Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1208/2021 ~ М-441/2021 от 11.02.2021

Дело № 2- 1208/2021

УИД60RS0001-01-2021-001702-19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу в связи

с утверждением мирового соглашения

11 августа 2021 г. город Псков

Псковский городской суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Грачевой Н.Ю.,

при секретаре Дегтяревой А.И.,

с участием истца Киппар Е.М.,

представителя истца Киппар Е.М. – адвоката Сизых Д.В.,

представителя ответчика директора ООО «Прометей» Анани А.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Киппар Е.М. к обществу с ограниченной ответственностью «Прометей» о взыскании денежных средств по договору подряда, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:    

    Киппар Е.М. обратилась в суд с иском к ООО «Прометей», в котором просила взыскать с ответчика денежные средства в сумме 3 280 700 руб., уплаченные по договору подряда № 02/19, 03/19 от 27.03.2019, компенсацию морального вреда в сумме 150 000 руб., штраф.

    В судебном заседании стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения.    

    Согласно п.1,2 ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с п.3 ст. 173 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.    

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает прав и интересов иных лиц, мировое соглашение принимается судом.

Сторонам известны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производству по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.39, 153.10, 173, 220, 221 ГПК РФ суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Киппар Е.М. и ответчиком обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» на следующих условиях.

Киппар Е.М., *, истец по гражданскому делу № 2-1208/2021 далее именуемая «Сторона 1» и

общество с ограниченной ответственностью «Прометей», зарегистрированное по адресу: 180000, Псковская область, город Псков, Октябрьский проспект, д. 28, помещение17, 18, ответчик по гражданскому делу № 2-1208/2021, в лице директора Анани А.К., далее именуемое «Сторона 2», совместно именуемые «Стороны», заключили мировое соглашение о следующем:

1. Мировое соглашение заключается между сторонами в соответствии со ст.ст.39, 173 ГПК РФ с целью прекращения по взаимному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления иска;

2. По мировому соглашению Сторона 1 отказывается от исковых требований;

3. В соответствии с данным мировым соглашением Стороны договорились о том, что Сторона 2 обязуется устранить недостатки строительных работ, своими силами с использованием собственных материалов и инструментов, на безвозмездной основе, а именно производит следующие работы на строительном объекте, расположенном по адресу: * в срок не позднее 31 августа 2021 года, кроме п. 3.1.

3.1 демонтаж кровельной металлочерепицы, коньковых планок, карнизных планок, торцевых планок, фартуков вентиляционных каналов (оцинкованный лист) производится не позднее 30 ноября 2021 года;

3.2 демонтаж облицовочного кирпича;

3.3 демонтаж отмостки;

3.4 возведение отмостки с утеплением (согласно проекту Архитектурные решения, лист 9);

3.5 замена трубы (ввод воды в дом) на трубу ПЭ100 SDR17-32;

4. По настоящему мировому соглашению Стороны пришли к согласию, что Сторона 2 за свой счет приобретает и поставляет на строительный объект, расположенный по адресу: *, то есть на безвозмездной основе, в срок не позднее 10 сентября 2021 года, следующие строительные материалы:

4.1 электрический блок управления для автоматических гаражных ворот;

4.2 швеллер 18 длина, 6 м - 4 штуки;

5. По настоящему мировому соглашению Стороны пришли к согласию, что Сторона 2 выплачивает Стороне 1 путем денежного перевода на расчетный счет Стороны 1 по следующим реквизитам:

Получатель: Киппар Е.М.

*

*

*

*

*

*

денежные средства в размере * с процентами (1 % в месяц), следующим образом:

5.1 * рублей не позднее 10.09.2021 года;

* рублей не позднее 10.10.2021 года;

* рублей не позднее 10.11.2021 года;

* рублей не позднее 10.12.2021 года;

* рублей не позднее 10.01.2022 года;

* рублей не позднее 10.02.2022 года;

* рублей не позднее 10.03.2022 года;

* рублей не позднее 10.04.2022 года;

* рублей не позднее 10.05.2022 года;

* рублей 36 копеек не позднее 10.06.2022 года;

5.2 в случае оплаты денежных средств в сумме * в срок не позднее 30.11.2021 года, проценты на сумму не насчитываются и не подлежат оплате.

6. Стороны пришли к согласию, что при нарушении сроков выполнения работ, указанного в п. 3, 3.1 Сторона 2 выплачивает Стороне 1 1 % (один процент) от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки;

6.1 Стороны договорились, что для целей определения размера неустойки за нарушения сроков выполнения работ, стоимость работ оценивается следующим образом:

6.2 стоимость демонтажа кровельной металлочерепицы, коньковых планок, карнизных планок, торцевых планок, фартуков вентиляционных каналов (оцинкованный лист) составляет 90 000 рублей;

6.3 стоимость демонтажа облицовочного кирпича составляет 20 000 рублей;

6.4 стоимость демонтажа отмостки составляет 30 000 рублей;

6.5 стоимость возведения отмостки с утеплением (согласно проекту Архитектурные решения, лист 9) составляет 120 000 рублей;

6.6 стоимость замены трубы (ввод воды в дом) на трубу ПЭ100 SDR17-32, включая стоимость трубы, составляет 20 000 рублей;

7. Стороны пришли к согласию, что при нарушении срока приобретения и поставки строительного материала указанного в п. 4 Сторона 2 выплачивает Стороне 1 1 % (один процент) от стоимости непоставленных строительных материалов за каждый день просрочки;

7.1 Стороны договорились, что для целей определения размера неустойки за нарушения сроков поставки строительных материалов, стоимость строительных материалов оценивается следующим образом:

7.2 стоимость электрического блок управления для автоматических гаражных ворот составляет 7 500 рублей;

7.3 стоимость швеллера 18 мм длина 6 м - 4 штук составляет 26 355 рублей.

8. Расходы, в связи с рассмотрением дела, каждая из сторон несет самостоятельно.

9. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству истца.

Производство по делу по иску Киппар Е.М. к обществу с ограниченной ответственностью «Прометей» о взыскании денежных средств по договору подряда, компенсации морального вреда, штрафа прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья Н.Ю. Грачева