Определение суда апелляционной инстанции по делу № 33-10970/2021 от 11.03.2021

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 ноября 2020 года г. Москва

Зеленоградский районный суд г. Москвы

в составе председательствующего судьи Абалакина А.Р.

при секретаре судебного заседания Леоновой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-2863/2020 по исковому заявлению ООО «Альтстрой» к ООО «ЗелЭн», Старцеву ***о взыскании неосвоенных денежных средств (аванса) по Договорам подряда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами,

у с т а н о в и л:

ООО «Альтстрой» обратилось в суд с исковым заявлением к ответчикам ООО «ЗелЭн», Старцеву С.В. о взыскании денежных средств. В обоснование заявленных требований истец указал, что 12 апреля 2018 года между ООО «Альтстрой» и ООО «ЗелЭн» заключен Договор подряда №12/04/2018-КР16, в соответствии с условиями Договора Истец поручает, а ООО «ЗелЭн» принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по устройству внутренних инженерных сетей на объекте: «ДОУ, Крюково, мкр.16, по адресу: г. Москва, Зеленоград, мкр. 16, согласно условиям которого ООО «ЗелЭн» обязуется на свой страх и риск собственными силами, согласно выданной и утвержденной проектной и технической документации, соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства Объекта, выполнить работы и сдать Генподрядчику результаты работ. С целью обеспечения гарантии исполнения обязательств по Договору между ООО «Альтстрой», ООО «ЗелЭн» и Старцевым С.В. (Поручитель-Ответчик 2) заключен договор поручительства № 12/04/2018-КР16-П от 12 апреля 2018 года, согласно условиям которого Старцев С.В. обязуется солидарно отвечать перед ООО «Альтстрой» за исполнение ООО «ЗелЭн» обязательств по Договору в полном объеме (как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем).

В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость работ по договору составляет 35 000 000 рублей, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение№1.1 к Договору подряда).

Дополнительным соглашением №1 от 04 февраля 2019 года к вышеназванному Договору, согласована новая стоимость работ в размере *** руб.98 коп.

Пунктом 4.1 договора установлено, что общий срок выполнения работ, а также передача полного пакета проектной документации, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию – 150 календарных дней с момента передачи участка выполнения работ.

Актами приема-передачи фронта работ от 19 апреля 2018 года, 07 мая 2018 года, 08 июня 2018 года ООО «ЗелЭн» принял фронт работ, необходимый для исполнения договорных условий. Таким образом, работы по Договору должны быть завершены 05 ноября 2018 года.

Истцом в качестве авансов по Договору перечислено ООО «ЗелЭн» денежных средств в размере *** руб. 78 коп.

В силу п. 2.16 Договора Истцом оказано, а Ответчиком принято услуг по обеспечению деятельности работ Ответчика за период действия Договора на общую сумму ***руб. 32 коп. (предоставление санитарных кабин, обеспечение пожарно-сторожевой охраны, вывоз мусора, потребление электроэнергии и водоснабжение).

Кроме того, Истцом понесены затраты в интересах ООО «ЗелЭн», которые им приняты в полном объеме путем подписания двусторонних актов на возмещение затрат на общую сумму *** руб. 78 коп.

По состоянию на 01 ноября 2019 года Подрядчиком выполнены работы на общую сумму *** руб. 10 коп. в т.ч. с НДС, что подтверждается Актами выполненных работ (Форма КС-2) № 1 от 29 июня 2018 года, №2 от 31 августа 2018 года, №3 от 31 марта 2019 года и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) № 1 от 29 июня 2018 года, №2 от 31 августа 2018 года, №3 от 31 марта 2019 года.

По состоянию на текущую дату обязательства Ответчиком 1 в полном объеме не исполнены. Результат работ согласно п.п. 1.2., 1.3 Договора Истцу не сдан, не передан полный пакет исполнительной документации, итоговый Акт сдачи-приемки результатов работ, предусмотренный п.7.8. Договора, не подписан.

Уведомлением от 28 октября 2019 года № №3731 ООО «ЗелЭн» был извещен о расторжении Договора в одностороннем, внесудебном порядке с 01 ноября 2019 года, по причине неисполнения ООО «ЗелЭн» обязательств по Договору в полном объеме. На основании ст. 715 ГК РФ Договор считается расторгнутым с 01 ноября 2019 года.

Сумма неосвоенного и не возвращенного ООО «ЗелЭн» аванса по состоянию на 26 февраля 2020 года составляет *** руб. 78 коп.

Пунктом 12.12 Договора предусмотрено, что, если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п. 14.6., Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 10% от договорной стоимости.

