Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-382/2020 ~ М-361/2020 от 03.09.2020

Дело № 2-382/2020

                              УИД10RS0012-01-2020-000495-23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

16 ноября 2020 года                         город Питкяранта

    Питкярантский городской суд Республики Карелия в составе:    

Председательствующего судьи Пуцыкиной Н.Ю.,

При секретаре Чикулаевой И.В.

    Рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Хатеевой Ю.А. к обществу с ограниченной ответственностью «Хит Керамикс», Кошкину А.В. о защите прав потребителей и встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Хит Керамикс» к Хатеевой Ю.А. о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки за просрочку оплаты выполненных работ

УСТАНОВИЛ:

    Хатеева Ю.А. обратилась в Питкярантский городской суд по тем основаниям, что 16 мая 2018 между ней и ООО «Хит Керамикс» был заключен договор строительного подряда №, согласно которого ответчик обязался в установленный срок выполнить работы по утеплению и облицовке фасада здания, расположенного по адресу: <адрес>. Стоимость работ по договору составила 485 300 рублей. Срок исполнения 45 календарных дней, то есть до 29.07.2018. Истцом по договору оплачено 351 200 рублей. До настоящего времени обязательства по договору ответчиком не выполнены, предложения о пролонгации договора не поступало.

10.09.2020 в адрес ответчика направлена претензия, ответчик требования не исполнил.

В соответствии с п. 6.5.2 договора, размер пени за период с 29.07.2018 по 01.09.2019 (400 дней) составил 1 941 200 руб..

Поскольку ответчик нарушил обязательства истец просит расторгнуть договор подряда № от 16.05.2018, взыскать с ООО «Хит Керамикс» денежные средства в размере 300 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.

ООО «Хит Керамикс» обратился с встречным иском к Хатеевой Ю.А. В обоснование иска указывает, что обязательства по оплате договора Хатеевой Ю.А. не исполнены в полном объеме. Задолженность составляет 134 100 рублей, которую истец просит взыскать с ответчика, а также неустойку за просрочку оплаты за период с 01.09.2019 по 15.10.2020 в размере 458676 руб..

    В судебном заседании истец по первоначальному иску Хатеева Ю.А. пояснила, что между нею и ООО «Хит Керамикс» достигнуто мировое соглашение, которое она просила утвердить.

Представитель ответчика ООО «Хит Керамикс», Кошкин А.В. в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены. Просили рассмотреть дело в их отсутствие и утвердить мировое соглашение.

Суд, изучив материалы дела, заслушав стороны, считает, необходимым утвердить мировое соглашение, на условиях, предложенных сторонами и прекратить производство по делу. Сторонам разъяснены последствия ст. ст. 220, 221 ГПК РФ.

    На основании изложенного, руководствуясь статьями 173, 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение между Хатеевой Юлией Александровной и обществом с ограниченной ответственностью «Хит Керамикс» согласно которого:

Хатеева Ю.А., проживающая    по адресу:    <адрес> отказывается от всех заявленных в исковом заявлении требований, включая требования о возврате стоимости договора, требование о выплате неустойки, компенсации морального вреда и требований по выплате штрафа за отказ от добровольного исполнения требований потребителя в претензионном порядке.

ООО "ХИТ КЕРАМИКС" (ИНН: 7814650353 ОГРН: 1167847206999 юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, к. 2, оф. 325) отказывается от всех заявленных во встречном исковом заявлении требований, включая требование о выплате части стоимости договора, требование о выплате неустойки.

Хатеева Ю.А., проживающая    по адресу:    <адрес> признает, что работы по Договору подряда № от 16.05.2018 г., заключенному между ООО «Хит Керамикс» и Хатеевой Ю.А. выполнены Подрядчиком (ООО «Хит Керамикс») в полном объеме. Хатеева Ю.А. не имеет претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ.

ООО "ХИТ КЕРАМИКС" (ИНН: 7814650353 ОГРН: 1167847206999 юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4 к.2 оф. 325) признает, что Хатеева Ю.А. осуществила оплату работ по Договору подряда № от 16.05.2018 заключенному между ООО «Хит Керамикс» и Хатеевой Ю.А. надлежащим образом, в надлежащем объеме и в надлежащие сроки. ООО "ХИТ КЕРАМИКС" не имеет финансовых претензий к Хатеевой Ю.А. касательно оплаты работ по Договору Подряда № от 16.05.2018 г.

ООО "ХИТ КЕРАМИКС" (ИНН: 7814650353 ОГРН: 1167847206999 юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, к. 2, оф. 325) выплачивает Хатеевой Ю.А. неустойку в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № от 16.05.2018 г. Неустойка в указанном размере выплачивается ООО "ХИТ КЕРАМИКС" Хатеевой Ю.А. в течение 15 дней с момента вступления в законную силу Определения Питкярантского городского суда Республики Карелия об утверждении мирового соглашения по гражданскому делу №2-382/2020.

Судебные расходы, понесенные сторонами в результате рассмотрения гражданского дела №2-382/2020 Питкярантским городским суда Республики Карелия, возмещению не подлежат.

    Производство по делу прекратить.

    На определение может быть подана частная жалоба в Верховный Суд Республики Карелия через Питкярантский городской суд Республики Карелия в течение 15 дней с момента вынесения.

    Судья                                Н.Ю.Пуцыкина