Мотивированное решение от 24.03.2017 по делу № 02-1381/2017 от 13.01.2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 марта 2017 года                                                               г. Москва                                                                                                         

Преображенский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Гасанбековой Л.Г., при секретаре Караевой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1381/17 по иску Симоновой **** к Сарычеву **** о взыскании денежных средств, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ :

Симонова **** обратилась в суд с иском к Сарычеву **** о взыскании денежных средств, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов, указав в обоснование иска, что **** между сторонами был заключен договор подряда на монтажно-строительные работы б/н, на строительство жилого Дома по адресу: ****, Земельный участок по кадастровому плану ****. В соответствии с пунктами **** Договора подряда и приложениями к нему истец выполнил свои обязательства в полном объеме, в том числе передал ответчику денежные средства в сумме ****. Ответчик в соответствии с пунктами ****.- Договора подряда принял на себя обязательства построить 2-х этажный дом с выполнением всех работ своими силами в полном объеме и в сроки предусмотренные пунктом **** в соответствии с переданной ему истцом технической документацией и сдать работы истцу по акту приема-передачи. В течение действия, заключенного Договора подряда пункты **** ответчиком нарушались, сроки выполнения работ срывались, фактически не был выполнен объем работ, предусмотренных Договором. **** между сторонами заключено Соглашение о продлении срока договора до ****. Новый срок выполнения работ по Договору подряда ответчиком также был не выполнен. **** между сторонами заключено Соглашение о расторжении договора б/н. Согласно пунктам **** Соглашения о расторжении Договора, стороны договорились, что работы по строительству дома выполнены частично, объем выполненных работ не соответствует пункту ****. Договора подряда. Кроме того, Соглашением о расторжении договора подряда от **** сторонами Договора определен объем выполненных работ стоимостью в ****. С учетом общей стоимости работ согласно ****. Договора подряда **** за Ответчиком образовалась задолженность в сумме ****, что подтверждается Распиской ответчика от ****. Согласно расписке, возврат денежных средств неосвоенных в период выполнения обязательств по Договору подряда от **** и дополнительного соглашения к договору подряда от **** ответчик принимал обязательство осуществить в срок с **** по ****. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, истец Симонова **** просит суд взыскать в свою пользу с ответчика в счет основного долга по договору подряда денежные средства в размере ****, штраф (пени) за период с **** по **** в размере ****, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ****, расходы по оплате государственной пошлины в размере ****.  

Истец Симонова **** в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала в полном объеме.

Ответчик Сарычев **** в судебное заседание не явился, извещался судом о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, о причинах своей неявки суду не сообщил, заявлений о рассмотрении дела в его отсутствии не представил, письменных возражений по иску не представил, участие своего представителя в судебном заседании не обеспечил.

Учитывая, что реализация участниками гражданского оборота своих прав не должна нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе на быстрое и правильное рассмотрение споров,  суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, в порядке  ст. 167 ГПК РФ, поскольку полагает возможным разрешить его по имеющимся в деле доказательствам.

Выслушав истца, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Согласно ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как  установлено  судом и  следует  из письменных материалов  гражданского дела, **** между Сарычевым **** (Подрядчик, ответчик по делу) и Симоновой **** (Заказчик, истец по делу) заключен Договор подряда на монтажно-строительные работы (далее – Договор), в соответствии с настоящим договором Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить оговоренные работы и сдать их результат, а Заказчик обязуется принять результат этих работ и уплатить его. 

Согласно п. **** Договора, Объект: 2-х этажный жилой дом, находящийся по адресу: ****, номер земельный участок по кадастровому плану ****.

В силу п. **** Договора, вид работ: строительно-монтажные работы. Конкретные виды и объемы работ определяются па основании приложения к договору.

В соответствии с п. ****. Договора, на момент заключения договора общая стоимость работ составила: ****.

При необходимости выполнения дополнительных работ,                      не предусмотренных настоящим договором, Подрядчик письменно согласовывает с Заказчиком объемы, стоимость и сроки выполнения работ (п. ****. Договора).

В соответствии с п. ****. Договора, оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: (предоплата, оплата) Предоплата **** передать в 3-х дневный срок с момента заключения договора. «Заказчик» обязуется обеспечить всеми необходимыми материалами или оплатить стоимость данных материалов, в случае покупки материалов «Заказчиком». Оплату стоимости материалов, объемов фактически выполненных работ осуществлять путем передачи денежных средств «Подрядчику» с получением от последнего расписки (с указанием даты получения денег, за что получены деньги).

Согласно п. **** Договора, работы должны быть выполнены с **** по **** при возникновении ситуаций, усложняющих ход выполнения работ, срок может быть увеличен по согласованию Сторон.

Согласно п. **** Договора подряда на монтажно-строительные работы от ****, в случае нарушения сроков сдачи выполненных работ по Договору, Подрядчик уплачивает пеню в размере **** % от Стоимости Договора за каждый день просрочки сдачи.

**** между Сарычевым **** (Подрядчик, ответчик по делу) и Симоновой **** (Заказчик, истец по делу) заключено Дополнительное соглашение к Договору подряда на монтажно-строительные работы на основании п. **** Договора на монтажно-строительные работы заключили дополнительное соглашение к договору подряда о продлении срока выполнения работ до **** и предоставлении по декадной /каждые 10 дней/ отчетности в устной или письменной форме о проделанной работе.

**** истцом в адрес ответчика по почте направлена претензия (л.д. ****).

****  между Сарычевым **** (Подрядчик, ответчик по делу) и Симоновой **** (Заказчик, истец по делу) заключено Соглашение о расторжении договора подряда (далее – Соглашение) (л.д. ****), в соответствии с п. **** которого Стороны согласились, что работы по строительству дома по адресу: **** выполнены частично. Денежные средства и материалы переданные подрядчику по договору **** (****)****.

Согласно п. **** Соглашения о расторжении договора подряда, Объем выполненных работ/фундамент и стены **** этажа, без покрытия, составила ****

В соответствии с п. **** Соглашения о расторжении договора подряда, сумма невыполненных работ и недопоставленных материалов на сумму **** (****).

В связи с нарушением срока окончания строительства дома (****) и договорных обязательств со стороны Сарычева **** в соответствии с Соглашением о расторжении договора подряда от  ****стороны решили, что дальнейшее выполнение работ по Договору нецелесообразно, и расторгли договор подряда от  ****, по взаимному соглашению сторон с ****.

Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения (п**** Соглашения).

**** истцом ответчику по почте направлена письменная претензия о возврате денежных средств в размере **** и процентов за пользование  чужими денежными средствами (л.д. ****).

Согласно ст. 12 ГПК РФ, гражданское судопроизводство  осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, оценив собранные по делу доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых  требований Симоновой **** и взыскании в ее пользу с ответчика Сарычева ****  в счет основного долга по договору подряда денежные средства в размере ****, штраф (пени) за период с **** по **** в размере ****, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с **** по ****а в размере ****, в остальной части исковые требования Симоновой **** о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами – удовлетворению    не подлежат.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст. 98 ГПК РФ, суд взыскивает с ответчика в пользу истца пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований расходы по оплате государственной пошлины в размере ****.

На основании  изложенного, руководствуясь ст. ст. 98, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

░░░ ░░░░░░░░░ **** ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ **** ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ **** ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ****, ░░░░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░ ░ **** ░░ **** ░ ░░░░░░░  ****, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ **** ░░ **** ░ ░░░░░░░ ****, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ****, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 24 ░░░░░ 2017 ░░░░.

░░░░░                                                                           ░.░. ░░░░░░░░░░░