Решение от 01.11.2016 по делу № 02-5002/2016 от 01.04.2016

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

            01 ноября 2016 года              город Москва

Бутырский районный суд г. Москвы 

в составе председательствующего судьи Бойковой А.А.,

при секретаре Королевой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5002/16 по иску  Бодунова О.Ю. к ООО «Аск-Лэнд» о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства, по иску третьего лица с самостоятельными требованиями на предмет спора  Ломача Н.И. к ГСК «Лия», ООО «Аск – Лэнд» о признании право собственности на машиноместо в объекте незавершенного строительства,

                  установил:

Бодунов О.Ю. обратился в суд с иском к ООО «Аск-Лэнд» о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на ... долю гаражного бокса...площадью..., на гаражный бокс ...площадью ..., гаражный бокс... площадью..., гаражный бокс ...площадью..., гаражный бокс...площадью ..., на гаражный бокс ...площадью ..., гаражный бокс...площадью..., гаражный бокс ...площадью ..., гаражный бокс ...площадью ..., гаражный бокс ... площадью..., гаражный бокс ...площадью ..., гаражный бокс... площадью..., гаражный бокс...площадью ..., гаражный бокс...в виде ...доли основной площади гаражей подвального этажа по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между Бодуновым О.Ю. и ООО «Аск-Лэнд» был заключен договор инвестирования.... По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражные боксы (машиноместа) в подвальном этаже...,...согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража –стоянки в сумме сумма Ответчик обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал, что послужило основанием для расторжения договоров, возникновению финансовых требований. В рамках рассмотрения Арбитражным судом Московской области дела о банкротстве ответчика, было утверждено мировое соглашение между сторонами, по которому ответчик обязался передать истцу в счет удовлетворения его требований о выплате денежных средств, установленных мировым соглашением, принадлежащие ему инвестиционные права на вышеуказанные машиноместа. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

Решением Бутырского районного суда г. Москвы от 23.04.2015, оставленным без изменения апелляционным определением Московского городского суда от 06.10.2015, исковые требования Бодунова О.Ю. были удовлетворены.

Определением суда от 12.05.2016 указанное решение было отменено в порядке пересмотра решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку было установлено, что решением суда от 23.04.2015 за Бодуновым О.Ю. было признано, в числе прочих, право собственности на ½ долю комнаты ...в объекте незавершенного строительства, помещения ..., тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс, .... Одновременно было установлено, что решением того же суда от 23.07.2014, вступившим в законную силу 25.02.2016, за фио было признано право собственности на ... долю  комнаты ...в объекте незавершенного строительства, помещения ..., тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс, ....

При новом рассмотрении дела в суде истец Бодунов О.Ю. с учетом уточнений просит признать за ним право собственности на следующие объекты незавершенного строительства:

на...долю в объекте незавершенного строительства, что соответствует... машино-мест в помещении ..., тип гаражи, в комнате ..., характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж – п;

... долю комнаты...в объекте незавершенного строительства, что соответствует .... машино-места в помещении ..., тип – гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс,...;

комнату ... площадью.... и комнату ..., площадью.... в объекте незавершенного строительства, помещения ... тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс,...;

комнату ..., площадью .... и комнату..., площадью.... в объекте незавершенного строительства, помещения..., тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс, ...;

комнату ..., площадью.... в объекте незавершенного строительства, помещения ..., тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс,....

комнату ..., площадью .... и комнату ..., площадью .... в объекте незавершенного строительства, помещения..., тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс, ...;

комнату..., площадью.... в объекте незавершенного строительства, помещения ..., тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс,...;

комнату..., площадью.... в объекте незавершенного строительства, помещения...тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс,...;

... доли комнаты..., площадью.... в объекте незавершенного строительства, помещения ... тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс,....