Основанием Истца для одностороннего отказа от Договора послужило неисполнение обязательств по Договору в установленный срок. На момент предъявления иска работы на объекте ООО «ЗелЭн» не завершены. Данное обстоятельство также подтверждается тем, что Ответчиком не предъявлялись какие-либо работы к приемке после 01 ноября 2019 года.

В этой связи, руководствуясь п.12.12, 14.6 Договора Истец начислил Ответчику неустойку в размере *** руб.

Пунктом 12.2. Договора установлено, что в случае нарушения Подрядчиком сроков (как промежуточных, так и конечного) выполнения работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку за каждый день просрочки – в размере 0,01 % от цены Договора, но не более 5% от цены Договора.

Однако, по состоянию на 01 ноября 2019 года (дата расторжения договора) обязательства Подрядчиком в полном объеме не исполнены. Результат работ согласно пп. 1.2, 1.3 Договора Генподрядчику не сдан, полный пакет исполнительной документации не передан, итоговый Акт сдачи-приемки результата работ не подписан.

Таким образом, на 01 ноября 2019 года, сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ составляет - *** руб. 46 коп.,

Также ООО «ЗелЭн»1 обязан уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере *** рублей за период с 02 ноября 2019 года по 19 июня 2020 рублей в размере *** рублей.

Представитель истца в судебное заседание явилась, заявленные исковые требования просила удовлетворить.

Представитель ответчиков в судебное заседание явился, по существу заявленных исковых требований возражал.

Третье лицо АО «Зеленоградпроект» в судебное заседание не явилось, извещено.

Суд определил, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, рассмотреть дело при данной явке.

Заслушав пояснения явившихся лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить
по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В силу требований статей 708, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации к числу существенных условий договора строительного подряда относится согласование сторонами объема, содержания работ и других предъявляемых к ним требований, определяемых технической документацией, а также сроков выполнения подрядных работ.

Согласно ч. 1 ст. 780 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы,. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

В силу пункта 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

При прекращении договора подряда требование заказчика о возврате неизрасходованного аванса подлежит разрешению согласно нормам главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст.361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

В соответствии с положениями статей 708, 405 Гражданского кодекса Российской Федерации Истец, отказывается от дальнейшего исполнения договора и принятия исполненного, в связи с нарушением подрядчиком существенных условий договора о сроках выполнения работ, обязан оплатить лишь тот результат работ, который был им принят до момента расторжения договора.

Пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» содержит разъяснения о том, что в соответствии со статьей 310 и пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по решению суда.

При этом, правовые последствия отказа заказчика от исполнения договора подряда в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ предусмотрены статьями 708, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: возможность отказа заказчика от принятия исполненного и, как следствие, отсутствие его обязанности по оплате работ, результат которых не принят до прекращения договора.

Положениями статей Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик имеет законную возможность истребовать полученные денежные средства в качестве предоплаты, поскольку встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено.

В соответствии со ст.363 ГК РФ, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Судом установлено, что 12 апреля 2018 года между ООО «Альтстрой» и ООО «ЗелЭн» заключен Договор подряда №12/04/2018-КР16, в соответствии с условиями Договора Истец поручает, а ООО «ЗелЭн» принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по устройству внутренних инженерных сетей на объекте: «ДОУ, Крюково, мкр.16, по адресу: г. Москва, Зеленоград, мкр. 16, согласно условиям которого ООО «ЗелЭн» обязуется на свой страх и риск собственными силами, согласно выданной и утвержденной проектной и технической документации, соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства Объекта, выполнить работы и сдать Генподрядчику результаты работ. С целью обеспечения гарантии исполнения обязательств по Договору между ООО «Альтстрой», ООО «ЗелЭн» и Старцевым С.В. заключен договор поручительства № 12/04/2018-КР16-П от 12 апреля 2018 года, согласно условиям которого Старцев С.В. обязуется солидарно отвечать перед ООО «Альтстрой» за исполнение ООО «ЗелЭн» обязательств по Договору в полном объеме (как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем).

В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость работ по договору составляет *** рублей, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение№1.1 к Договору подряда).

Дополнительным соглашением №1 от 04 февраля 2019 года к вышеназванному Договору, согласована новая стоимость работ в размере 32 598 299 руб.98 коп.

Пунктом 4.1 договора установлено, что общий срок выполнения работ, а также передача полного пакета проектной документации, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию – 150 календарных дней с момента передачи участка выполнения работ.

Актами приема-передачи фронта работ от 19 апреля 2018 года, 07 мая 2018 года, 08 июня 2018 года ООО «ЗелЭн» принял фронт работ, необходимый для исполнения договорных условий. Таким образом, работы по Договору должны быть завершены 05 ноября 2018 года.

