Определение о прекращении производства по делу по делу № 02-9131/2020 от 23.10.2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва  23 декабря  2020 года

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Яблокова Е.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Парфеновой Д.О., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения по гражданскому делу № 2-9131/2020 (УИД 77RS0031-02-2020-002080-05) по иску Кополовец Максима к ООО «Климат – Мастер СПб» о защите прав потребителей ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве суда находится вышеуказанное гражданское дело. Требования истца обоснованы тем, что между сторонами был заключен договор № * от 19.08.2019 г. на покупку и монтаж кондиционеров, на сумму 258200 руб, который исполнен должным образом не был, в связи с этим истец просил суд взыскать с ответчика в счет стоимости товара  258200 руб, в счет работ по установке 97860 руб., пени 42727,20 руб, штраф за отказ в удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда  100000 руб. .

В ходе судебного разбирательства, стороны пришли к мировому соглашению, на изложенных в нем условиях, просили утвердить представленное суду мировое соглашение и прекратить производство по делу.

Представители сторон в судебном заседании ходатайство об утверждении мирового соглашения поддержали.

Из представленного мирового соглашения следует, что сторонами известно и понятно, что заключение мирового соглашения влечет прекращение производства по делу и повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На основании ст. 39 ГПК РФ, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Судом установлено, что условия представленного на утверждение мирового соглашения сторон соответствуют требованиям закона и не нарушают законные права и интересы других лиц, оно подписано уполномоченными на то представителями сторон, возражений относительно утверждения мирового соглашения от иных лиц не поступило.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 153.8- 153.10 , абз. 5 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу № 2-9131/2020 по иску Кополовец Максима к ООО «Климат – Мастер СПб» о защите прав потребителей, на следующих условиях:

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами по общему согласию на основании статей 39, 153.8 - 153.11, 173, 220 ГПК РФ в целях урегулирования спора по делу № 2-9131/2020, возникшего в связи с подачей Истцом в Хорошевский районный суд г. Москвы искового заявления о взыскании с Ответчика стоимости приобретенного товара, выполненных работ, пени, штрафа и компенсации морального вреда.

2. Стороны пришли к соглашению о мирном урегулировании спора, в соответствии с которым Ответчик обязуется:

2.1. В период с 11.01.2021 г. по 15.01.2021 г. произвести демонтаж оборудования, установленного у Истца (по адресу *) с соблюдением целостности конструктивных элементов с внутренней и внешней стороны помещения, отделки квартиры и электрических сетей, а именно оборудования:

- *

2.1.1. Истец обязуется предоставить доступ в помещение, где расположено оборудование, предварительно согласовав время и дату демонтажа оборудования сотрудниками Ответчика по адресу электронной почты m.kopolovets@gmail.com. В случае непредоставления доступа, все сроки, указанные в настоящем Мировом соглашении, сдвигаются соразмерно времени фактического производства демонтажа и вывоза оборудования в полном объеме.

2.2. В срок до 22.01.2021 произвести диагностику демонтированного оборудования * (в том числе провести проверку работы в различных режимах прогревания и охлаждения) и выдать заключение Истцу о причинах неисправности и возможности его устранения.

 2.3. В течение 10 (десяти) дней с момента проведения диагностики и выдачи заключения о причинах неисправности, произвести устранение неисправности оборудования *, включая:

- выполнение работ по монтажу и пуск-наладке оборудования в квартире Истца (по адресу *) с соблюдением целостности конструктивных элементов с внутренней и внешней стороны помещения, отделки квартиры и электрических сетей и сопутствующих работ по установке блоков оборудования и запуску их в работу (включая проведение манометрических испытаний на герметичность, проверку и дозаправку уровня фреона, установка сифонов, отводов, тройников, переходов);

- запуск оборудования * и проверку его работы в различных режимах (на прогревание и охлаждение в диапазоне температур от +15 С до + 30С. Проверка в режиме на охлаждение после монтажа оборудования в квартире Истца осуществляется только в случае если температура воздуха на улице будет не ниже -2 градусов по Цельсию. Срок устранения недостатков может быть увеличен по независящим от ответчика обстоятельствам, в случае если необходимая для устранения недостатков деталь отсутствует в наличии. Общий срок устранения недостатков с учетом его продления на время ожидания запасных частей не может превышать 45 (сорок пять) дней с момента проведения диагностики и выдачи заключения по результатам диагностики, то есть не позднее 09 марта 2021 г.

