Определение суда апелляционной инстанции по делу № 02-2020/2022 от 03.11.2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 января 2022 года адрес

Щербинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2020/22 по иску Дунюшина Дмитрия Сергеевича к ООО «Интерьер» о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику ООО «Интерьер», в котором просит взыскать с неустойку в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, почтовые и судебные расходы, штраф.

В обоснование своих требований истец указал, что 26.06.2021 между истцом и ответчиком ООО «Интерьер» (товарный бренд «Кухни Мария» был заключен договор купли-продажи № 001-0473-02903 стоимостью сумма, по условиям которого Продавец обязался передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязался принять и оплатить набор кухонной мебели в сроки и на условиях Договора, а также заключен Договор на оказание услуг от 26 июня 2021 № 001-0473-02903/У, с общей стоимостью сумма, по условиям которого Подрядчик устанавливает кухонную мебель. 31 августа 2021 года заключено дополнительное соглашение к договору купли-продажи от 26 июня 2021 № 001-0473-02903, согласно которому стоимость уменьшается до сумма в связи с отказом от приобретенных светильников и их возврата Продавцу. Свои обязательства по оплате истцом исполнены в полном объеме. По условиям заключенных договоров передача кухонной мебели осуществляется до 03 августа 2021 года, а установка в течении пяти календарных дней на период со следующего дня и до истечения трёхмесячного срока с момента передачи. Товар принят 03 августа 2021 года. Установка кухонной мебели согласована на 13 сентября 2021 (+ 5 календарных дней (максимальный срок установки) = 17 августа 2021 года завершение всех видов работ по установке кухонной мебели. 04 сентября 2021 фактическое исполнение принятых обязательств Подрядчиком. Заключенные соглашения, а также установленный в договоре оказания услуг срок в три месяца не соответствует условиям действующих законов и подзаконных нормативно - правовых актов. Направленная истцом в адрес ответчика претензия оставлена без внимания.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, в письменном заявлении просит рассмотреть дело в свое отсутствие.

Представитель ответчика по доверенности Меньших А.А. в судебное заседание явилась, возражала против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в письменных возражениях на иск.

Суд, выслушав представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

В силу части 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар в соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

В соответствии со ст. 61 ГК РФ сделки между юридическим лицами и гражданами должны совершаться в простой письменной форме.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В ходе судебного заседания судом установлено, что 26.06.2021 между ООО «Интерьер» и Дунюшиным Д.С. был заключен договор купли-продажи № 001-0473-02903.

Договор купли-продажи состоит из двух частей: индивидуальных условий с Приложениями (ИУ) и общих условий (ОУ) в совокупности (закреплено в п. 1.2 индивидуальных условий договора купли-продажи).

Согласно п. 1.3 индивидуальных условий договора купли-продажи, во всем, что не предусмотрено индивидуальными условиями Договора, Стороны руководствуются общими условиями, которые являются неотъемлемой частью Договора и размещены по адресу: https://marva.com/contracts/marva/ в редакции, действовавшей на дату подписания индивидуальных условий.

В силу ч.1 ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Согласно ч.1 ст. 456 ГК РФ, Продавец обязан передать покупателю Товар, предусмотренный договором купли-продажи.

Предметом заключенного договора купли-продажи является обязанность Продавца передать в собственность Покупателя, а Покупателя принять и оплатить комплект товаров - предметы мебели и/или оборудования (далее по тексту - «Товар»), указанные в согласованных Сторонами Спецификациях. Полный перечень комплекта товаров отражен в Спецификациях (Приложении № I) к договору купли-продажи (Покупатель подтверждает, что хочет приобрести именно этот Товар, что Договор заключен на основании ознакомления Покупателя с образцом Товара и со всем ассортиментом Товаров, имеющимся у Продавца».

Стоимость товаров по Договору с учетом подписанного Сторонами дополнительного соглашения от 31.08.2021 составила сумма

В силу п 1.1 ИУ договора купли-продажи, Покупатель подтверждает, что хочет приобрести именно этот Товар, что договор заключен на основании ознакомления Покупателя с образцом Товара и со всем ассортиментом Товаров, имеющимся у Продавца.

Таким образом, доводы истца о том, что ответчик по Договору взял на себя обязательство изготовить приобретенные истцом предметы мебели и техники, передать данные товары и установить их, противоречит действительности, поскольку заключенный договор купли-продажи не содержит в себе элементы бытового подряда.

Обязанность Продавца в рамках договора купли-продажи заключается в передаче товаров и не связана с производством/установкой.

Согласно ч.1 ст. 703 ГК РФ, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Исходя из буквального толкования данной нормы, следует, что Исполнитель в рамках договора подряда в процессе изготовления производит какие-либо материальные блага для Заказчика.

Судом установлено, что ООО «Интерьер» занимается реализацией товаров, производства других компаний, потребителям по договорам купли-продажи.

Так, ответчик является официальным партнером ООО «Мебельная фабрика Мария» и осуществляет продажу мебельных товаров производства ООО «Мебельная фабрика Мария», работая под торговым брендом данной компании.

Также судом установлено, что между истцом и ответчиком параллельно был заключен самостоятельный договор на оказание услуг № 001-0473-02903/У.

Договор услуг состоит из двух частей: индивидуальных условий с Приложениями (ИУ) и общих условий (ОУ) в совокупности (закреплено в п. 1.2 индивидуальных условий договора оказания услуг).

Согласно п. 1.3 индивидуальных условий договора услуг, во всем, что не предусмотрено индивидуальными условиями Договора, Стороны руководствуются общими условиями, которые являются неотъемлемой частью Договора и размещены по адресу: https://marya.com/contracts/marya/ в редакции, действовавшей на дату подписания индивидуальных условий.

