Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-479/2020 ~ М-445/2020 от 14.05.2020

Дело № 2-479/2020 <данные изъяты>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

<адрес> .._.._..

Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия

в составе: судьи Полубояровой Л.А.,

при секретаре Гришиной И.А.,

с участием:

истца Савина Э.В.,

ответчика Зимарина С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Савина Эдуарда Вячеславовича к Зимарину Сергею Валентиновичу о взыскании денежных средств,

установил:

Савин Э.В. обратился в суд с иском к Зимарину С.В. о взыскании денежных средств.

В обоснование требований указывает на то, что 8 мая 2019 г. между Савиным Э.В. (заказчик) и Зимариным С.В.(подрядчик) был заключен договор подряда на выполнение строительных работ. По условиям данного договора Подрядчик принял на себя обязанность выполнить ремонт фасада здания, частичный монтаж отмостки по периметру здания, ремонт кровли (демонтаж старой кровли, монтаж новой: стяжка с контур уклоном, укладка базальтовой ваты 50мм., укладка полистирола 50 мм., укладка мембраны со всеми сопутствующими работами), общей площадью 3000 кв.м. на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>

В соответствии с Дополнительным соглашением от 15 сентября 2019 г. к договору подряда, все работы по данному договору должны быть окончены до 15 октября 2019 г. Стоимость работ по договору 1 050 000 рублей, в том числе вознаграждение подрядчика и компенсация его издержек (п.3.1.).

В связи с нарушением сроков выполнения работ по ремонту кровли, стороны составили Дополнительное соглашение №2 от 3 октября 2019 г., в котором договорились исключить из пункта 1.1. договора подряда на выполнение строительных работ от 8 мая 2019 г., работы по ремонту кровли (укладка базальтовой ваты 50 мм., укладка полистирола 50 мм., укладка мембраны со всеми сопутствующими работами (п.1 Дополнительного соглашения №2). Поэтому стоимость работ уменьшилась на 600 000 рублей и составила 450 000 рублей, включая вознаграждение подрядчика и компенсацию его издержек. Переплата составила 490 000 рублей, которые подрядчик Зимарин С.В. обязан вернуть истцу до 1 марта 2020 г. (п.4 Дополнительного соглашения №2).

Сроки выполнения работ Зимариным С.В не выполнены, деньги не возвращены

1 марта 2020 г. истец в адрес ответчика направил претензию, в которой заявил отказ от исполнения договора и потребовал возврата денежных средств: аванса – 450 000 рублей, штраф 2% от суммы договора (п.3 Дополнительного соглашения) – 9 000 рублей; пени 0.2% за каждый день просрочки (п.3 Дополнительного соглашения) - 123 300 рублей (450 000 руб. х 0.2%х137 дней) и возврат излишне полученных денежных средств – 490 000 рублей, а всего 1 072 300 рублей.

Претензия оставлена без удовлетворения.

На основании изложенного просит взыскать с Зимарина С.В. в пользу Савина Э.В.: аванс 450 000 рублей;

штраф 2% от суммы договора – 9 000 рублей;

пени 0.2% за каждый день просрочки – 123 300 рублей;

излишне уплаченные денежные средства – 490 000 рублей;

расходы по оплате государственной пошлины – 13 561 руб.50 коп.

В судебное заседание истцом Савиным Э.В. и ответчиком Зимариным С.В. представлено мировое соглашение на следующих условиях:

1. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также с учетом статьи 101 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для целей урегулирования возникшего спора, явившегося причиной предъявления иска.

2. Ответчик Зимарин Сергей Валентинович обязуется выплатить истцу излишне полученные денежные средства по Дополнительному соглашению №2 от 3 октября 2019г. к договору подряда на выполнение строительных работ от 8 мая 2019 г. в размере 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей и расходы по оплате государственной пошлины 4 068 (четыре тысячи шестьдесят восемь) руб. 60 коп., а всего 494 068 (четыреста девяносто четыре тысячи шестьдесят восемь) руб. 60 коп., в срок до 10 апреля 2023 г. с выплатой по 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ежемесячно, не позднее десятого числа каждого месяца, начиная с 10 августа 2020 г.