Третье лицо Ломая Н.И. обратился в суд с самостоятельным иском на предмет спора к ГСК «Лия», ООО «Аск – Лэнд» о признании права собственности на машиноместо в объекте незавершенного строительства по адресу: адрес виде гаражного бокса, площадью..., комната ..., ссылаясь на то, что дата заключил с ответчиком ГСК «Лия» договор инвестирования № ..., будучи членом ГСК «Лия», по которому он осуществил финансирование строительства гаражно-стояночного комплекса в сумме сумма и рассчитывал на передачу гаражного бокса...в проекциях .... По акту приема-передачи дата ГСК «Лия» передал Ломачу Н.И.  комнату ..., помещение .... С  дата Ломач В.Н. пользуется гаражом, обустроил его.

В судебном заседании требования истца Бодунова О.Ю. поддержаны представителем истца по доверенности фио 

Представители 3-го лица с самостоятельными требованиям на предмет спора  Ломача Н.И. по ордеру и доверенности адвокат фио и по доверенности фио заявленные требования поддержали, указали, что Ломач Н.И. свои обязательства по договору инвестирования выполнил, с 2009 пользуется спорным машиноместом, обустроил его, в то время как Бодунов О.Ю. приобрел много машиномест не для личных целей, и ими фактически не пользуется.

Представитель ответчика ООО «Аск-Лэнд» по доверенности фио в судебном заседании против удовлетворения иска Бодунова О.Ю. не возражал, подтвердил, что последний свои обязательства по инвестированию объекта строительства выполнил, объект построен в дата, проведена первичная техническая инвентаризация, он эксплуатируется, однако ГСК «Лия» уклоняется от ввода объекта в эксплуатацию, акт реализации инвестиционного контракта не подписан. Против иска Ломача Н.И. возражал, указал, что ГСК «Лия» не имел права на заключение договора инвестирования  с Ломачом Н.И. спорного машиноместа в..., поскольку ранее дата в отношении данного машиноместа был заключен договор инвестирования между ООО «Аск-Лэнд» и Бодуновым О.Ю., при этом спорное машиноместо не относится к доле ГСК «Лия» и он не вправе был заключать с Ломачом Н.И. договор инвестирования в отношении спорного машиноместа.

Представитель третьего лица на стороне ответчика ООО «Аск – Лэнд»  фио по доверенности фио против исковых требований Бодунова О.Ю. не возражала, указала, что заключила с ним соглашение дата, по которому доли фио и Бодунова О.Ю. в помещении ..., комнаты ...составляют ...соответственно.

  Третье лицо по иску Бодунова О.Ю.  и ответчика по иску Ломача Н.И. - ГСК «Лия» в судебное заседание представителя не направил, извещен, о причинах неявки не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил, ранее против иска Бодунова О.Ю. возражал, указывал, что инвестиционный контракт расторгнут в одностороннем порядке, земельно-правовые отношения для эксплуатации объекта не оформлены, объект возведен с отступлениями от проекта и имеет признаки самовольной постройки, в эксплуатацию не введен, акт реализации инвестиционного контракта между сторонами соответственно не подписан.

Третье лицо Правительство г. Москвы, наименование организации представителей в суд не направили, извещены, о причинах неявки не сообщили, возражений на иск не представили.

В соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ решение по делу постановлено в отсутствие 3-х лиц и ответчика по иску Ломача Н.И. – ГСК «Лия».

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В силу ст. 8 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; вследствие иных действий граждан и юридических лиц.

Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.

Согласно ст. ст. 218, 219 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Согласно ст. 25 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" право собственности на объект незавершенного строительства регистрируется на основании документов, указанных в настоящей статье.

Способы защиты гражданских прав установлены ст. 12 ГК РФ, в соответствии с которой защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем признания права.

Часть 1 ст. 130 ГК РФ определено, что к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Таким образом, в соответствии с нормами ГК РФ объекты незавершенного строительства относятся к недвижимому имуществу.

С учетом положений ст. 128 ГК РФ, признание права собственности на объекты незавершенного строительства возможно, в том числе и по решению суда.

