Решение по делу № 02-6335/2016 от 05.09.2016

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

дата адрес

Бутырский районный суд адрес

в составе председательствующего судьи фио,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6335/16 по иску фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио к адрес и наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства,

установил:

фио обратилась в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на 1/123 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 16,31 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 1-41/2012. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 41 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

фио обратился в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на 1/125 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 15,92 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 1-48/2011. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 48 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

фио обратилась в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на 1/123 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 16,16 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 1-49/2011. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 49 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

фио В.В. обратился в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на 1/126 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 15,78 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 1-40/2011. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 40 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

фио обратился в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на 1/65 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 30,6 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 1-51-52/2011. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражные боксы (машиноместа) в подвальном этаже №№ 51, 52 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

фио обратился в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на 1/63 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 31,5 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 1-53-54/2011. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражные боксы (машиноместа) в подвальном этаже №№ 53, 54 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

Травницкая А.П. обратилась в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на 1/125 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 15,95 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 1-46/2011. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 46 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

фио обратилась в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на 1/125 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 15,95 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 1-45/2009. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 45 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

фио и фио обратились в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения за каждым на 1/126 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 15,88 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио, фио и наименование организации были заключены договоры соинвестирования № 1-43/2009 и № 1-44/2009. По договорам инвестирования истцы приобрели право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцам гаражные боксы (машиноместа) в подвальном этаже №№ 43, 44 согласно поэтажному плану. По договорам инвестирования истцы внесли денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки по сумма каждый. Ответчик наименование организации обязался в установленные договорами сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истцов, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истцы не могут ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

фио обратился в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на 1/125 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 15,92 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 1-47/2013. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 47 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

фио обратился в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на 1/123 долю комнаты № 1, характеристики комнат и помещений – гараж, помещение № I, тип гаражи, этаж п, что соответствует площади 16,31 кв.м., в помещении № I, тип гаражи, комната 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал (п) в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 1-42/2010. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 42 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

фио обратился в суд с иском к адрес, наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства с учетом уточнения на комнату № 16, площадью 35,9 кв.м., характеристика комнат и помещений – бокс, помещение № VI, тип гаражи, этаж четвертый в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес, ссылаясь на то, что дата между фио и наименование организации был заключен договор соинвестирования № 4-102/2012. По договору инвестирования истец приобрел право на участие в инвестировании строительства многоэтажного гаража – стоянки, расположенного по строительному адресу: адрес, а инвестор обязался после ввода многоэтажного гаража-стоянки в эксплуатацию передать истцу гаражный бокс (машиноместо) на четвертом этаже № 102 согласно поэтажному плану. По договору инвестирования истец внес денежные средства на инвестирование строительства гаража–стоянки в сумме сумма Ответчик наименование организации обязался в установленные договором сроки и порядке, передать пакет документов на машиноместа для оформления права собственности истца, однако этого не сделал. К настоящему времени гараж-стоянка фактически построен, ему присвоен официальный адрес, произведены обмеры БТИ, места индивидуально определены, но зарегистрировать право собственности на долю истец не может ввиду того, что гараж-стоянка не введен в эксплуатацию.

Определением адрес суда адрес от дата гражданское дело № 2-6335/16 по иску фио к адрес и наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства и гражданские дела №№ 2-6544/16, 2-6342/16, 2-6343/16, 2-6344/16, 2-6345/16, 2-6347/16, 2-6328/16, 2-6329/16, 2-6340/16, 2-6338/16, 2-6341/16 по искам фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио к адрес и наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства объединены в одно производство, с присвоением гражданскому делу № 2-6335/16.

В судебном заседании требования истцов поддержаны представителем истцов по доверенности фио

Ответчик наименование организации в судебное заседание представителя не направил, извещен, о причинах неявки не сообщил, просил о рассмотрении дела в свое отсутствие, удовлетворение требований истцов оставил на усмотрение суда.

