Постановление суда кассационной инстанции по делу № 44г-0018/2018 от 23.01.2018

Судья  1-ой инстанции: Полковников С.В.

Судьи 2-ой инстанции: Ермилова В.В. - пред.,

Мищенко О.А. –докл.

Морозова Д.Х.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Московского городского суда

по делу № 44г-18

«13» февраля 2018 года г. Москва

Президиум Московского городского суда в составе:

Председателя Президиума: Егоровой О.А.

и членов Президиума: Фомина Д.А., Панарина М.М., Пильгуна А.С., Базьковой Е.М., Афанасьевой Н.П., Васильевой Н.А., Ишмуратовой Л.Ю., Курциньш С.Э.

при секретаре Федотовой Ю.Д.

рассмотрев в заседании по докладу судьи Клюевой А.И. истребованное по кассационной жалобе представителя Епифанцевой Е.М.- Рябовой А.А. по доверенности гражданское дело по иску Епифанцевой Е.М. к АО «Строительное управление № 155» о признании права собственности,

УСТАНОВИЛ:

Епифанцева Е.М. обратилась в суд с иском к АО «СУ № 155» о признании права собственности на долю в незавершенном строительством жилом доме, расположенном по строительному адресу: город ***, в размере *** доли от общей нежилой площади фактически построенных нежилых помещений в объекте, в виде машино-места № 181, расположенного по указанному адресу, секция на отметке – 7.500, этаж № 1, ориентировочной площадью 18 кв.м.

В обоснование исковых требований истица указала на то, что между ЗАО «СУ № 155» (впоследствии АО), с одной стороны и ЗАО «Холдинговая компания «СТК» в лице Товарищества на вере (Коммандитное товарищество) «СУ № 155» и Компания», с другой стороны и истицей Епифанцевой Е.М., с третьей стороны, 21 августа 2013 года был заключен договор уступки прав требования и перевода долга по предварительному договору № *** от 29.07.2013 года. По данному договору ЗАО «Холдинговая компания СТК» передало истице все предусмотренные условиями предварительного договора № *** от 29.07.2013 года принадлежащие ему права требования к АО «СУ № 155», связанные с приобретением у АО «СУ № 155» в собственность машино-места, расположенного по адресу: город ***, секция на отметке – 7500, этаж 1, № 181, ориентировочной площадью 18, 00 кв.м. На момент подписания договора ответчик обладал правами на инвестирование проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на основании Постановления Правительства Москвы от 04 июня 1996 года № 40, Распоряжения Правительства Москвы от 13 октября 2009 года № 2678-РП, инвестиционного контракта № *** от 13 января 1999 года, договора аренды земельного участка № *** от 04 декабря 2006 года, разрешения на строительство от 07 июня 2011 года, то есть, являлся застройщиком. Обязательства по оплате договора уступки прав требования и перевода долга истицей выполнены надлежащим образом и в полном объеме. Однако, строительство дома приостановлено, работы не ведутся и завершение строительства сдвигается на неопределенный срок, что, как указала истица, нарушает ее права на получение результатов инвестиционной деятельности. По предварительным оценкам истицы дом готов строительством на 43 %. Учитывая изложенное, по мнению истицы, за ней подлежит признанию в судебном порядке право собственности на долю в незавершенном строительством жилом доме, расположенном по строительному адресу: город ***, в размере ***.

Решением Гагаринского районного суда города Москвы от 26 октября 2016 года в удовлетворении исковых требований Епифанцевой Е.М. – отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 мая 2017 года решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе представитель Епифанцевой Е.М. по доверенности Рябова А.А. ставит вопрос об отмене данных судебных постановлений с вынесением по делу нового судебного постановления об удовлетворении исковых требований Епифанцевой Е.М.

       16 ноября 2017 года судьей Московского городского суда дело истребовано в Московский городской суд.