Указанная денежная сумма уплачивается ответчиком истцу по следующим реквизитам:

Получатель: Савин Эдуард Вячеславович

Счет Получателя: 42№

Банк получателя: Мордовское отделение №8589 ПАО СБЕРБАНК

БИК банка: 048952615    

корреспондентский счет: 30№

Код ОКПО:

ИНН банка: 7707083893

КПП 132602001.

3. Истец Савин Эдуард Вячеславович не имеет претензий в части взыскания с ответчика полученного аванса в размере 450 000 рублей по договору подряда на выполнение строительных работ от 8 мая 2019 г., штрафа в размере 9 000 рублей и пени в размере 123 300 за период с 16 октября 2019 г. по 1 марта 2020 г., а ответчик Зимарин Сергей Валентинович обязуется в срок до 1 августа 2020 г. провести следующие работы по дополнительному соглашению от 15 сентября 2019 г. к договору подряда на выполнение строительных работ от 8 мая 2019 г., а именно:

1) оборудование бетонной отмостки вдоль северной и южной стен здания по адресу: <адрес>, <адрес> (ширина отмостки 80 см., толщина бетонного слоя отмостки: 10 см. - у стены, 7 см. – край, въездные группы размером 4х1,5 метра, толщина бетонного слоя въездной группы: уровень пола – у ворот, 4 см. – край).

2) ремонт фасада здания по адресу: : <адрес>, <адрес> (северная, западная и южная стены на всю высоту с парапетами, с примыканиями и откосами 19 окон и 7 ворот) включая в себя:

- монтаж минеральной ваты по существующей плоскости стены (без горизонтального выравнивания) – крепится на клей и крепежные гвозди;

- нанесение сетки на клей;

- нанесение фасадных углов на клей;

- нанесение декоративной штукатурки «Церезит» из краскопульта:

западная стена - цветная (в соответствии с эскизом согласованным с ответчиком). Северная и южная – однотонные. Цокольная часть (65 см.) стен оборудуется: металлические капельники, экструзивный полистирол, сетка, декоративная штукатурка.

4. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для утверждения судом и приобщения к материалам дела.

5. Настоящее Мировое соглашение не противоречит закону, заключено в интересах обеих Сторон, выполнение Сторонами условий настоящего Мирового соглашения не нарушает интересов третьих лиц.

6. В случае неисполнения условий настоящего мирового соглашения истец имеет право обратиться в Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия за выдачей исполнительного листа.

7. Положения статей 173,220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации им разъяснены и понятны. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением настоящего Мирового соглашения, предусмотренные статьей 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сторонам разъяснены и понятны.

Истцу и ответчику разъяснены последствия заключения мирового соглашения, в соответствии с которыми производство по делу прекращается и повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (части 2 и 3 статьи 173, статья 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В судебном заседании истец Савин Э.В. и ответчик Зимарин С.В. просят суд утвердить мировое соглашение на представленных условиях и, дальнейшее производство по делу прекратить.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд считает, что мировое соглашение подлежит утверждению на основании части 1 и части 2 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Условия мирового соглашения подписаны сторонами и занесены в протокол судебного заседания.

В соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно части 3 статьи 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные статьёй 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что мировое соглашение, заключённое сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон и не нарушает прав и законных интересов других лиц, суд приходит к выводу, что следует утвердить представленное мировое соглашение.

В соответствии со статьей 220, частью 13 статьи 153.10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу следует прекратить в связи с заключением сторонами мирового соглашения и утверждения его судом.

В силу части 11 статьи 153.10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца, со дня вынесения такого определения.

Руководствуясь статьями 39, 173, 153.10, 220, 221, 224 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Пролетарский районный суд <адрес> Республики Мордовия,

определил:

утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Савиным Эдуардом Вячеславовичем и ответчиком Зимариным Сергеем Валентиновичем, по условиям которого:

1. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также с учетом статьи 101 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для целей урегулирования возникшего спора, явившегося причиной предъявления иска.

2. Ответчик Зимарин Сергей Валентинович обязуется выплатить истцу Савину Эдуарду Вячеславовичу излишне полученные денежные средства по дополнительному соглашению №2 от 3 октября 2019 г. к договору подряда на выполнение строительных работ от 8 мая 2019 г. в размере 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей и расходы по оплате государственной пошлины 4 068 (четыре тысячи шестьдесят восемь) руб. 60 коп., а всего 494 068 (четыреста девяносто четыре тысячи шестьдесят восемь) руб. 60 коп. в срок до 10 апреля 2023 г. с выплатой по 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ежемесячно, не позднее десятого числа каждого месяца, начиная с 10 августа 2020 г.