В судебном заседании установлено, что гараж-стоянка завершена строительством в дата, в настоящее время работы не ведутся, объект эксплуатируется посторонними гражданами и организациями, срок разрешения на строительство, земельно – правовые отношения под объектом строительства, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ГСК «Лия» не оформлены, в связи с чем подписание акта реализации инвестиционного контракта и исполнение обязательств ответчика перед истцом по передаче объекта невозможно.

Из материалов дела видно, что дата между ГСК «Лия» и ООО «Аск-Лэнд» был заключен инвестиционный контракт, по которому последний обязался  за счет собственных или привлеченных средств, произвести выполнение предпроектных, проектных, строительно-монтажных или пуско-наладочных работ по гаражному комплексу, сдать гараж и оформить права собственности на вновь созданные объекты недвижимости в установленном порядке. ГСК «Лия» переходит в собственности  ... машиномест увеличенной площади (... телефон); ... машиномест стандартной площади (..., телефон) административное помещение, площадью ..., административное помещение площадью...; ООО «Аск-Лэнд» в собственность переходит...машиномест увеличенной площади ..., телефон, ...машиномест стандартной площади - ..., телефон, телефон; помещение магазина ..., помещение автосервиса –..., помещение под мойку площадью...., ... административных помещения – ..., дополнительные площади, возникшие в результате улучшения проектно-планировочных решений.

Судом установлено, что дата Правительством адрес зарегистрирован инвестиционный контракт между Правительством адрес, адрес, наименование организации. Предметом контракта является реализация инвестиционного проекта нового строительства гаражного комплекса, включающего в себя гараж-стоянку на...машиномест с сервисными службами, офисными помещениями, торговыми помещениями, помещение для физкультурно-оздоровительного центра на строительной площадке по адресу: адрес.  ООО «Аск-Лэнд» (соинвестор) и ГСК «Лия» (инвестор) обязались за счет собственных средств и (или) привлеченных средств произвести новое строительство гаражного комплекса, общей площадью....м. Дата ввода объекта в эксплуатацию адрес дата Земельно – правовые отношения оформлены на инвестора в виде договора аренды на основании договора ...телефон от дата

Пунктом 3.1.1 контракта установлено, что соинвестору (ответчику по делу) в собственность передается ... машиномест и площадей общего пользования, ... сервисных служб в соответствии с МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей»;... машиномест и площадей общего пользования в собственность инвестора (ГСК «Лия»), в собственность Администрации   - ... машиномест.

Конкретное имущество, подлежащее передаче сторонам по итогам реализации контракта, определяется на основании акта о результатах реализации инвестиционного контракта (пункт 3.3).

Данный контракт заключен во исполнение Постановления Правительства г. Москвы от 04.12.2001 г. № 1038ПП «О порядке реализации программы гаражного строительства в г. Москве на период 2001-2004», Постановления Правительства Москвы от 18.02.2003 г. № 89ПП.

Дополнительным соглашением № 1 от дата стороны контракта, а также наименование организации (соинвестор-2) пункт 3.1.1 контракта был изложен в следующей редакции:... машиномест передается в собственность Администрации,... машиномест - ГСК «Лия»,... машиномест и ... сервисных служб – ООО «Аск-Лэнд», ... в собственность наименование организации.

Соглашением от дата между ГСК «Лия», наименование организации, ООО «Аск-Лэнд» и Правительство Москвы, выделены доли и согласована нумерация гаражных боксов, подлежащих передаче наименование организации, что соответствует...машиноместам в счет уменьшения доли ГСК «Лия» (...

Дополнительным соглашением № 3 от дата срок реализации инвестиционного проекта был продлен до дата Одновременно указанным дополнительным соглашением был утвержден график выполнения обязательств по инвестиционному контракту от дата, в соответствии с которым в срок до дата ГСК «Лия» обязался  оформить краткосрочный договор аренды земельного участка, разработать и согласовать проектно-сметную документацию, оформить разрешение на производство строительных работ, а в срок до  дата произвести строительно-монтажные, пусконаладочных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, получить разрешение Мосгосстройнадзора на ввод объекта в эксплуатацию.