Предметом договора на оказание услуг является обязанность Исполнителя оказать услуги по сборке (монтажу) товаров (но не изготовлению), согласно перечня услуг, указанных в Приложении № 1 к договору на оказание услуг.

Стоимость оказываемых услуг по договору с учетом предоставленной Заказчику скидки составила сумма Полный перечень услуг отражен в Приложении № 1 к договору услуг.

Данные договоры, заключенные Сторонами, являются самостоятельными, их нельзя отождествлять, поскольку каждый из них имеет свои существенные условия.

В соответствие п. 3.1 индивидуальных условий договора купли-продажи, начальная дата периода передачи Товара Покупателю устанавливается Сторонами на 03.08.2021, при условии полной оплаты цены Договора. Период передачи составляет четырнадцать календарных дней. Товар передается Покупателю по адресу, указанному в Приложении № 4, не ранее, чем через 72 часа после полной оплаты цены Товара и доставки. Точная дата и время передачи Товара устанавливается Продавцом.

В соответствии с ч. 1 ст. 457 ГК РФ, срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

Согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации, срок исполнения обязательств может быть определен сторонами как конкретный день исполнения, так и период времени, что и регламентирует ч. 1 ст. 314 ГК РФ, а именно, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

При заключении договора купли-продажи Сторонами предусмотрен конкретный период времени на исполнение обязательств по передаче покупателю Товара, то есть установлена дата начала исчисления данного периода времени - 03.08.2021 и, соответственно, конечная возможная дата передачи - 16.08.2021 (т.е. 03.08.2021 г. +14 дней).

Как следует из материалов дела, комплект товаров был передан 02.08.2021, что подтверждается накладными.

Согласно ч. 1 ст. 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара.

Согласно п. 2.1 ИУ заключенного Сторонами договора услуг, Заказчик согласовывает с Исполнителем дату начала оказания услуг, которая может приходиться на период с восьмого дня и до истечения трехмесячного срока с момента передачи Товара Заказчику, если сторонами не согласовано иное.

Таким образом, бремя согласования даты установки Товара по условиям договора услуг закреплено за Заказчиком.

03.08.2021 была начата установка/монтаж комплекта товаров, в процессе которой было выявлено несколько недостатков в товарах: неверный еврозапил столешницы, битый фасад, неверный размер др.фасада, о чем был составлен рекламационный акт (в акте ошибочно указана дата - 01.08.2021).

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», недостатком товара признается несоответствие товара или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию.

Пункт 1 ст. 20 Закона о защите прав потребителей закрепил, что срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением Сторон, не может превышать 45 (сорока пяти дней).

Согласно п. 4.2 ИУ договора купли-продажи, устранение недостатков Товара осуществляется в сроки, необходимые по технологии для производства Товара, в соответствии с Законом о защите прав потребителей, в срок не более сорока пяти дней.

Таким образом, применяя положение ст. 191 ГК РФ, окончательной датой устранения недостатков по Акту рекламации является 17.09.2021 (03.08.2021 + 45-дневный срок устранения недостатков).

В течение 45 дней срока устранения неустойка не начисляется.

На вышеуказанные товары с недостатками Продавцом были открыты рекламации: 1п, 2п.

Рекламационные товары по рекламации 1п и 2п Продавец передал Покупателю 01.09.2021, что также подтверждается рекламационными товарными накладными.

Таким образом, судом установлено, что ответчик не просрочил срок устранения выявленных недостатков товаров.

Срок оказания услуг определен п. 2.2 ИУ договора услуг и составляет пять календарных дней с даты начала установки, при условии предоставления доступа в помещение и наличия технической возможности оказания услуг.

Пункт 5 общих условий договора услуг закрепил, что оказание услуг приостанавливается, о чем составляется акт приостановки (рекламационный акт), в следующих случаях:

- обнаружение в Товарах недостатков, препятствующих оказанию услуг, до момента их устранения;

- необходимости оказания дополнительных услуг, не оговоренных Договором, до момента их оплаты;

- отсутствия дополнительных материалов, элементов и т. п., без которых невозможно оказание услуг, до их предоставления;

- изменения Заказчиком помещения не в соответствии с дизайн-проектом и рекомендациями к помещению, предоставленными Заказчику по договору купли-продажи Товаров. В этом случае Исполнитель вправе предложить Заказчику изменить Товар, подтверждением согласия Заказчика с его изменением является подписанный акт приема-передачи услуг.

- иные причины, не зависящие от Исполнителя, в том числе, но не только, отсутствие Заказчика/Представителя при оказании.

Следовательно, Сторонами оказание услуг было приостановлено на период устранения недостатков товаров, то есть до 17.09.2021 включительно.

Согласно п.5 общих условий договора услуг, в срок оказания услуг не включается период приостановки. Оказание услуг возобновляется в течение 5 дней после устранения причин приостановки.

Акт приема-передачи оказанных услуг подписан Заказчиком 04.09.2021.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

При таких обстоятельствах, исследовав и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, правильного распределив бремя доказывания и установив фактические обстоятельства дела, суд полагает, что истцом в нарушение ст.ст. 12, 56, 57 ГПК РФ не представлено относимых, допустимых убедительных и бесспорных доказательств в обосновании заявленных исковых требований, в связи с чем суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Дунюшина Дмитрия Сергеевича к ООО «Интерьер» о взыскании неустойки - отказать.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Московский городской суд через Щербинский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья

Мотивированное решение принято 24 января 2022 года

1