Указанная денежная сумма уплачивается ответчиком Зимариным Сергеем Валентиновичем истцу – Савину Эдуарду Вячеславовичу по следующим реквизитам:

Получатель: Савин Эдуард Вячеславович

Счет Получателя: 42№

Банк получателя: Мордовское отделение №8589 ПАО СБЕРБАНК

БИК банка: 048952615    

корреспондентский счет: 30№

Код ОКПО:

ИНН банка: 7707083893

КПП 132602001.

3. Истец Савин Эдуард Вячеславович не имеет претензий в части взыскания с ответчика Зимарина Сергея Валентиновича полученного аванса в размере 450 000 рублей по договору подряда на выполнение строительных работ от 8 мая 2019 г., штрафа в размере 9 000 рублей и пени в размере 123 300 за период с 16 октября 2019 г. по 1 марта 2020 г.,

а ответчик Зимарин Сергей Валентинович обязуется в срок до 1 августа 2020 г. провести следующие работы по дополнительному соглашению от 15 сентября 2019 г. к договору подряда на выполнение строительных работ от .._.._.., а именно:

1) оборудование бетонной отмостки вдоль северной и южной стен здания по адресу: <адрес>, <адрес>ширина отмостки 80 см., толщина бетонного слоя отмостки: 10 см. - у стены, 7 см. – край, въездные группы размером 4х1,5 метра, толщина бетонного слоя въездной группы: уровень пола – у ворот, 4 см. – край).

2) ремонт фасада здания по адресу: : <адрес>, <адрес> (северная, западная и южная стены на всю высоту с парапетами, с примыканиями и откосами 19 окон и 7 ворот) включая в себя:

- монтаж минеральной ваты по существующей плоскости стены (без горизонтального выравнивания) – крепится на клей и крепежные гвозди;

- нанесение сетки на клей;

- нанесение фасадных углов на клей;

- нанесение декоративной штукатурки «Церезит» из краскопульта:

западная стена - цветная (в соответствии с эскизом согласованным с ответчиком). Северная и южная – однотонные. Цокольная часть (65 см.) стен оборудуется: металлические капельники, экструзивный полистирол, сетка, декоративная штукатурка.

4. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для утверждения судом и приобщения к материалам дела.

5. Настоящее Мировое соглашение не противоречит закону, заключено в интересах сторон, выполнение сторонами условий настоящего Мирового соглашения не нарушает интересов третьих лиц.

6. В случае неисполнения условий настоящего мирового соглашения истец Савин Эдуард Вячеславович имеет право обратиться в Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия за выдачей исполнительного листа.

7. Положения статей 173,220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сторонам разъяснены и понятны. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением настоящего Мирового соглашения, предусмотренные статьей 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сторонам разъяснены и понятны.

Истцу Савину Эдуарду Вячеславовичу и ответчику Зимарину Сергею Валентиновичу разъяснены последствия заключения мирового соглашения, в соответствии с которыми производство по делу прекращается и повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (части 2 и 3 статьи 173, статья 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Производство по гражданскому делу по иску Савина Эдуарда Вячеславовича к Зимарину Сергею Валентиновичу о взыскании денежных средств, прекратить в соответствии со статьей 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с заключением сторонами мирового соглашения и утверждения его судом.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Разъяснить сторонам, что утвержденное судом мировое соглашение по своей юридической силе приравнивается к решению суда и исполнение определения суда может быть произведено принудительно в порядке исполнительного производства.

Предупредить истца Савина Эдуарда Вячеславовича, ответчика Зимарина Сергея Валентиновича, что неисполнение ими добровольно условий мирового соглашения влечет его принудительное исполнение по правилам раздела VII Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Определение в части возврата государственной пошлины может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия в течение 15 дней через Пролетарский районный суд г.Саранска Республики Мордовия.

Судья Пролетарского районного суда

г. Саранска Республики Мордовия <данные изъяты> Л.А. Полубоярова

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>