дата между ООО «Аск-Лэнд» и Бодуновым О.Ю. был заключен договор инвестирования ..., по которому последний принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а ООО «Аск-Лэнд» обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать Бодунову О.Ю. гаражные боксы (машиноместа) в подвальном этаже ... (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. Бодунов О.Ю. внес денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам. Пунктом 3.4. договоров инвестирования предусмотрен срок окончания строительства гаражного комплекса адрес дата Факт надлежащего исполнения обязательств Бодуновым О.Ю. по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается актом сверки по договору, подписанным сторонами.

дата  между ООО «Аск – Лэнд» и Бодуновым О.Ю. было заключено соглашение о расторжении договора инвестирования №...от дата и возврате уплаченной денежной суммы в размере сумма 

В рамках рассмотрения Арбитражным судом Московской области дела о признании ООО «Аск-Лэнд» несостоятельным (банкротом) (определение суда от 09.06.2014) утверждено мировое соглашение, по которому выплата денежных средств в сумме сумма Бодунову О.Ю. должна быть произведена ООО «Аск-Лэнд» безналичным расчетом. По согласованию кредиторов и должника вместо выплаты денежных средств в суммах, установленных мировым соглашением, кредитору могут быть переданы принадлежащие должнику инвестиционные (обязательственные) права. Указанная передача возможна лишь в случае наличия у должника соответствующих инвестиционных прав, а также в том случае, если требования кредитора включены в реестр, основаны на обстоятельствах расторжения кредитором ранее заключенного с должником соглашения на получение от должника соответствующих инвестиционных прав.

дата между сторонами было достигнуто соглашение, по которому ООО «Аск-Лэнд» передает Бородину О.Ю. в счет исполнения свих финансовых обязательств перед кредитором гаражные боксы (машиноместа) в подвальном этаже ... и...(согласно поэтажному плану) в многоэтажном гараже-стоянке по адресу: адрес, и обязуется в 2-х месячный срок со дня ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать в установленном порядке пакет документов на места для оформления в собственность истца.

Указанные машиноместа, согласно предварительному распределению машиномест и иных общих площадей, относятся к доле ООО «Аск-Лэнд» и не относятся к доле ГСК «Лия», наименование организации и Правительства Москвы.

Из материалов дела также видно, что дата между ГСК «Лия» и Ломачом Н.И. был заключен договор инвестирования ..., по которому последний осуществил финансирование гаражно-стояночного комплекса по принципу долевого участия ГСК «Лия», расположенного по адресу: адрес, а ГСК «Лия» обязалось после ввода в эксплуатацию указанного многоэтажного гаражно-стояночного комплекса передать Ломачу Н.И. гаражный бокс /машиноместо ... согласно поэтажному плату.

Ломач Н.И. инвестировал в строительство по указанному договору сумма, что подтверждается приходными кассовыми ордерами.

дата по акту приема-передачи ГСК «Лия» передал Ломачу Н.И. комнату ..., помещение..., на ..., хотя согласно экспликации Савеловского ТБТИ, помещение учтено как....

Согласно справке ГСК «Лия» Ломач Н.И. с 2009 является членом ГСК «Лия», пользуется гаражным боксом ...с дата, обязательства по договору инвестирования ... от ...выполнил в полном объеме.

Свидетель фио в судебном заседании показал, что Ломач Н.И. пользуется машиноместом с ..., установил автоматические ворота, является членом ГСК «Лия» вместе с ним.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что первичная техническая инвентаризация здания «гараж-стоянка» по адресу: адрес была проведена дата По результатам обмера ГСК «Лия» выдана справка для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, однако оно до настоящего времени не получено, в связи с чем указанное здание значится как объект незавершенного строительства. Согласно кадастровой выписке здания оно завершено строительством дата, состоит из..., стоит на кадастровом учете. В ЕГРП отсутствуют сведения о праве собственности кого-либо на задание.

По этим основаниям акт реализации инвестиционного контракта его сторонами 

до настоящего времени не подписан.

