Решение по делу № 2-298/2020 (2-3824/2019;) ~ М-3320/2019 от 16.10.2019

Дело № 2-298/2020                                

УИД 54RS0001-01-2019-007233-34

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

14 января 2020 года                            г. Новосибирск

Дзержинский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего                    судьи    Панарина П.В.

при секретаре                            Тихоновой А.Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Терентьевой Елены Алексеевны к АО «СибЭнергоГруп» о взыскании задолженности и процентов на сумму долга,

у с т а н о в и л:

    Терентьева Е.А. обратилась в суд с иском к АО СибЭнергоГруп» о взыскании задолженности по договорам подряда от 18 сентября 2017 года № 04/15-10/16 ПР, от 18 сентября 2017 года № 01/15-10/16 ПР, от 01 ноября 2017 года № 23/01-03/17 ПР, от 01 декабря 2017 года № 44/01-03/17 ПР, от 01 декабря 2017 года № 46/02-03/17 ПР, от 01 ноября 2017 года № 24/02-03/17 ПР, от 01 ноября 2017 года № 25/03-03/17 ПР в общем размере 201 152 р., процентов – 21 707,44 р., судебные расходы на уплату государственной пошлины – 5 428,59 р., судебные издержки за подготовку искового заявления – 5 000 р.

В обоснование заявленных требований истец указала следующее.

    В период с 18 сентября 2017 года по настоящее время между Терентьевой Е.А. и АО «СибЭнергоГруп» возникли следующие гражданско-правовые обязательства:

    1. Согласно договору подряда от 18 сентября 2017 года № 04/15-10/16 ПР подрядчик Терентьева Е.А. исполнила по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел ОВОС по объекту: «Тепловая сеть от ТК-3 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» обязалось принять результат работ и оплатить его в срок до 31 декабря 2017 года. Общая цена работ составила 34 483 р., в т.ч. НДФЛ 13% – 4 483 р. Выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты 28 сентября 2017 года, однако до настоящего времени ответчиком не оплачены.

    В связи с неисполнением ответчиком указанного обязательства Терентьева Е.А. просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 526 р.

    2. Согласно договору подряда от 18 сентября 2017 года № 01/15-10/16 ПР подрядчик Терентьева Е.А. исполнила по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел ООС по объекту: «Тепловая сеть от ТК-3 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» обязалось принять результат работ и оплатить его в срок до 31 декабря 2017 года. Общая цена работ составила 34 483 р., в т.ч. НДФЛ 13% – 4 483 р. Выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты 28 сентября 2017 года, однако до настоящего времени ответчиком не оплачены.

В связи с неисполнением ответчиком указанного обязательства Терентьева Е.А. просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 526 р.

3. Согласно договору подряда от 01 ноября 2017 года № 23/01-03/17 ПР подрядчик Терентьева Е.А. исполнила по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел ОВОС по объекту: «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения ТК-26Д, ТК-Д-9 границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» обязалось принять результат работ и оплатить его в срок до 30 июня 2018 года. Общая цена работ составила 28 736 р., в т.ч. НДФЛ 13% – 3 736 р. Выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты 20 ноября 2017 года, однако до настоящего времени ответчиком не оплачены.

    В связи с неисполнением ответчиком указанного обязательства Терентьева Е.А. просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 751,18 р.

    4. Согласно договору подряда от 01 декабря 2017 года № 44/01-03/17 ПР подрядчик Терентьева Е.А. исполнила по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел «Охрана окружающей среды» по объекту: «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения ТК-26Д, ТК-25Д-9 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» обязалось принять результат работ и оплатить его в срок до 30 июня 2018 года. Общая цена работ составила 22 989 р., в т.ч. НДФЛ 13% – 2 989 р. Выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты 20 декабря 2017 года, однако до настоящего времени ответчиком не оплачены.

    В связи с неисполнением ответчиком указанного обязательства Терентьева Е.А. просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере в размере 2 200,95 р.

    5. Согласно договору подряда от 01 декабря 2017 года № 46/02-03/17 ПР подрядчик Терентьева Е.А. исполнила по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел «Охрана окружающей среды» по объекту: «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения ТК-16-15, ТК-16-15*-1 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» обязалось принять результат работ и оплатить его в срок до 30 июня 2018 года. Общая цена работ составила 22 989 р., в т.ч. НДФЛ 13% – 2 989 р. Выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты 20 декабря 2017 года, однако до настоящего времени ответчиком не оплачены.

