Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1623/2016 ~ М-993/2016 от 10.05.2016

Дело № 2- 1623/2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Сафоново 02 июня 2016 года

Сафоновский районный суд Смоленской области

В составе:

председательствующего (судьи): Дроздова С.А.,

при секретаре : Просенковой Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сиваева В. В.ича к Леу М. И. о расторжении договора подряда и взыскании договорной неустойки,

у с т а н о в и л:

Сиваев В.В. обратился в суд с вышеуказанным иском к Леу М.И., ссылаясь на то, что дд.мм.гггг между ним и ответчиком был заключен договор бытового подряда, в соответствии с условиями которого последний взял на себя обязательство произвести качественный и быстрый ремонт цокольного этажа принадлежащего ему жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а он в свою очередь обязался произвести оплату фактически выполненных работ. В соответствии с п. 3.1 указанного договора все работы по демонтажу перегородок, полов должны быть произведены в срок с дд.мм.гггг до дд.мм.гггг При этом, пунктом 2.3 договора установлено, что в случае досрочного расторжения договора по инициативе ответчика или отказа от выполнения своих обязанностей по завершению работ Леу М.И. обязуется возвратить заказчику <данные изъяты> руб. или произвести зачет на данную сумму за ранее выполненные работы. Поскольку до настоящего времени работы цокольного этажа жилого дома в полном объеме не выполнены, просил расторгнуть договор подряда, заключенный дд.мм.гггг между ним и Леу М.И., взыскать с ответчика предусмотренную договором штрафную неустойку в размере <данные изъяты> руб.

В судебном заседании истец Сиваев В.В. представил заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу в связи с добровольным исполнением ответчиком заявленных требований.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 173 ГПК РФ, заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае, если отказ от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения мирового соглашения сторон.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Учитывая, что отказ истца от иска не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, а последствия отказа от иска разъяснены и понятны, суд, руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220 ГПК РФ,

о п р е д е л и л:

Производство по гражданскому делу по иску Сиваева В. В.ича к Леу М. И. о расторжении договора подряда и взыскании договорной неустойки – прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Сафоновский районный суд в течение 15 дней.

Председательствующий: С. А. Дроздов.