Представитель ответчика адрес по доверенности фио против исковых требований возражал, указывал, что инвестиционный контракт расторгнут в одностороннем порядке, земельно-правовые отношения для эксплуатации объекта не оформлены, объект возведен с отступлениями от проекта и имеет признаки самовольной постройки, в эксплуатацию не введен, акт реализации инвестиционного контракта между сторонами соответственно не подписан. Пояснил, что в настоящее время в Арбитражном суде адрес рассматривается дело по иску наименование организации к адрес и Правительству Москвы о признании за наименование организации права собственности, в том числе на машиноместо № 102 на 4 этаже гаража-стоянки, в отношении которого в рамках настоящего дела заявлены исковые требования фио

Представитель третьего лица наименование организации по доверенности фио в судебном заседании против удовлетворения исков не возражал, подтвердил, что соинвесторы свои обязательства по инвестированию объекта строительства выполнили, объект построен в дата, проведена первичная техническая инвентаризация, он эксплуатируется, однако адрес уклоняется от ввода объекта в эксплуатацию, акт реализации инвестиционного контракта не подписан.

Представитель третьего лица наименование организации по доверенности фио против исковых требований не возражала.

Третьи лица Правительство адрес, адрес Москвы представителей в суд не направили, извещены, о причинах неявки не сообщили, возражений на иск не представили.

В соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ решение по делу постановлено в отсутствие 3-х лиц и ответчика наименование организации.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В силу ст. 8 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; вследствие иных действий граждан и юридических лиц.

Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.

Согласно ст. ст. 218, 219 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Согласно ст. 25 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" право собственности на объект незавершенного строительства регистрируется на основании документов, указанных в настоящей статье.

Способы защиты гражданских прав установлены ст. 12 ГК РФ, в соответствии с которой защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем признания права.

Часть 1 ст. 130 ГК РФ определено, что к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Таким образом, в соответствии с нормами ГК РФ объекты незавершенного строительства относятся к недвижимому имуществу.

С учетом положений ст. 128 ГК РФ, признание права собственности на объекты незавершенного строительства возможно, в том числе и по решению суда.

Из материалов дела видно, что дата между адрес и наименование организации был заключен инвестиционный контракт, по которому последний обязался за счет собственных или привлеченных средств, произвести выполнение предпроектных, проектных, строительно-монтажных или пуско-наладочных работ по гаражному комплексу, сдать гараж и оформить права собственности на вновь созданные объекты недвижимости в установленном порядке. адрес переходит в собственности 8 машиномест увеличенной площади (№№85-88, 102-105); 26 машиномест стандартной площади ( №№39-60, 83-84, 100-101) административное помещение, площадью 70 кв.м. на первом этаже, административное помещение площадью 57 кв.м. на 2-ом этаже; наименование организации в собственность переходит 10 машиномест увеличенной площади № №91-95, телефон, 70 машиномест стандартной площади - №№ 1-38, 61-82, 89-90, 96-99, телефон, телефон; помещение магазина 609 кв.м. на 1-ом этаже, помещение автосервиса – 230 кв.м. на первом этаже, помещение под мойку площадью 90 кв.м., 2 административных помещения – 57 кв.м. на 3 и 4 этаже, дополнительные площади, возникшие в результате улучшения проектно-планировочных решений.

Судом установлено, что дата Правительством адрес зарегистрирован инвестиционный контракт между Правительством адрес, адрес, наименование организации. Предметом контракта является реализация инвестиционного проекта нового строительства гаражного комплекса, включающего в себя гараж-стоянку на 120 машиномест с сервисными службами, офисными помещениями, торговыми помещениями, помещение для физкультурно-оздоровительного центра на строительной площадке по адресу: адрес. наименование организации (соинвестор) и адрес (инвестор) обязались за счет собственных средств и (или) привлеченных средств произвести новое строительство гаражного комплекса, общей площадью 9781 кв.адрес ввода объекта в эксплуатацию адрес дата Земельно – правовые отношения оформлены на инвестора в виде договора аренды на основании договора №М-телефон от дата

Пунктом 3.1.1 контракта установлено, что соинвестору (ответчику по делу) в собственность передается 62 % машиномест и площадей общего пользования, 100% сервисных служб в соответствии с МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей»; 28% машиномест и площадей общего пользования в собственность инвестора (адрес), в собственность Администрации - 10% машиномест.