    В связи с неисполнением ответчиком указанного обязательства Терентьева Е.А. просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере в размере в размере 2 200,95 р.

    6. Согласно договору подряда от 01 ноября 2017 года № 24/02-03/17 ПР подрядчик Терентьева Е.А. исполнила по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел ОВОС по объекту: «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения ТК-16-15, ТК-16-15*-1 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» обязалось принять результат работ и оплатить его в срок до 30 июня 2018 года. Общая цена работ составила 28 736 р., т.ч. НДФЛ 13% – 2 989 р. Выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты 20 ноября 2017 года, однако до настоящего времени ответчиком не оплачены.

    В связи с неисполнением ответчиком указанного обязательства Терентьева Е.А. просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере в размере в размере 2 751,18 р.

    7. Согласно договору подряда от 01 ноября 2017 года № 25/03-03/17 ПР подрядчик Терентьева Е.А. исполнила по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел ОВОС по объекту: «Тепловая сеть от ТК-13 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» обязалось принять результат работ и оплатить его в срок до 30 июня 2018 года. Общая цена работ составляет 28 736 р., в т.ч. НДФЛ 13% – 3 736 р. Выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты 20 ноября 2017 года, однако до настоящего времени ответчиком не оплачены.

    В связи с неисполнением ответчиком указанного обязательства Терентьева Е.А. просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере в размере в размере 2 751,18 р.

    Таким образом, на 11 октября 2019 года задолженность АО «СибЭнергоГруп» перед Терентьевой Е.А. по вышеуказанным договорам подряда составляет 201 152 р., проценты – 21 707 р.

    Кроме того, истец понесла расходы на оказанную юридическую помощь в размере 5 000 р., расходы на оплату государственной пошлины при обращении в суд – 5 428, 59 р.

В судебное заседание истец не явилась, извещена.

Ответчик в судебное заседание своего представителя не направил, извещен, просил рассмотреть дело в свое отсутствие. Ранее в материалы дела был представлен отзыв ответчика (л.д. 53), в котором ответчик не возражал против взыскания основного долга в размере 175 001 р. и процентов – 16 858,91 р.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований исходя из следующего.

В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих видах договоров (п. 2 ст. 702 ГК РФ).

На основании ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Судом установлено, что согласно договору подряда от 18 сентября 2017 года № 04/15-10/16 ПР (л.д. 10, 11) подрядчик Терентьева Е.А. обязалась исполнить по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел ОВОС по объекту: «Тепловая сеть от ТК-3 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» обязалось принять результат работ и оплатить его в срок до 31 декабря 2017 года. Общая цена работ составила 34 483 р., в т.ч. НДФЛ 13% – 4 483 р.

Согласно акту приема-передачи выполненных работ по договору подряда № 04/15-10/16 ПР, выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты АО «СибЭнергоГруп» 28 сентября 2017 года (л.д. 12).

Доказательства оплаты ответчиком выполненных истцом работ по договору подряда № 04/15-10/16 ПР материалы дела не содержат.

18 сентября 2017 года между Терентьевой Е.А. и АО «СибЭнергоГруп» заключен договор подряда № 01/15-10/16 ПР (л.д. 13-14), на основании п. 1.1 которого подрядчик Терентьева Е.А. обязалась исполнить по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел ООС по объекту: «Тепловая сеть от ТК-3 до границы земельного участка с кадастровым номером ... а АО «СибЭнергоГруп» приняло на себя обязательство принять результат работ и оплатить его до 31 декабря 2017 года. Общая цена работ составляет 34 483 р., в т.ч. НДФЛ 13% – 4 483 р.

Согласно акту № 1 приема-передачи выполненных работ по договору подряда № 01/15-10/16 ПР, выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты АО «СибЭнергоГруп» 28 сентября 2017 года (л.д. 15).

Доказательства оплаты АО «СибЭнергоГруп» выполненных Терентьевой Е.А. работ по договору подряда № 01/15-10/16 ПР материалы дела не содержат.

01 ноября 2017 года между Терентьевой Е.А. и АО «СибЭнергоГруп» заключен договор подряда № 23/01-03/17 ПР (л.д. 16-17), на основании п. 1.1 которого подрядчик Терентьева Е.А. обязалась исполнить по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел ОВОС по объекту: «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения ТК-26Д, ТК-Д-9 границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» приняло на себя обязательство принять результат работ и оплатить его до 30 июня 2018 года. Общая цена работ составляет 28 736 р., в том числе НДФЛ 13% – 3 736 р.

