Судебный акт #1 (Определение) по делу № 33-16463/2021 от 12.04.2021

Судья – Хазиков А.А.                            Дело № 33-16463/2021

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«20» мая 2021 года                                г. Краснодар

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе:

председательствующего        Одинцова В.В.

и судей                Тимофеева В.В., Гриценко И.В.

по докладу судьи                Одинцова В.В.

при секретаре - помощнике судьи    Терещенко Н.Г.

рассмотрела в открытом судебном заседании дело <№...> по иску Фоминой <ФИО>8. к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки по договору и штрафных санкций c апелляционной жалобой Фоминой <ФИО>9. на решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 17 февраля 2021 года

Заслушав доклад судьи, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Фомина <ФИО>10 обратилась в суд с исковым заявлением к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки и штрафных санкций, а именно: уплаченных по договору денежных средств в размере 39 000 рублей; неустойки в размере 3% от цены работ (услуги) за каждый день просрочки, по договору <№...>-проект от <Дата ...> период с <Дата ...> по <Дата ...> в размере 66 495 рублей 86 копеек; неустойки в размере 3 % от цены работ (услуги) за каждый день просрочки, по договору <№...>-СМР от <Дата ...> по состоянию на <Дата ...> в размере 116 664 рублей 77 копеек; неустойки в размере 0,014% от ставки рефинансирования по договору <№...>-Т.П. от <Дата ...> по состоянию на <Дата ...> в размере 2 641 рубль 10 копеек; морального ущерба в размере 2 911 200 рублей; убытков в размере 60 000 рублей; штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от всех взысканных сумм, указывая, что несвоевременное выполнение ответчиком условий договора повлекли убытки в виде расходов на содержание домовладения.

Представитель ответчика Мовсесян <ФИО>11 возражала против удовлетворения заявленных исковых требований.

Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 17 февраля 2021 года в удовлетворении исковых требований Фоминой <ФИО>12 к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки по договору и штрафных санкций – отказано.

В апелляционной жалобе Фомина <ФИО>13 просит отменить решение суда в части отказа в удовлетворении требований в полном объеме, указывая, что суд неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, судом нарушены нормы материального и процессуального права.

Обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения истицы, представителя ответчика, исследовав материалы дела, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения по доводам, изложенных в апелляционной жалобе.

К такому выводу судебная коллегия пришла по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что <Дата ...> между АО «Краснодаргоргаз» (исполнителем) и Фоминой <ФИО>14 (заказчиком) на основании технических условий <№...> от <Дата ...> заключен договор <№...>-Т.П. о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <Адрес...>, к сетям газораспределения.

В соответствии с п. 2.1.2. договора <№...>-Т.П. от <Дата ...>. срок осуществления исполнителем мероприятий по подключению технологическому присоединению) составляет 18 месяцев с момента заключения договора, то есть до <Дата ...>.

В соответствии с указанным договором в сентябре 2017 года АО «Краснодаргоргаз» выполнена проектная документация, предусматривающая строительство газовых сетей как вне границ газифицируемого земельного участка, так и внутри границ (сеть газопотребления жилого дома). Проект вне границ земельного участка был согласован в декабре 2017 года в установленном порядке и передан для выполнения строительно-монтажных работ.

В целях исполнения обязательств по договору о подключении истец заключил с ответчиком договор на выполнение строительно-монтажных работ <№...>-СМР от <Дата ...>.

В соответствии с договором <№...>-СМР от <Дата ...> истец принял на себя обязательства до начала выполнения указанных работы обеспечить полную строительную готовность объекта, предусмотренную проектом, согласно Приложению <№...> к договору, а также произвести оплату по договору (п. 2.1.3 договора).

Срок исполнения договора <№...>-СМР от <Дата ...> в соответствии с п. 3.1 указанного договора составляет 5 месяцев, которые предшествуют дате окончания срока действия договора технологического присоединения <№...>-Т.П.(т) от <Дата ...>. Обязательным условием выполнения условий договора со стороны подрядчика, являлось: выполнение заказчиком условий п. 4.1. договора, предусматривающих оплату строительно-монтажных работ в сумме 114 710 рублей; выполнение заказчиком п. 2.1.3 договора, предусматривающего обеспечение полной строительной готовности Объекта, и направления соответствующего заявления подрядчику. Срок выполнения работы не должен превышать срок окончания договора технологического присоединения <№...>-Т.П.(т).

При этом в соответствии с п. 2.3.6. договора <№...>-СМР (работы внутри земельного участка, выполняемые заявителем) покупка газового оборудования, указан проектном решении, входило в обязанности Фоминой <ФИО>15

Таким образом, соблюдение сроков технологического присоединения со стороны исполнителя находится в зависимости от выполнения технических условий со стороны заявителя, иначе говоря, технологическое присоединение является последовательным и поэтапным процессом, который может быть окончен исполнителем только после надлежащего исполнения встречных обязательств заявителя.

Однако, Фоминой <ФИО>16 был приобретен шкафной газорегуляторный пункт, не соответствующий проекту, в ее адрес АО «Краснодаргоргаз» направлялось уведомление с разъяснением необходимости обращения в АО «Краснодаргоргаз» для внесения изменений в ранее выполненную проектную документацию в части изменения марки ШГРП.

Ответчиком в адрес истца направлялись разъяснительные письма, в которых были разъяснены вопросы, связанные с исполнением мероприятий по договору <№...>-Т.П. от <Дата ...> и по договору <№...>-СМР от <Дата ...>, а именно, в связи с невозможностью завершить работы по подключению принадлежащего ей домовладения к сети газораспределения без внесения изменения в проектную документацию, ей необходимо обратиться в АО «Краснодаргоргаз» с заявлением о внесении изменений в ранее выполненную проектную документацию, в части изменения марки ШГРП, а также о необходимости представления проектной документации.

Договором <№...>-СМР от <Дата ...> установлено, что, если заказчик (истец) не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные договором, что приведет к задержке выполнения работы, подрядчик имеет право на продление срока окончания работы на соответствующий период.

С заявлением о внесении изменений в проектную документацию Фомина <ФИО>17. обратилась в адрес АО «Краснодаргоргаз» лишь <Дата ...>.

Акт о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) подписан сторонами <Дата ...>.

Таким образом, АО «Краснодаргоргаз» осуществило действия по подключению (технологическому присоединению), что подтверждается Актом о подключении (технологическом присоединении) от <Дата ...>.

Кроме того, согласно актам выполненных работ (услуг) к договору <№...>-проект от <Дата ...>, акту выполненных работ (услуг) к договору <№...>-СМР от <Дата ...>, а также акту о подключении (техническом присоединении), заявитель претензий по объему, качеству и срокам оказания работ (услуг) к газораспределительной организации не имеет.

В соответствии с п. 1 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами, действующими в момент его заключения (ст. 422 ГК РФ). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное, стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░), ░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░), ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░) ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░. 309 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ - ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ (░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░), ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░), ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ <№...>-░░░ ░░ <░░░░ ...> ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░...>, ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░), ░░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░).

░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ <№...>-░.░. ░░ <░░░░ ...> ░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ <░░░>18 ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░. 67 ░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 328- 329 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░░ 17 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:                             ░.░. ░░░░░░░

░░░░░:                                         ░.░. ░░░░░░░░

                                             ░.░. ░░░░░░░░