Определением судьи Московского городского суда от 23 января 2018 года кассационная жалоба представителя Епифанцевой Е.М. – Рябовой А.А. по доверенности с делом передана для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и определения о передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, Президиум Московского городского суда находит доводы, изложенные в кассационной жалобе обоснованными, а апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 мая  2017 года – подлежащим отмене с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Судом установлено, что в соответствии с инвестиционным контрактом от 13 января 1999 года № ***, заключенным между Префектурой ЮЗАО города Москвы и ЗАО «СУ-155» (впоследствии - АО), в редакции дополнительных соглашений, на основании Постановления Правительства Москвы от 04 июня 1996 года № 480 «О комплексной реконструкции квартала 10С Новых Черемушек (ЮЗАО)», в соответствии с разрешением на строительство, выданным Комитетом государственного строительного надзора города Москвы ЗАО «СУ№ 155» 07 июня 2011 года, производилось строительство жилого дома по адресу: город ***. Срок действия распоряжения – до 01 января 2012 года.

Согласно данного разрешения, общая площадь нежилых помещений – 10381,25 кв.м., общая площадь квартир – 28 460, 52 кв.м., количество этажей 26 (секция 3)-30 (секция 2) -34 (секция 1) + 2 подземных.

Первоначально срок ввода объекта в эксплуатацию был установлен инвестиционным контрактом до 31 декабря 2001 года, впоследствии, указанный срок был продлен до 31 декабря 2015 года.

30 июня 2016 года Комитетом государственного строительного надзора города Москвы АО «СУ№ 155» выдано разрешение на строительство № *** сроком действия до 31 декабря 2016 года.

Согласно данного разрешения, общая площадь квартир – 28 460, 52 кв.м, количество этажей 26-30-34 + 2 подземных.

21 августа 2013 года ЗАО «СУ № 155» (впоследствии АО), в лице Товарищества на вере (Коммандитное товарищество) «СУ № 155» и Компания», ЗАО «Холдинговая компания «СТК» и Епифанцевой Е.М., заключен договор уступки прав требования и перевода долга по предварительному договору № *** от 29.07.2013 года, в соответствии с которым ЗАО «Холдинговая компания «СТК» передает Епифанцевой Е.М. все предусмотренные условиями предварительного договора № *** от 29.07.2013 года принадлежащие ему права требования к ЗАО «СУ № 155», связанные с приобретением в собственность машино-места, расположенного по адресу: города ***, секция на отметке 7.500, этаж 1, № 181.

Согласно п. 1.3 Договора уступки прав требования и перевода долга ЗАО «Холдинговая компания «СТК» переводит на Епифанцеву Е.М., а Епифанцева Е.М. принимает на себя все имеющиеся у Общества обязательства в том числе, обязательство по заключению с ЗАО «СУ № 155» договора купли-продажи машино-места на условиях, предусмотренных предварительным договором № *** от 29.07.2013 года.

В соответствии с п. 2.1 предварительного договора, основной договор должен быть заключен не позднее, чем через 40 рабочих дней после даты государственной регистрации продавцом своего права собственности на машино-место в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В силу п. 3.2 договора уступки прав требования и перевода долга, стоимость права требования определена в сумме ***, которая была оплачена истицей Епифанцевой Е.М. в полном объеме 21 августа 2013 года.

Основной договор купли-продажи с истицей заключен не был.

На момент разрешения спора строительство корпуса 8 не завершено, разрешение на ввод дома в эксплуатацию не оформлено.

Согласно представленного истицей в материалы дела заключения специалиста ООО «Инспекционно-контрольная служба «Эксперт Сервис» от 25 февраля 2016 года № ***, объектом исследования явился строящийся жилой комплекс, состоящий из трех жилых секций, этажностью 37 каждая, с нежилыми помещениями и 2-х уровневой подземной автостоянкой, расположенный по адресу: ***, процент готовности секций в целом составляет 51, 48%, из них подземная часть – 16, 98%; стены – 21,78%; перекрытия и покрытия – 12,12%; лестницы, балконы, лоджии – 0,7 %. Инженерные коммуникации и оборудования в секциях не установлены.