Согласно акту № 1 приема-передачи выполненных работ по договору подряда № 23/01-03/17 ПР выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты АО «СибЭнергоГруп» 20 ноября 2017 года (л.д. 18).

Доказательства оплаты АО «СибЭнергоГруп» выполненных Терентьевой Е.А. работ по договору подряда № 23/01-03/17 ПР материалы дела не содержат.

01 ноября 2017 года между Терентьевой Е.А. и АО «СибЭнергоГруп» заключен договор подряда № 24/02-03/17 ПР (л.д. 25-26) на основании п. 1.1 которого подрядчик Терентьева Е.А. обязалась исполнить по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел ОВОС по объекту: «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения ТК-16-15, ТК-16-15*-1 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» приняло на себя обязательство принять результат работ и оплатить его до 30 июня 2018 года.

В соответствии с п. 3.1 указанного договора общая цена работ составляет 28 736 р., в том числе НДФЛ 13% – 3 736 р.

Согласно акту № 1 приема-передачи выполненных работ по договору подряда № 24/02-03/17 ПР выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты АО «СибЭнергоГруп» 20 ноября 2017 года (л.д. 27).

Доказательства оплаты АО «СибЭнергоГруп» выполненных Терентьевой Е.А. работ по договору подряда № 24/02-03/17 ПР материалы дела не содержат.

01 ноября 2017 года между Терентьевой Е.А. и АО «СибЭнергоГруп» заключен договор подряда № 25/03-03/17 ПР (л.д. 28-29), на основании п. 1.1 которого подрядчик Терентьева Е.А. обязалась исполнить по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел ОВОС по объекту: «Тепловая сеть от ТК-13 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» приняло на себя обязательство принять результат работ и оплатить его до 30 июня 2018 года.

В соответствии с п. 3.1 указанного договора общая цена работ составляет 28 736 р., в том числе НДФЛ 13% – 3 736 р.

Согласно акту № 1 приема-передачи выполненных работ по договору подряда № 25/03-03/17 ПР выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты АО «СибЭнергоГруп» 20 ноября 2017 года (л.д. 30).

Доказательства оплаты АО «СибЭнергоГруп» выполненных Терентьевой Е.А. работ по договору подряда № 25/03-03/17 ПР материалы дела не содержат.

01 декабря 2017 года между Терентьевой Е.А. и АО «СибЭнергоГруп» заключен договор подряда № 44/01-03/17 ПР (л.д. 19-20), на основании п. 1.1 которого подрядчик Терентьева Е.А. обязалась исполнить по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел «Охрана окружающей среды» по объекту: «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения ТК-26Д, ТК-25Д-9 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» приняло на себя обязательство принять результат работ и оплатить его до 30 июня 2018 года.

В соответствии с п. 3.1 указанного договора общая цена работ составляет 22 989 р., в том числе НДФЛ 13% – 2 989 р.

Согласно акту № 1 приема-передачи выполненных работ по договору подряда № 44/01-03/17 ПР выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты АО «СибЭнергоГруп» 20 декабря 2017 года (л.д. 21).

Доказательства оплаты АО «СибЭнергоГруп» выполненных Терентьевой Е.А. работ по договору подряда № 44/01-03/17 ПР материалы дела не содержат.

01 декабря 2017 года между Терентьевой Е.А. и АО «СибЭнергоГруп» заключен договор подряда № 46/02-03/17 ПР (л.д. 22-23), на основании п. 1.1 которого подрядчик Терентьева Е.А. обязалась исполнить по заданию заказчика АО «СибЭнергоГруп» раздел «Охрана окружающей среды» по объекту: «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения ТК-16-15, ТК-16-15*-1 до границы земельного участка с кадастровым номером ...», а АО «СибЭнергоГруп» приняло на себя обязательство принять результат работ и оплатить его до 30 июня 2018 года.

В соответствии с п. 3.1 указанного договора общая цена работ составляет 22 989 р., в том числе НДФЛ 13% – 2 989 р.

Согласно акту № 1 приема-передачи выполненных работ по договору подряда № 46/02-03/17 ПР выполненные Терентьевой Е.А. работы приняты АО «СибЭнергоГруп» 20 декабря 2017 года (л.д. 24).

Доказательства оплаты АО «СибЭнергоГруп» выполненных Терентьевой Е.А. работ по договору подряда № 46/02-03/17 ПР материалы дела не содержат.

