Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2077/2015 ~ М-2145/2015 от 21.09.2015

Дело №2-2077/2015 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Саранск 16 ноября 2015 г.

Пролетарский районный суд г.Саранска Республики Мордовия

в составе председательствующего судьи Полубояровой Л.А,

при секретаре Макаровой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мордовской региональной общественной организации «Общество по защите прав потребителей и противодействию коррупции» в интересах Сысоевой Т.А. к Кравцову К.С. о расторжении договора подряда, взыскании суммы аванса, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

Мордовская региональная общественная организация «Общество по защите прав потребителей и противодействию коррупции» обратилась с иском в интересах Сысоевой Т.А. к Кравцову К.С. о расторжении договора подряда, взыскании суммы аванса, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

В обоснование требований указывает, что .._.._.. между истицей и ответчиком заключен договора подряда на выполнение следующих работ: натяжной потолок 2 уровня, замена батареи, поклейка обоев, шпаклевка стен, настил ламината, заливка пола, установка плинтусов. Срок выполнения работ установлен в 10 дней. Предоплата в размере 40000 рублей передана ответчику в денб заключения договора.

Просит расторгнуть договор подряда от .._.._.., взыскать с ответчика Кравцова К.С. в пользу истицы Сысоевой Т.А. аванс в размере 40000 рублей, неустойку за период с 31 августа 2014 г. по 18 июня 2015 г. в размере 40000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной денежной суммы, взыскать с Кравцова К.С. в пользу Мордовской региональной общественной организации «Общество по защите прав потребителей и противодействию коррупции» штраф в размере 50% от присужденной денежной суммы.

В судебное заседание представитель истца Мордовской региональной общественной организации «Общество по защите прав потребителей и противодействию коррупции», истица Сысоева Т.А., ответчик Кравцов К.С. не явились по неизвестной причине, о времени и месте рассмотрения дела были извещены своевременно и надлежаще по правилам статьи 113 ГПК Российской Федерации. О причинах неявки суду не сообщили, с заявлением о рассмотрении дела в их отсутствии не обращались.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковое заявление Мордовской региональной общественной организации «Общество по защите прав потребителей и противодействию коррупции» в интересах Сысоевой Т.А. следует оставить без рассмотрения.

Согласно абзацу 7 статьи 222 ГПК Российской Федерации, суд оставляет заявление без рассмотрения, если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову.

Судебные заседания назначались на 13 ноября 2015 г. и 16 ноября 2015 г.

По вторичному вызову суда представитель истца Мордовской региональной общественной организации «Общество по защите прав потребителей и противодействию коррупции», истица Сысоева Т.А., ответчик кравцов К.В. в суд не явились, не просили о рассмотрении дела в их отсутствие.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что исковое заявление Мордовской региональной общественной организации «Общество по защите прав потребителей и противодействию коррупции» в интересах Сысоевой Т.А., подлежит оставлению без рассмотрения.

Руководствуясь абзацем 7 статьи 222, статьей 223 ГПК Российской Федерации, суд

определил:

Исковое заявление Мордовской региональной общественной организации «Общество по защите прав потребителей и противодействию коррупции» в интересах Сысоевой Т.А. к Кравцову К.С. о расторжении договора подряда, взыскании суммы аванса, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, оставить без рассмотрения.

Разъяснить Мордовской региональной общественной организации «Общество по защите прав потребителей и противодействию коррупции», Сысоевой Т.А., что они вправе вновь обратиться в суд с исковым заявлением в общем порядке.

Разъяснить Мордовской региональной общественной организации «Общество по защите прав потребителей и противодействию коррупции», Сысоевой Т.А., Кравцову К.С., что они вправе обратиться в Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия с ходатайством об отмене данного определения в случае представления доказательств, подтверждающих уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду.

Председательствующий: подпись