Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1058/2017 ~ М-143/2017 от 11.01.2017

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 февраля 2017 года г. Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Мамонова К.Л. при секретаре Морозовой А.П. с участием истца Савельева А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Савельева А.Н. к Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «ЭкоБани» о защите прав потребителя,

установил:

Савельев А.Н. обратился в суд с иском о взыскании с ООО «ЭкоБани» <данные изъяты> руб. оплаченной авансом цены заказанных у ответчика работ по строительству бани, <данные изъяты> руб. неустойки, <данные изъяты> руб. компенсации морального вреда, а также штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя. Обращение мотивировано нарушением прав истца из-за несоблюдения ответчиком срока выполнения заказа в рамках заключенного сторонами договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Наряду с денежными взысканиями Савельевым А.Н. поставлен вопрос о расторжении указанного договора.

В судебном заседании Савельев А.Н. иск поддержал. Ответчик, извещенный о месте и времени разбирательства, в том числе с учетом ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (РФ) и п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25, своего представителя в суд не направил, что дает основание для разрешения спора в заочном порядке по представленным доказательствам.

Заслушав пояснения истца и исследовав письменные материалы дела, суд считает, что заявленные требования, являясь обоснованными, подлежат удовлетворению.

ДД.ММ.ГГГГ между Савельевым А.Н. и ООО «ЭкоБани» заключен договор №, по которому истец заказал у ответчика за <данные изъяты> руб. строительство брусовой бани. Во исполнение договора истцом в тот же день оплачено <данные изъяты> руб., однако определенный сделкой срок выполнения заказа (до ДД.ММ.ГГГГ с возможным его продлением до <данные изъяты> календарных дней) ответчиком упущен.

В соответствии с требованиями ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст.ст. 309, 310, 702, 708 Гражданского кодекса РФ ответчик обязан был своевременно и качественно исполнить добровольно принятые на себя обязательства. При этом в силу ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» их нарушение допускает отказ потребителя от исполнения договора с возмещением причиненных в связи с этим убытков.

Таким образом, заявленные Савельевым А.Н. требования о расторжении сделки от ДД.ММ.ГГГГ и возврате уплаченных денежных средств являются правомерными. А исходя из ст.ст. 15 и 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» обоснован его иск в части взыскания компенсации морального вреда и неустойки. Истребуемая величина первой, по мнению суда, соотносится с характером допущенного ответчиком нарушения. Оговоренный же законом расчет неустойки за заявленный период просрочки указывает на <данные изъяты> руб., её произвольное уменьшение судом запрещено (п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17).

Требования истца в досудебном порядке ООО «ЭкоБани» не удовлетворены, согласно ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» это нарушение влечет возложение на ответчика штрафа в размере <данные изъяты> руб. ((<данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты>) : <данные изъяты>). Кроме того, в порядке ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ он обязан к уплате в бюджет Петрозаводского городского округа (ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ) государственной пошлины по делу в размере <данные изъяты> руб. (ст. 333.19 Налогового кодекса РФ).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 12, 56, 103, 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

Иск Савельева А.Н. к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоБани» о защите прав потребителя удовлетворить.

Расторгнуть договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Савельевым А.Н. и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБани» о строительстве брусовой бани.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоБани» в пользу Савельева А.Н. <данные изъяты> руб. уплаченной цены заказа, <данные изъяты> руб. неустойки, <данные изъяты> руб. компенсации морального вреда и <данные изъяты> руб. штрафа.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоБани» в доход бюджета Петрозаводского городского округа государственную пошлину в размере <данные изъяты> руб.

Ответчик вправе подать в Петрозаводский городской суд Республики Карелия заявление о пересмотре решения в течение 7 дней с момента получения его копии.

Судья

К.Л.Мамонов