Ответчик не оспаривал факт заключения указанных договоров, подтвердил, что работы были приняты, а оплата выполненных Терентьевой Е.А. работ в размерах, определенных договорами и в указанные договорами сроки до настоящего времени не осуществлена.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность по договорам подряда № 04/15-10/16 ПР от 18 сентября 2017 года, № 01/15-10/16 ПР от 18 сентября 2017 года, № 23/01-03/17 ПР от 01 ноября 2017 года, № 44/01-03/17 ПР от 01 декабря 2017 года, № 46/02-03/17 ПР от 01 декабря 2017 года, № 24/02-03/17 ПР от 01 ноября 2017 года, № 25/03-03/17 ПР от 01 ноября 2017 года в размере 201 152 р.

Вместе с тем, суд не соглашается с доводом ответчика о том, что из суммы общего долга по договорам подряда необходимо исключить сумму НДФЛ в размере 13 %, поскольку цена работ и порядок расчетов определен сторонами п. 3 вышеуказанных договоров подряда. Пункт 3.2 договоров закрепляет уплату цены работы путем перечисления денежных средств подрядчику в размере 100 % от общей цены работ, которая, включает, в том числе и НДФЛ 13 %. Доказательства оплаты АО «СибЭнергоГруп», как налогового агента, НДФЛ самостоятельно по указанным договорам подряда в налоговый орган, в материалы дела не представлены. Обязанность оплаты НДФЛ возникнет у истца после получения взысканных денежных средств.

В силу п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Поскольку судом установлена просрочка исполнения обязательств АО «СибЭнергоГруп» по оплате Тереньевой Е.А. выполненных работ по договорам подряда от 18 сентября 2017 года № 04/15-10/16 ПР, от 18 сентября 2017 года № 01/15-10/16 ПР, от 01 ноября 2017 года № 23/01-03/17 ПР, от 01 декабря 2017 года № 44/01-03/17 ПР, от 01 декабря 2017 года № 46/02-03/17 ПР, от 01 ноября 2017 года № 24/02-03/17 ПР, от 01 ноября 2017 года № 25/03-03/17 ПР, требования о взыскании процентов в общем размере 21 707,44 р. подлежат удовлетворению.

    В силу ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

При этом, суд, проверив расчеты по процентам, представленные со стороны истца и со стороны ответчика, находит расчет Терентьевой Е.А. верным и не может согласиться с расчетом АО «СибЭнергоГруп», поскольку расчет истца основан на сроках, установленных в заключенных с ответчиком договорах.

В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы по настоящему делу состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В связи с рассмотрением указанного дела истец понесла расходы в размере 5 000 р. в качестве вознаграждения за оказанную юридическую помощь по соглашению от 07 октября 2019 года (л.д. 38, 39), что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 07 октября 2019 года (л.д. 40).

Согласно п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.

Пунктом 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» установлено, что разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Исходя из п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 года № 1, разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

С учетом изложенного, принимая во внимание ценность подлежащего защите права и сложность дела, суд полагает, что расходы истца на оплату юридических услуг в размере 5 000 р. являются незначительными, оправданными ценностью подлежащего защите права и сложностью дела, поэтому подлежат возмещению полностью.

Кроме того, при обращении с иском в суд истец понесла расходы по оплате государственной в размере 5 428,59 р., которые в силу положений ст. 98 ГПК РФ подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 98, 100, 194 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

    исковое заявление Терентьевой Елены Алексеевны к АО «СибЭнергоГруп» о взыскании задолженности и процентов на сумму долга удовлетворить.

    Взыскать с АО «СибЭнергоГруп» в пользу Терентьевой Елены Алексеевны задолженность по договорам подряда от 18 сентября 2017 года № 04/15-10/16 ПР, от 18 сентября 2017 года № 01/15-10/16 ПР, от 01 ноября 2017 года № 23/01-03/17 ПР, от 01 декабря 2017 года № 44/01-03/17 ПР, от 01 декабря 2017 года № 46/02-03/17 ПР, от 01 ноября 2017 года № 24/02-03/17 ПР, от 01 ноября 2017 года № 25/03-03/17 ПР в размере 201 152 р., процентов за пользование чужими денежными средствами – 21 707,44 р., судебные расходы на уплату государственной пошлины – 5 428,59 р., судебные расходы за подготовку искового заявления – 5 000 р., а всего взыскать 233 288,03 р.

    Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение месяца через Дзержинский районный суд г. Новосибирска.

Судья                                     П.В. Панарин

.