Конкретное имущество, подлежащее передаче сторонам по итогам реализации контракта, определяется на основании акта о результатах реализации инвестиционного контракта (пункт 3.3).

Данный контракт заключен во исполнение Постановления Правительства адрес от дата № 1038ПП «О порядке реализации программы гаражного строительства в адрес на период 2001-2004», Постановления Правительства Москвы от дата № 89ПП.

Дополнительным соглашением № 1 от дата стороны контракта, а также наименование организации (соинвестор-2) пункт 3.1.1 контракта был изложен в следующей редакции: 10% машиномест передается в собственность Администрации, 11,3% машиномест - адрес, 62 % машиномест и 100 % сервисных служб – наименование организации, 16,7-20% в собственность наименование организации.

Соглашением от дата между адрес, наименование организации, наименование организации и Правительство Москвы, выделены доли и согласована нумерация гаражных боксов, подлежащих передаче наименование организации, что соответствует 20 машиноместам в счет уменьшения доли адрес (16 машиномест в подвальном помещении – 39-54, ориентировочной площадью 17,5 кв.м. каждое, 2 машиноместа на 4-ом этаже (100, 101, примерной площадью 17,5 кв.м., 1 машиноместо № 102 на 4 этаже, площадью 35 кв.м.).

Дополнительным соглашением № 3 от дата срок реализации инвестиционного проекта был продлен до дата Одновременно указанным дополнительным соглашением был утвержден график выполнения обязательств по инвестиционному контракту от дата, в соответствии с которым в срок до дата адрес обязался оформить краткосрочный договор аренды земельного участка, разработать и согласовать проектно-сметную документацию, оформить разрешение на производство строительных работ, а в срок до дата произвести строительно-монтажные, пусконаладочных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, получить разрешение Мосгосстройнадзора на ввод объекта в эксплуатацию.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-41/2012, по которому последняя принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 41 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внесла денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-48/2011, по которому последний принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 48 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внес денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-49/2011, по которому последняя принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 49 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внесла денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-40/2011, по которому последний принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 40 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио В.В. внес денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-51-52/2011, по которому последний принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражные боксы (машиноместа) в подвальном этаже №№ 51, 52 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внес денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-53-54/2011, по которому последний принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражные боксы (машиноместа) в подвальном этаже №№ 53, 54 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внес денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-46/2011, по которому последняя принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 46 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. Травницкая А.П. внесла денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-45/2009, по которому последняя принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 45 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внесла денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-43/2009, по которому последний принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 43 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внес денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-44/2009, по которому последний принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 44 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внес денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-47/2013, по которому последний принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 47 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внес денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 1-42/2010, по которому последний принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) в подвальном этаже № 42 (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внес денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

дата между наименование организации и фио был заключен договор соинвестирования № 4-102/2012, по которому последний принимает участие в инвестировании строительства гаражного комплекса, расположенного по строительному адресу: адрес, а наименование организации обязуется после ввода гаражного комплекса в эксплуатацию передать фио гаражный бокс (машиноместо) № 102 на 4 этаже (согласно поэтажному плану), для оформления в собственность соинвестору. фио внес денежные средства на инвестирование строительства гаражного комплекса сумма, в соответствии с договором в кассу наименование организации, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Пунктом 3.5. договора инвестирования предусмотрен ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию адрес дата. Факт надлежащего исполнения обязательств фио по инвестированию строительства гаражного комплекса подтверждается справкой наименование организации о получении денежных средств.

Указанные машиноместа, согласно предварительному распределению машиномест и иных общих площадей, относятся к доле наименование организации и не относятся к доле адрес, наименование организации и Правительства Москвы.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что первичная техническая инвентаризация здания «гараж-стоянка» по адресу: адрес была проведена дата По результатам обмера адрес выдана справка для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, однако оно до настоящего времени не получено, в связи с чем указанное здание значится как объект незавершенного строительства. Согласно кадастровой выписке здания оно завершено строительством дата, состоит из 4 этажей, стоит на кадастровом учете. В ЕГРП отсутствуют сведения о праве собственности кого-либо на задание.

По этим основаниям акт реализации инвестиционного контракта его сторонами до настоящего времени не подписан.

Гараж-стоянка завершена строительством в дата, в настоящее время работы не ведутся, объект эксплуатируется посторонними гражданами и организациями, срок разрешения на строительство, земельно – правовые отношения под объектом строительства, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию адрес не оформлены, в связи с чем подписание акта реализации инвестиционного контракта и исполнение обязательств ответчиков перед инвесторами по передаче объектов невозможно.

Гаражу-стоянке присвоен адрес: адрес.

В материалах дела представлены, выданные Савеловским ТБТИ экспликация и поэтажные планы подвального и четвертого этажей задания гаража - стоянки.

Спорное машиноместо № 40, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 1-40/2011, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гараж № 40 – 6,30 кв.м.х5,01 кв.м./2=15,78 кв.м. или 1996,8 кв.м./15,78 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/126 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорное машиноместо № 41, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 1-41/2012, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гараж № 41 – 19,54 квм*5,01 кв.м.=97,8954/6=16,31 кв.м. или 1996,8 кв.м./16,31 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/123 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорное машиноместо № 42, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 1-42/2010, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гараж № 42 – 6,34 кв.м.х5,01 кв.м./2=16,31 кв.м. или 1996,8 кв.м./16,31 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/123 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорное машиноместо № 43, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 1-43/2009, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гараж № 43 – 6,34 кв.м.х5,01 кв.м./2=15,88 кв.м. или 1996,8 кв.м./15,88 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/126 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорное машиноместо № 44, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 1-43/2009, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гараж № 44 – 6,34 кв.м.х5,01 кв.м./2=15,88 кв.м. или 1996,8 кв.м./15,88 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/126 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорное машиноместо № 45, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 1-45/2009, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гараж № 45 – 6,37 кв.м.х5,01 кв.м./2=15,95 кв.м. или 1996,8 кв.м./15,95 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/125 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорное машиноместо № 46, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 1-46/2011, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гараж № 46 – 6,37 кв.м.х5,01 кв.м./2=15,95 кв.м. или 1996,8 кв.м./15,95 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/125 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорное машиноместо № 47, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 1-47/2013, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гараж № 47 – 6,37 кв.м.х5,00 кв.м./2=15,92 кв.м. или 1996,8 кв.м./15,92 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/125 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорное машиноместо № 48, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 1-48/2011, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гараж № 48 – 6,37 кв.м.х5,00 кв.м./2=15,92 кв.м. или 1996,8 кв.м./15,92 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/125 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорное машиноместо № 49, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 1-49/2011, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гараж № 49 – 6,34 кв.м.х5,10 кв.м./2=16,16 кв.м. или 1996,8 кв.м./16,16 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/123 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорные машиноместа № 51, 52, обозначенные в договоре инвестирования от дата № 1-51-52/2011, имеют следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гаражи № 51, 52 – 6,00 кв.м.х5,10 кв.м./2=30,6 кв.м.1996,8 кв.м./30,6 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/65 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорные машиноместа № 53, 54, обозначенные в договоре инвестирования от дата № 1-53-54/2011, имеют следующие площади, согласно поэтажного плана подвала и экспликации (включено в состав комнаты № 1, помещения I, этаж подвал, общей площадью 1996,8 кв.м.): гаражи № 53, 54 – 6,30 кв.м.х5,00 кв.м.=31,5 кв.м. или 1996,8 кв.м./31,5 кв.м. машиномест в помещении № 1, тип – гаражи, комната № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж подвал, что соответствует 1/63 доле в объекте незавершенного строительства.

Спорное машиноместо № 102, обозначенное в договоре инвестирования от дата № 4-102/2012, имеет следующие площади, согласно поэтажного плана третьего этажа и экспликации и соответствует комнате № 16, площадью 35,9 кв.м. в объекте незавершенного строительства, помещения №VI, тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс, этаж четвертый.

Удовлетворяя исковые требования фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства, суд первой исходил из того, что истцы надлежащим образом исполнили свои обязательства по договорам; они вправе рассчитывать на надлежащее исполнение обязательств со стороны ответчика, вправе требовать защиты права в суде, в том числе и путем предъявления требования о признании права на долю в общей долевой собственности в незавершенном строительством объекте в виде помещений и определении размера доли в общей долевой собственности на объект незавершенного строительства; не подписание акта о результатах реализации инвестиционного контракта не может свидетельствовать об отсутствии у истцов права на указанный объект недвижимости и являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований и ограничении их прав.

