Решение по делу № 02-0066/2024 от 19.06.2023

УИД: 77RS0003-02-2023-007746-59

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

адрес                                                                                      08 февраля 2024 года

Бутырский районный суд адрес

в составе председательствующего судьи Перовой Т.В.,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02-0066/2024 по иску Ковалевского Леонида Олеговича к ООО «МЕБЕЛЬКОМПЛЕКТ» о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки предварительно оплаченного товара и денежной компенсации морального вреда.

Судебное заседание открыто в 12 часов 00 минут.

Председательствующий объявляет о начале аудиовидеопротоколирования судебного заседания.

Секретарь судебного заседания докладывает суду о явке в судебное заседание.

В судебное заседание явились:

Представитель истца Ковалевского Л.О. – Жолудова А.Г., действующая на основании доверенности № 77 АД 2457868 от 13.04.2023.

Представитель ответчика ООО "МЕБЕЛЬКОМПЛЕКТ" – фио, действующий на основании доверенности от 27.09.2023.

Личности установлены по паспортам гражданина РФ.

В судебное заседание не явились:

Истец - Ковалевский Л.О. О месте и времени проведения судебного заседания извещены надлежащим образом. Больше в суд никто не вызывался.

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в судебном заседании в качестве секретаря судебного заседания, представителей сторон и третьих лиц, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять самоотводы и отводы.

Отводов и самоотводов нет.

Права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 12, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 48-54, 56-58, 64, 68, 69, 79, 156, 173, 221, 230, 231 ГПК РФ, разъяснены и понятны.

Председательствующий выясняет у лиц, участвующих в деле, о наличии у них ходатайств до начала судебного разбирательства.

Ходатайство представителя истца Жолудовой А.Г. - Прошу суд принять к производству уточненное исковое заявление.

Возражений не последовало.

Суд ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство представителя истца удовлетворить, принять к производству уточненные исковые требования, в порядке ст. 39 ГПК РФ.

Ходатайство представителя ответчика фио - Прошу суд приобщить к материалам дела возражения на уточненное исковое заявление.

Возражений нет.

Суд ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство представителя ответчика фио – удовлетворить, приобщить к материалам дела возражения на уточненное исковое заявление

Иных ходатайств нет.

Судом обсуждается вопрос о возможности начать судебное разбирательство по существу, при данной явке, в отсутствие истца Ковалевского Л.О. по правилам ч. 3 ст. 167 ГПК РФ.

Возражений нет.

Суд ОПРЕДЕЛИЛ:

Начать рассмотрение дела по существу при данной явке, в отсутствие истца Ковалевского Л.О. по правилам ч. 3 ст. 167 ГПК РФ.

Суд переходит к рассмотрению заявления, по существу.

Председательствующим докладывается дело.

Суд переходит к заслушиванию лиц, участвующих в деле.

Представитель истца Жолудова А.Г.: Уточненные исковые требования поддерживаю, настаиваю на их удовлетворении в полном объеме. 16.08.2022 между Ковалевским Л.О. и ООО «МЕБЕЛЬКОМПЛЕКТ» заключен Договор купли-продажи товара дистанционным способом No1/08. Согласно п. 1.2 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя мебель в сроки предусмотренные договором. Описание Товара приведено в спецификации. Согласно п.2.4. Параметры, размеры, характеристики материалы и т.п., не указанные в Проекте заказа, Продавец принимает по своему усмотрению. Согласно п.5.1 Договора, товар производится в соответствии с требованиями Проекта заказа, ГОСТ и внутренней технической документацией Продавца. Согласно п. 4.1 Срок изготовления и поставки Товара исчисляется со дня подписания Проекта заказа и указан в Приложении 1 на каждую позицию товара. Хочу также пояснить следующее что проект заказа, был согласован с истцом в дату заключения договора, т.е. 16.08.2022 Поскольку в проекте заказа срок изготовления на каждую позицию товара не был указан, то истец при заключении договора полагал, что срок изготовления мебели 90 рабочих дней с даты согласования технического задания, так как в нем были определены параметры мебели, стоимость за каждый элемент мебели. В приложении №1 указано согласование КД не позднее 14 рабочих дней с даты размещения заказа, то есть 02.09.2022. Истец полагал возможным отсчитывать срок наступления обязательств по изготовлению мебели 90 рабочих дней от 02.09.2022 г. – 19.12.2022 г. 16.08.2022 г., 19.09.2022 г., 13.12.2022 г., Истец произвел оплату по договору, на дату исполнения обязательств по доставке товара уплаченная истцом сумма составила сумма. Часть товара была поставлена истцу в период с 03.03.2023 по 21.03.2023 г., что следует из внутреннего акта выполненных работ, подписанного директором ООО «МЕБЕЛЬКОМПЛЕКТ» и сборщиком. Мы также заявляем требования о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 130 000 рулей за период с 20.12.2022 по 11.04.2023.

