Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-503/2016 (2-4957/2015;) ~ М-4903/2015 от 15.12.2015

Дело №...

Поступило в суд 15 декабря 2015 года.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ДД.ММ.ГГГГ                                г. Новосибирск

    Новосибирский районный суд Новосибирской области

в составе:

Председательствующего                            Виноградовой Л.А.

При секретаре                                ...

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Оголева В. А. к ООО «Техногаз» о защите прав потребителя,

установил:

Оголев В.А. обратился в суд с иском к ООО «Техногаз» о защите прав потребителя.

В судебном заседании стороны по данному делу в целях урегулирования данного спора просили суд принять и утвердить предложенное сторонами мировое соглашение, согласно которого

Истец обязуется до ДД.ММ.ГГГГ обеспечить наличие на объекте, расположенном по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, <адрес>, газового котла, в соответствии с согласованным проектом.

Ответчик, при условии исполнения Истцом обязательств, указанных в п.1 настоящего мирового соглашения, обязуется не позднее ДД.ММ.ГГГГ выдать Истцу акты о выполнении Технических условий-акты о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), предусмотренные п.3.3.1 договоров №Д-ППФ-0127-15 и №Д-ППФ-0130-15 от ДД.ММ.ГГГГ

Истец обязуется до осуществления Ответчиком мероприятий по фактическому присоединению объектов Истца предоставить Ответчику копии договоров на поставку газа.

Ответчик обязуется не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления Истцом копии договора поставки газа осуществить действия по фактическому присоединению объекта Истца, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, <адрес>, к сетям газораспределения Ответчика, в т.ч. пуск газа, в соответствии с техническими условиями №...-ТУ от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчик обязуется не позднее 1,5 месяца с момента выдачи Истцу акта о готовности сетей газопотребления и газоисползующего оборудования объекта капитального строительства к подключению осуществить мероприятия по строительству газопровода-ввода до границы земельного участка Истца, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, <адрес> соответствии с Техническими условиями на подключение №...-ТУ от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента выполнения мероприятий по строительству газопровода-ввода и предоставления Истцом копии договора поставки газа осуществить мероприятия по фактическому присоединению объекта Истца, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, <адрес>, включая пуск газа.

Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) рабочих дней после осуществления мероприятий по фактическому присоединению объектов подписать Акт о технологическом присоединении, Акт разграничения имущественной принадлежности и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

С момента вступления в силу настоящего Мирового соглашения Истец не будет иметь к Ответчику каких-либо требований и претензий, связанных прямо или косвенно с просрочкой исполнения обязательств в соответствии с Договорами №Д-ППФ-0127-15 и №Д-ППФ-0130-15 от ДД.ММ.ГГГГ

В случае нарушения Ответчиком сроков осуществления мероприятий по технологическому подключению, предусмотренных пунктами 2,5 настоящего Мирового соглашения, Ответчик оплачивает Истцу штраф в размере ... рублей и компенсацию морального вреда в размере ...) рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала просрочки исполнения обязательств.

Истец отказывается от всех исковых требований к Ответчику.

Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Последствия принятия и утверждения мирового соглашения были судом разъяснены сторонам.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему :

Согласно ст. 39 ГПК РФ – стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ст. 173 ГПК РФ – при утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращает производство по делу.

Суд считает возможным принять и утвердить предложенное сторонами мировое соглашение, т.к. оно заключается сторонами добровольно в целях урегулирования данного спора, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

       На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39,173, 224, 225 ГПК РФ, суд

определил :

Принять и утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску Оголева В. А. к ООО «Техногаз» о защите прав потребителя, согласно которого

Истец обязуется до ДД.ММ.ГГГГ обеспечить наличие на объекте, расположенном по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, <адрес>, газового котла, в соответствии с согласованным проектом.

Ответчик, при условии исполнения Истцом обязательств, указанных в п.1 настоящего мирового соглашения, обязуется не позднее ДД.ММ.ГГГГ выдать Истцу акты о выполнении Технических условий-акты о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), предусмотренные п.3.3.1 договоров №Д-ППФ-0127-15 и №Д-ППФ-0130-15 от ДД.ММ.ГГГГ

Истец обязуется до осуществления Ответчиком мероприятий по фактическому присоединению объектов Истца предоставить Ответчику копии договоров на поставку газа.

Ответчик обязуется не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления Истцом копии договора поставки газа осуществить действия по фактическому присоединению объекта Истца, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, <адрес>, к сетям газораспределения Ответчика, в т.ч. пуск газа, в соответствии с техническими условиями №...-ТУ от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчик обязуется не позднее 1,5 месяца с момента выдачи Истцу акта о готовности сетей газопотребления и газоисползующего оборудования объекта капитального строительства к подключению осуществить мероприятия по строительству газопровода-ввода до границы земельного участка Истца, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, <адрес> соответствии с Техническими условиями на подключение №...-ТУ от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента выполнения мероприятий по строительству газопровода-ввода и предоставления Истцом копии договора поставки газа осуществить мероприятия по фактическому присоединению объекта Истца, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, <адрес>, включая пуск газа.

Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) рабочих дней после осуществления мероприятий по фактическому присоединению объектов подписать Акт о технологическом присоединении, Акт разграничения имущественной принадлежности и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

С момента вступления в силу настоящего Мирового соглашения Истец не будет иметь к Ответчику каких-либо требований и претензий, связанных прямо или косвенно с просрочкой исполнения обязательств в соответствии с Договорами №Д-ППФ-0127-15 и №Д-ППФ-0130-15 от ДД.ММ.ГГГГ

В случае нарушения Ответчиком сроков осуществления мероприятий по технологическому подключению, предусмотренных пунктами 2,5 настоящего Мирового соглашения, Ответчик оплачивает Истцу штраф в размере ... рублей и компенсацию морального вреда в размере ... рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала просрочки исполнения обязательств.

Истец отказывается от всех исковых требований к Ответчику.

Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Дальнейшее производство по гражданскому делу по иску Оголева В. А. к ООО «Техногаз» о защите прав потребителя - прекратить.

    Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

    На определение суда может быть подана частная жалоба в суд апелляционной инстанции Новосибирского областного суда через Новосибирский районный суд в течение 15 дней.

                                                        Председательствующий -