Гараж-стоянка завершена строительством в дата, в настоящее время работы не ведутся, объект эксплуатируется посторонними гражданами и организациями, срок разрешения на строительство, земельно – правовые отношения под объектом строительства, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ГСК «Лия» не оформлены, в связи с чем подписание акта реализации инвестиционного контракта и исполнение обязательств ответчиков перед инвесторами по передаче объектов невозможно.

Гаражу-стоянке присвоен адрес: адрес.

В материалах дела представлены, выданные Савеловским ТБТИ экспликация и поэтажные планы всех этажей задания гаража - стоянки.

...датадатадатадатадатадатадатадатадата поскольку решением Бутырского районного суда г. Москвы от 23.07.2014 за фио признано право собственности на ... долю указанного машиноместа, а соглашением между Бодуновым О.Ю. и фио от дата, их доли в помещении №..., комнаты...определены как... доли соответственно.

Удовлетворяя исковые требования Бодунова О.Ю. о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства, суд первой исходил из того, что истец надлежащим образом исполнил свои обязательства по договору; он вправе рассчитывать на надлежащее исполнение обязательств со стороны ответчика, вправе требовать защиты права в суде, в том числе и путем предъявления требования о признании права на долю в общей долевой собственности в незавершенном строительством объекте в виде помещений и определении размера доли в общей долевой собственности на объект незавершенного строительства; не подписание акта о результатах реализации инвестиционного контракта не может свидетельствовать об отсутствии у истца права на указанный объект недвижимости и являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований и ограничении его прав.

Суд отклоняет доводы ГСК «Лия» об отсутствии оснований для удовлетворения иска по причине расторжения в одностороннем порядке инвестиционного контракта Правительством Москвы, отсутствия оформленных земельно – правовых отношений, возведения здания с отступлениями от проектно-сметной документации, которые не могут служить основанием для отказа истцу Бодунову О.Ю. в иске, поскольку установлено, что строительство данного здания (гаража-стоянки) осуществлялось на законных основаниях, с соблюдением градостроительных, строительных и технических норм и правил, в дата оно завершено, инвестору ГСК «Лия» ТБТИ выдана справка на ввод объекта в эксплуатацию.

Судом установлено, что спорные гаражи отнесены к доле инвестора (ООО «Аск-Лэнд»), а не Администрации, ГСК «Лия» и наименование организации; объект возведен, функционирует, поэтому оснований для отказа в передаче истцу Бодунову О.Ю. оплаченных ими помещений не имеется. По этим основаниям, представляется, что ГСК «Лия» не вправе был заключать с Ломачом Н.И. договор инвестирования дата за ..., по которому отчуждать в его пользу машиноместо, относящееся к доле ООО «Аск-Лэнд», о чем ему было заблаговременно известно. Указанный договор в силу ст. 168 ГК РФ является ничтожным, независимо от признания его таковым судом.

Доводы представителей Ломача Н.И. о том, что он пользуется машиноместом  с..., а потому имеет право на признание за ним права собственности на комнату .... в объекте незавершенного строительства, помещения ..., тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс, ..., отклоняются судом, поскольку данное помещение ранее приобретено по договору инвестирования в...Бодуновым О.Ю.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика ООО «Аск-Лэнд»  в доход бюджета г. Москвы следует взыскать сумма расходов по оплате государственной пошлины, поскольку истец Бодунов О.Ю. при обращении в суд от ее уплаты был освобожден  силу закона, поскольку заявил требования на основании закона о защите прав потребителей при цене иска не превышающей сумма

 Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░-░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░:

...

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░», ░░░ «░░░ – ░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░ – ░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░  ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ 07.11.2016.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 

░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░

░░░░░░░

            01 ░░░░░░ 2016 ░░░░              ░░░░░ ░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ 

░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.,

░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.,

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ № 2-5002/16 ░░ ░░░░  ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░-░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░  ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░», ░░░ «░░░ – ░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░,

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 193 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░░░

░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░-░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░:

...

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░», ░░░ «░░░ – ░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░ – ░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░  ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░: