Решение от 20.05.2020 по делу № 8Г-7610/2020 [88-7939/2020] от 24.03.2020

ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

                                                                                                         № 88-7939/2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Санкт-Петербург                                                                 20 мая 2020 г.

          Судебная коллегия по     гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в составе

    председательствующего             Медведкиной В.А.,

    судей                                             Бушта Л.В., Сазоновой С.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело №2-28/2019 по иску Малявина Сергея Борисовича к обществу с ограниченной ответственностью «Изба» о взыскании неустойки, судебных расходов, штрафа и признании условий договора в части недействительными

по кассационной жалобе Малявина Сергея Борисовича на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 13 декабря 2019 г.

Заслушав доклад судьи Медведкиной В.А., объяснения представителя Малявина С.Б. Пушкарева К.А., действующего на основании доверенности от 24.08.2019, сроком на три года, поддержавшего доводы жалобы, представителя ООО «Изба» Тонкович С.Ф., действующей на основании доверенности от 19.05.2020, сроком на один год, полагавшей жалобу необоснованной, судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Малявин Сергей Борисович обратился в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Изба», с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, просил взыскать с ООО «Изба» неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 2879587 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 13825 рублей 50 копеек, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, признать недействительным пункт 7.3 договора. В обоснование заявленных требований указал, что 11 февраля 2016 г. между ООО «Изба» (подрядчик) и Малявиным С.Б. (заказчик) заключен договор строительного подряда № 211, в соответствии с условиями которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по проведению строительства объекта заказчика на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ. 30.01.2016 между сторонами также заключен договор подготовки рабочей документации: по разработке чертежей планировки дома. Подрядчиком работы выполнены с нарушением срока и с существенными недостатками. Согласно условиям договора окончание работ по срубу 11 августа 2016 г. Малявин С.Б. неоднократно обращался к ООО «Изба с претензиями о нарушении сроков договора, назначал новые сроки. 04.04.2017 генеральный директор ООО «Изба» подтвердил нарушение сроков выполнения работ, обещал собрать сруб на участке истца до 15 мая 2017 г., однако, данные работы не выполнены. 27.07.2017 года истец направил уведомление об отказе от договора строительного подряда в связи с нарушением со стороны ответчика сроков строительства более чем на 350 календарных дней.

Решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 14 февраля 2019 г. исковые требования Малявина С.Б. удовлетворены в части, признаны условия пункта 7.3 договора строительного подряда № 211 от 11 февраля 2016 г, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Изба» и Малявиным С.Б., недействительными, с ООО «Изба» в пользу Малявина С.Б. взыскана неустойка в размере 1440000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 13825 рублей 50 копеек, штраф в размере 720000 рублей. Кроме того, с ООО «Изба» в доход бюджета Санкт-Петербурга взыскана государственная пошлина в размере 8772 рублей 43 копеек.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда 13 декабря 2019 г. решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 14 февраля 2019 г. в части исковых требований о признании условия пункта 7.3 договора строительного подряда № 211 от 11 февраля 2016 г., заключенного между ООО «Изба» и Малявиным С.Б., недействительным отменено, производство по делу в части исковых требований о признании условия пункта 7.3 договора строительного подряда № 211 от 11 февраля 2016 г., заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Изба» и Малявиным Сергеем Борисовичем, недействительным прекращено; в части удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки и штрафа решение изменено, с ООО «Изба» в пользу Малявина С.Б. взыскана неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 143979,36 рублей, штраф в размере 71989,38 рублей, а также государственная пошлина в доход бюджет Санкт-Петербурга в размере 5360 рублей.

В кассационной жалобе Малявин С.Б. просит апелляционное определение отменить, оставив в силе решение суда первой инстанции, указывая на необоснованное прекращение производства по делу в части требований о признании условий пункта 7.3 договора строительного подряда № 211 от 11 февраля 2016 г., заключенного между ООО «Изба» и Малявиным С.Б., недействительным и снижение неустойки.

    Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции находит жалобу не подлежащей удовлетворению.

    В соответствии со статьей 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанции, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

    Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции полагает, что при принятии обжалуемого судебного постановления не было допущено существенных нарушений норм права, оснований для отмены судебных актов по доводам кассационной жалобы не имеется.

    Разрешая требования истца о признании условия пункта 7.3 договора строительного подряда № 211 от 11 февраля 2016 г., заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Изба» и Малявиным С.Б., недействительными, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что положения указанного пункта договора, где предусмотрено, что в случае задержки срока окончания работ по настоящему договору по вине подрядчика, с подрядчика взимается неустойка в размере 0,2% от стоимости выполненных работ, согласно графику финансирования, за каждые 7 суток задержки, но не более 5% от стоимости невыполненных работ, нарушают права истца как потребителя.

    Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда не согласилась с решением суда в указанной части по следующим основаниям.

    Как следует из материалов дела, решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 5 февраля 2018 г. по гражданскому делу № 2- 86/2018 в удовлетворении исковых требований Малявина С.Б. к ООО «Изба» о признании договора строительного подряда договором смешанного типа, признании недействительным пункта 7.3 договора, взыскании неустойки за нарушение сроков передачи оплаченного леса, неосновательного обогащения за недопоставку леса, убытков отказано.

    Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 30 января 2019 г. решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 5 февраля 2018 г. в части исковых требований Малявина С.Б. в ООО «Изба» о признании недействительным пункта 7.3 договора оставлено без изменения.

    Оставляя решение в указанной части без изменения, судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения требований Малявина С.Б. в указанной части, поскольку условия договора подряда, заключенного между сторонами, устанавливающие размеры не░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 0,2% ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ 7 ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░ ░░░░░ 5% ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ 2 ░░░░░ 23 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 5 ░░░░░░ 28 ░░░░░░ ░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1440000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 333 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 5 ░░░░░░ 28 ░░░░░░ ░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 7.3 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 211 ░░ 11 ░░░░░░░ 2016 ░., ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 0,2% ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ 7 ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░ ░░░░░ 5% ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 143979,36 ░░░░░░.

    ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 13 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 07 ░░░░░░░ 1992 ░░░░ № 2300-1 «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ 71989,38 ░░░░░░.

    ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 379.7 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 30 ░░░░░░ 2019 ░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ 5 ░░░░░░░ 2018 ░. ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № 2- 86/2018 ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 7.3 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░.

    ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 390 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 379.7 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 379.7, 390 ░ 390.1 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░

    ░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 13 ░░░░░░░ 2019 ░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

          ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

          ░░░░░