Истец обязуется согласовать дату и время монтажа оборудования по адресам электронной почты m.kopolovets@gmail.com (истец) karimov.a@klimat-master.ru и kudrvashev.n@klimat- master.ru (ответчик). В случае отсутствия согласования или переноса даты монтажа по инициативе Истца, сроки, в которые должны быть выполнены обязательства Ответчика, приостанавливаются. В случае назначения Истцом даты монтажа, выходящего за рамки 45- дневного срока, установленного сторонами, такое превышение срока не будет являться нарушением Ответчиком принятых на себя обязательств. Указанные Истцом время и даты демонтажа и монтажа оборудования должны быть разумными (дни - рабочие, время - достаточное для производства работ в период, когда допускается производство шумных работ в соответствии с нормами действующего законодательства).

2.4. В случае если по результатам диагностики будет установлена невозможность устранения неисправности оборудования * (или его части) Ответчик обязуется в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с момента, когда стало известно о невозможности устранить недостатки (по окончании диагностики в случае обнаружения существенного недостатка; в случае объективного отсутствия возможности отремонтировать оборудование в заявленные сроки по иным причинам (например, в результате отсутствия в наличии той или иной детали, требуемой для осуществления ремонта)), произвести замену неисправного оборудования на аналогичное оборудование этой же марки (модели, артикула) и произвести его монтаж и пуско-наладку в квартире Истца (по адресу *) с соблюдением целостности конструктивных элементов с внутренней и внешней стороны помещения, отделки квартиры и электрических сетей и сопутствующих работ по установке блоков оборудования и запуску их в работу (включая проведение манометрических испытаний на герметичность, проверку и дозаправку уровня фреона, установка сифонов, отводов, тройников, переходов), а также запуск оборудования * и проверку его работы в различных режимах (на прогревание и охлаждение в диапазоне температур от +15 С до + ЗОС. Проверка оборудования осуществляется полностью на территории сервисного центра. Проверка в режиме на охлаждение после монтажа оборудования в квартире Истца осуществляется только в случае если температура воздуха на улице будет не ниже -2 градусов по Цельсию.

2.5. Работы по демонтажу и монтажу оборудования подлежат безусловному приостановлению, а сроки - соразмерному продлению в случае установления по адресу Истца карантина в связи с COVID-19 (в случае заболевания Истца или одного из членов семьи Истца, проживающих по адресу расположения оборудования, а также в случае наличия подтвержденного контакта с covid-зараженным лицом Истца или одного из членов семьи Истца). Истец обязуется сообщать об известных ему случаях подтвержденного контакта или заболевания в семье Истца. Стороны взаимно обязуются при производстве работ по монтажу / демонтажу оборудования соблюдать санитарно-эпидемиологические требования для защиты от коронавируса.

2.6. В случае неисполнения Ответчиком пункта 2.1. и/или пункта 2.2. и/или пункта 2.3. и/или пункта 2.4. мирового соглашения по вине Ответчика, Ответчик обязуется выплатить Истцу денежные средства за приобретенный товар в размере 258 200 руб., стоимость выполненных работ по установке на общую сумму 97 860 руб. в срок, не превышающий 10 (десять) дней с момента истечения сроков исполнения Ответчиком условий указанных пунктов мирового соглашения.

3. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 153.11 ГПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII ГПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, третий – для Хорошевского районного суда г. Москвы.

Не оговоренные в настоящем мировом соглашении судебные расходы, понесенные сторонами по делу, относятся на сторону, понесшую их , и возмещению иной стороной не подлежат.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение подлежит немедленному исполнению.

Определение может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Хорошевский районный суд г. Москвы в кассационном порядке в течении одного месяца со дня его вынесения.

Судья Е.А. Яблоков