недостатков (09.03.2022 г.), принимая во внимание положениями пункта 1 статьи 20 Закона РФ «О Защите прав потребителей», недостатки Продавец должен был устранить до 24.04.2022 г.

Однако, в дальнейшем были выявлены недостатки товара, которые требовали устранения, что подтверждается накладной № 001-0438-03016/2п от 30.04.2022 года. Затем был выявлен повторный недостаток, в связи с чем, недостатки, изложенные в акте 2П, не были устранены. В полном объёме, по трём актам рекламации, недостатки были устранены 17.06.2022 г., что подтверждается накладной № 001-0438-03016/3п. Все указанные накладные, составленные на основании рекламационных актов, были подписаны Алимовым А.А.

В соответствии с общими условиями договора на оказание услуг п. 5 Оказание услуг приостанавливается, о чем составляется акт приостановки (рекламационный акт), в следующих случаях: обнаружение в Товарах недостатков, препятствующих оказанию услуг, до момента их устранения; необходимости оказания дополнительных услуг, не оговоренных Договором, до момента их оплаты; отсутствия дополнительных материалов, элементов и т. п., без которых невозможно оказание услуг, до их предоставления;

Пунктом 6 Договора оказания услуг, предусмотрено, что в срок оказания услуг не включается период приостановки. Оказание услуг возобновляется в течение 5 дней после устранения причин приостановки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» за нарушение предусмотренных статьей 20, 21 и 22 данного закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, суд пришёл к выводу, что период просрочки составляет 52 дня (с 25.04.2022 по 16.06.2022 г.). Поскольку истцом по договору купли-продажи был приобретён комплект товаров, неустойка подлежит исчислению исходя из стоимости отдельных частей комплекта. Так недостатки, которые приостановили услуги по установке товаров, были выявлены в отношении товаров V0504A-600G-P (п. 36 Спецификации № 001-0438-03016), стоимостью сумма и V0504A-450G-P (п. 33 Спецификации № 001-0438-03016), стоимостью сумма

Следовательно, размер неустойки составит сумма (39 249,00 × 53 × 1%).

Выявленные после 27.06.2022 г., то есть после заявленного в настоящем иске спорного периода, недостатки, не имеют правового значения для рассматриваемого спора, поскольку не являются предметом настоящего спора.

В ходе судебного разбирательства установлено, что до обращения фио с настоящим иском в суд, ООО «Гармония Стиля» 09.01.2023 года перечислило на банковский счёт истца денежную сумму в размере сумма в качестве возврата за товар по договору № 001-0438-03106. Кроме этого, 09.01.2023 г. ООО «Гармония Стиля» перечислило на банковский счёт истца неустойку по договору № 001-0438-03106 в размере сумма.

Учитывая изложенное, установленный судом период просрочки, суд пришёл к выводу, что права истца, нарушенные несоблюдением срока установки товара, были восстановлены в досудебном порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законом и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку судом не установлен факт нарушения прав истца как потребителя услуг ООО «Гармония стиля» на момент обращения с иском в суд относительно сроков установки товара, оснований для компенсации морального вреда и взыскания штрафа, не имеется.

По правилам ст. 98 ГПК РФ оснований для возмещения истцу судебных издержек не имеется, поскольку исковые требования фио оставлены без удовлетворения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194- 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Алимова Азиза Азаматовича к Обществу с ограниченной ответственностью «Гармония стиля» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов – отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в Московский городской суд через Зюзинский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Е.И. Сафьян