Суд отклоняет доводы адрес об отсутствии оснований для удовлетворения иска по причине расторжения в одностороннем порядке инвестиционного контракта Правительством Москвы, отсутствия оформленных земельно – правовых отношений, возведения здания с отступлениями от проектно-сметной документации, которые не могут служить основанием для отказа истцам в иске, поскольку установлено, что строительство данного здания (гаража-стоянки) осуществлялось на законных основаниях, с соблюдением градостроительных, строительных и технических норм и правил, в дата оно завершено, инвестору адрес ТБТИ выдана справка на ввод объекта в эксплуатацию.

Судом установлено, что спорные гаражи отнесены к доле инвестора (наименование организации), а не Администрации, адрес и наименование организации; объект возведен, функционирует, поэтому оснований для отказа в передаче истцам оплаченных ими помещений не имеется.

Довод представителя адрес о том, что в настоящее время в Арбитражном суде адрес рассматривается дело по иску наименование организации к адрес и Правительству Москвы о признании за наименование организации права собственности, в том числе на машиноместо № 102 на 4 этаже гаража-стоянки, отклоняются судом, поскольку данное помещение ранее приобретено по договору инвестирования в 2012 фио, и ранее чем данные машиноместа были уступлены наименование организации.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика наименование организации в доход бюджета адрес следует взыскать сумма расходов по оплате государственной пошлины, поскольку истцы при обращении в суд от ее уплаты были освобождены силу закона, поскольку заявили требования на основании закона о защите прав потребителей при цене иска не превышающей сумма

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

исковые требования фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио адрес и наименование организации о признании права собственности на машиноместа в объекте незавершенного строительства – удовлетворить.

Признать за фио право собственности в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес на 1/123 долю в объекте незавершенного строительства, что соответствует 16,31 кв.м. машино-мест в помещении № I, тип гаражи, в комнате № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж – п;

Признать за фио право собственности в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес на 1/125 долю в объекте незавершенного строительства, что соответствует 15,92 кв.м. машино-мест в помещении № I, тип гаражи, в комнате № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж – п;

Признать за фио право собственности в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес на 1/123 долю в объекте незавершенного строительства, что соответствует 16,16 кв.м. машино-мест в помещении № I, тип гаражи, в комнате № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж – п;

Признать за фио право собственности в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес на 1/126 долю в объекте незавершенного строительства, что соответствует 15,78 кв.м. машино-мест в помещении № I, тип гаражи, в комнате № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж – п;

Признать за фио право собственности в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес на 1/65 долю в объекте незавершенного строительства, что соответствует 30,6 кв.м. машино-мест в помещении № I, тип гаражи, в комнате № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж – п;

Признать за фио право собственности в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес на 1/63 долю в объекте незавершенного строительства, что соответствует 31,5 кв.м. машино-мест в помещении № I, тип гаражи, в комнате № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж – п;

Признать за фио право собственности в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес на 1/125 долю в объекте незавершенного строительства, что соответствует 15,95 кв.м. машино-мест в помещении № I, тип гаражи, в комнате № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж – п;

Признать за фио право собственности в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес на 1/126 долю в объекте незавершенного строительства, что соответствует 15,88 кв.м. машино-мест в помещении № I, тип гаражи, в комнате № 1, характеристика комнат и помещений – гаражи, этаж – п;

Признать за фио право собственности в объекте незавершенного строительства в гаражном комплексе, расположенном по адресу: адрес на комнату № 16, площадью 35,9 кв.м. в объекте незавершенного строительства, помещения №VI, тип гаражи, характеристика комнат и помещений – бокс, этаж четвертый.

Взыскать с наименование организации в доход бюджета адрес сумма расходов по оплате государственной пошлины.

Решение суда подлежит обжалованию в апелляционном порядке в Московский городской суд через Бутырский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья:

Решение суда в окончательной форме принято дата.

Резолютивная часть