Прошу суд взыскать с ООО «МЕБЕЛЬКОМПЛЕКТ» в свою пользу сумма в качестве неустойки за нарушение срока изготовления мебели, сумма в качестве компенсации морального вреда, штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Вопросов нет.

Представитель ответчика фио: Возражаю против удовлетворения иска в полном объеме. Требования истца не подлежат удовлетворению ввиду того, что Ковалевский Л.О. в нарушение установленного договором срока согласования конструкторской документации произвел согласование лишь 26.12.2022 г., следовательно, дата поставки товара – 26.04.2023. В период с 26.12.2022 по 21.03.2023 ответчик поэтапно произвел изготовление товара на сумму сумма, что подтверждается актом выполненных работ от 21.03.2023. 22.03.2023 истец в адрес ответчика направил письмо с просьбой не производить работы по доставке и монтажу в связи с тем, что истец не может обеспечить доступ в помещение согласно п. 4.11 Договора. 27.03.2023 истец, без объяснения причин прислал письмо с немотивированным отказом от приемки поставленного товара - путем электронной переписки с утвержденного в договоре адреса электронной почты. Истцом нарушены условия п. 4.2 Договора - Просрочка оплаты истцом на 21 день, соответственно сроки выполнения работ пролонгируются на такой же срок. Истец нарушил п. 4.2 Договора в части согласования конструкторской документации на 79 дней, следовательно, выполнение работ пролонгируется такой же срок. Срок поставки является: дата заключения договора + срок на согласование + срок на поставку. Ответчик своевременно выполнил взятые на себя обязательства и поставил истцу по состоянию на 21.03.2023 товар на сумму сумма, что превышает сумму оплаченных истцом денежных средств на сумма Истец уклонился от подписания актов выполненных работ, но при этом товар получил во владение, приступил к распоряжению и использованию. Истец из корыстных побуждений и злоупотребляя правами уклонился от продолжения поставки после 22 марта 2023, что в соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускается. Истец направил уведомление о расторжении 11.04.2023, однако оплатить денежные средства, сверх поставленного товара уклонился, напротив, обратился в суд, с требованием о расторжении договора купли продажи, взыскания денежных средств с ответчика, а в дальнейшем, после разъяснения истцу последствий расторжения договора отказался от данного требования, что свидетельствует о том, что основная цель истца - введение суд в заблуждение и получение необоснованной компенсации, штрафных санкций при этом получив товар.

Прошу отказать в удовлетворении требований по доводам письменных возражений на иск, если суд придет к выводу об удовлетворении исковых требований, то прошу применить норму статьи 333 ГК РФ.

Вопросов нет.

Суд переходит к исследованию письменных материалов дела.

Том 1

Л.д. 4-8 исковое заявление

Л.д. 9 платежное поручение

Л.д. 11 расчет иска

Л.д. 13-18 договор купли-продажи от 16.08.2022

Л.д. 19-20 квитанции

Л.д. 21-30 досудебная претензия

Л.д. 33-36 выписка из ЕГРЮЛ

Л.д. 44 отзыв на исковое заявление

Л.д. 63-69 внутренний акт выполненных работ

Л.д. 74-78 ходатайство о назначении экспертизы

Л.д. 82-83 определение суда от 05.10.2023

Л.д. 89-94 частная жалоба

Л.д. 96-97 определение суда от 24.10.2023

Л.д. 100-105 частная жалоба

Л.д. 106-107 определение суда от 31.10.2023

Том 2

Л.д. 1-207 экспертное заключение

Л.д. 214 проект мирового соглашения

Л.д. 218-219 заключение

Л.д. 220-234 отзыв на исковое заявление

Л.д. 238-240 заявление о частичном отказе от иска

Л.д. 241-250 отзыв на исковое заявление

Л.д. 251 определение суда от 22.12.2023

Том 3

Л.д. 3-4 расчет неустойки

А также документы, приобщенные в настоящем судебном заседании: уточненное исковое требование, возражения на уточненное исковое заявление.

Исследования письменных материалов дела завершено.

Дополнений не последовало.

Председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу законченным.

Суд переходит к заслушиванию судебных прений.

Прений нет. Реплик нет.

Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.

Резолютивная часть решения вынесена и оглашена.

Сроки и порядок обжалования сторонам разъяснены и понятны.

Судом разъяснено сторонам о составлении мотивированного решения суда в течение пяти дней со дня окончания разбирательства дела.

Судом сторонам разъяснено право ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения на него замечаний в течение пяти дней со дня его изготовления и подписания.

Председательствующий объявляет об окончании аудиовидеопротоколирования судебного заседания.

Судебное заседание закрыто в 12 часов 40 минут.

Судья: Подписал протокол: 08.02.2024

Секретарь: Протокол составил и подписал: 08.02.2024