Разрешая заявленные исковые требования, и отказывая в их удовлетворении, суд 1-ой инстанции исходил из того, что строительство жилого дома не завершено, государственная регистрация права общей собственности не произведена, разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию не выдавалось, не подписывались протоколы распределения нежилых помещений между участниками реализации инвестиционного проекта.

С выводом суда 1-ой инстанции об отказе Епифанцевой Е.М. в иске согласилась судебная коллегия, указав на то, что суд 1-ой инстанции обоснованно установил отсутствие оснований для признания за истицей права собственности на доли в объекте незавершенного строительства в тех величинах, в которых они были заявлены в рамках настоящего гражданского дела.

В кассационной жалобе представитель Епифанцевой Е.М. по доверенности Рябова А.А. указывает на то, что при рассмотрении дела судом допущено неправильное применение норм материального права, поскольку в нормах действующего законодательства не содержится запрета на признание права собственности на объект незавершенного строительства.

В соответствии с частью 2 статьи 35 Конституции РФ каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

Согласно пункту 1 статьи 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

Пункт 1 статьи 130 ГК РФ предусматривает, что к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Согласно пункту 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля  2010 года "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", в соответствии со статьей 130 ГК РФ объекты незавершенного строительства отнесены законом к недвижимому имуществу.

Регистрация права собственности на создаваемый объект недвижимого имущества (объект незавершенного строительства) была прямо предусмотрена статьей 25 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним", действовавшего на момент возникновения спорных отношений и на момент рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций.

Статьей 40 действующего Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" также прямо предусмотрена регистрация права на объекты незавершенного строительства.

При этом законом не установлено запрета или иных ограничений на право иметь в собственности обособленное и обладающее индивидуальными признаками помещение в таких объектах.

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ, конституционное право гражданина иметь в собственности имущество и свободно распоряжаться им может быть ограничено только федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, правила ведения реестра недвижимого имущества и внесения в него записей являются производными от права иметь в собственности такое имущество, предназначены для реализации этого права и не могут рассматриваться как основания ограничения такого права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права, при этом пределы осуществления гражданских прав определены в статье 10 данного Кодекса, а способы защиты - в статье 12 этого Кодекса, в которой в качестве одного из способов судебной защиты нарушенного права закреплено признание права.

По смыслу статей 11, 12 ГК РФ в их совокупности, выбор способа защиты нарушенного права принадлежит лицу, обратившемуся в суд за такой защитой. Одним из таких способов является признание права.

На возможность защиты нарушенного права путем предъявления исков о признании права собственности на недвижимое имущество указано в пункте 59 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года.

Приведенные положения норм материального права по настоящему делу судами не учтены.

В частности, судами не учтено, что обязательства по инвестированию машино-места выполнены истицей в срок и в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 21.08.2013 года (л.д. 50), а также приходным кассовым ордером от 21 августа 2013 года № *** (л.д. 51).

В соответствии со ст. 79 ГПК РФ при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.

При этом, для правильного разрешения настоящего спора суду необходимо было установить существует ли обособленное и обладающее индивидуальными признаками и характеристиками машино – место с определенным месторасположением.

Данная правовая позиция также изложена в Определении Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 года № 5-КГ17-44.

При таких данных решение суда от 26.10.2016г., оставленное без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.05.2017 года, нельзя признать законным и обоснованным, решение суда вынесено с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, которые влияют на исход дела, и не могут быть устранены без отмены судебных постановлений и нового рассмотрения дела.

Согласно части 1 статьи 327 ГПК РФ суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде 1-ой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 данного Кодекса.

Повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию (п.21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.07.2012 г. № 13 « О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»).

С учетом изложенного, а также принимая во внимание необходимость соблюдения разумных сроков судопроизводства (ст.6,1 ГПК РФ), Президиум Московского городского суда находит нужным отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 мая 2017 года с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение.

Руководствуясь ст.ст. 387, 388, 390 ГПК РФ, Президиум Московского городского суда

ПОСТАНОВИЛ:

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 мая 2017 года – отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение.

Председатель Президиума

Московского городского суда О.А.Егорова