Истцом в качестве авансов по Договору перечислено ООО «ЗелЭн» денежных средств в размере *** руб. 78 коп., что подтверждается приложенными платежными поручениями.

В силу п. 2.16 Договора Истцом оказано, а Ответчиком принято услуг по обеспечению деятельности работ Ответчика за период действия Договора на общую сумму *** руб. 32 коп. (предоставление санитарных кабин, обеспечение пожарно-сторожевой охраны, вывоз мусора, потребление электроэнергии и водоснабжение).

Кроме того, Истцом понесены затраты в интересах ООО «ЗелЭн», которые им приняты в полном объеме путем подписания двусторонних актов на возмещение затрат на общую сумму *** руб. 78 коп.

По состоянию на 01 ноября 2019 года Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 28 841 366 руб. 10 коп. в т.ч. с НДС, что подтверждается Актами выполненных работ (Форма КС-2) № 1 от 29 июня 2018 года, №2 от 31 августа 2018 года, №3 от 31 марта 2019 года и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) № 1 от 29 июня 2018 года, №2 от 31 августа 2018 года, №3 от 31 марта 2019 года.

По состоянию на текущую дату обязательства Ответчиком 1 в полном объеме не исполнены. Результат работ согласно п.п. 1.2., 1.3 Договора Истцу не сдан, не передан полный пакет исполнительной документации, итоговый Акт сдачи-приемки результатов работ, предусмотренный п.7.8. Договора, не подписан.

Акт приемки слаботочных систем от 24 июня 2019 года «ДОУ на 200 мест» по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, район Крюково, мкр.16 по проектной и исполнительной документации №1630-16-АД и №1630-16-АОВ не опровергает доводов истца.

Согласно ч. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно ст.716 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Уведомлением от 28 октября 2019 года № №3731 ООО «ЗелЭн» был извещен о расторжении Договора в одностороннем, внесудебном порядке с 01 ноября 2019 года, по причине неисполнения ООО «ЗелЭн» обязательств по Договору в полном объеме. На основании ст. 715 ГК РФ Договор считается расторгнутым с 01 ноября 2019 года.

Сумма неосвоенного и не возвращенного ООО «ЗелЭн» аванса составляет 1 017 513 руб. 78 коп.

Пунктом 12.12 Договора предусмотрено, что, если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п. 14.6., Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 10% от договорной стоимости.

Основанием Истца для одностороннего отказа от Договора послужило неисполнение обязательств по Договору в установленный срок. На момент предъявления иска работы на объекте ООО «ЗелЭн» не завершены. Данное обстоятельство также подтверждается тем, что Ответчиком не предъявлялись какие-либо работы к приемке после 01 ноября 2019 года.

В этой связи, руководствуясь п.12.12, 14.6 Договора Истец начислил Ответчику неустойку в размере *** руб.

Пунктом 12.2. Договора установлено, что в случае нарушения Подрядчиком сроков (как промежуточных, так и конечного) выполнения работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку за каждый день просрочки – в размере 0,01 % от цены Договора, но не более 5% от цены Договора.

Однако, по состоянию на 01 ноября 2019 года (дата расторжения договора) обязательства Подрядчиком в полном объеме не исполнены. Результат работ согласно пп. 1.2, 1.3 Договора Генподрядчику не сдан, полный пакет исполнительной документации не передан, итоговый Акт сдачи-приемки результата работ не подписан.

Таким образом, на 01 ноября 2019 года, сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ составляет **** руб. 46 коп.,

Также ООО «ЗелЭн»1 обязан уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере *** рублей за период с 02 ноября 2019 года по 19 июня 2020 рублей в размере ***,23 рублей.

На основании изложенного, суд взыскивает с ответчиков в солидарном порядке неосновательное обогащение в размере ****,78 рублей, договорную неустойку за нарушение сроков выполнения работ ****,46 рублей, договорную неустойку в связи с односторонним отказом от договора в размере **** рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере *** рублей за период с 02 ноября 2019 года по 19 июня 2020 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Иск ООО «Альтстрой» к ООО «ЗелЭн», Старцеву ***о взыскании неосвоенных денежных средств (аванса) по Договорам подряда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами – удовлетворить.

Взыскать в пользу ООО «Альтстрой» с ООО «ЗелЭн», Старцева *** солидарно неосновательное обогащение в размере ***,78 рублей, договорную неустойку за нарушение сроков выполнения работ ***,46 рублей, договорную неустойку в связи с односторонним отказом от договора в размере *** рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере *** рублей за период с 02 ноября 2019 года по 19 июня 2020 года.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Зеленоградский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Абалакин А.Р.