Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-5057/2017 ~ М-4038/2017 от 17.08.2017

Стр. -2.200

Дело № 2-5057/17

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения

        «08» ноября 2017 года Ленинский районный суд г. Воронежа в составе:

        председательствующего судьи         Хрячкова И.В.

        при секретаре                                   Жегулиной И.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Лаврова Александра Николаевича к Муравьеву Александру Анатольевичу о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств,

    установил:

Лавров А.Н. обратился в суд с иском к Муравьеву А.А. о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств.

В обоснование своих требований истец указал, что 08.11.2016 г. между Лавровым А.Н. и Муравьевым А.А. был заключен договор подряда № 1 о строительстве садового домика в СНТ «Танаис», участок №. Согласно п. 5.1.1 данного договора подрядчик обязан выполнить определенные Сметой-калькуляцией работы в срок до 01.06.2017г. В соответствии с п.2.1 договора, стоимость выполняемых работ составляет 314 130 руб.

Как указывает истец, он свои обязательства по договору выполнил, передав Муравьеву А.А. денежные средства в размере 314 130 руб. Однако, ответчик свои обязательства не выполнил до настоящего времени.

В связи с изложенным, Лавров А.Н. просит суд: расторгнуть договор подряда № 1 от 08.11.2016г. о строительстве садового домика в СНТ «Танаис», участок №; взыскать с Муравьева А.А. в его пользу уплаченные по договору подряда денежные средства в размере 314 130 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 300 000 руб., штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 5 000 руб.

        До начала судебного заседания стороны заключили Мировое соглашение, по условиям которого:

    «1. Ответчик признает заявленные истцом требования на сумму 300 000 рублей (триста тысяч рублей);

    2. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда на сумму 300 00 рублей (триста тысяч рублей), штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом, и компенсации морального вреда в размере 15 000 рублей (пятнадцати тысяч рублей);

    3. Стороны договорились о погашении ответчиком суммы задолженности перед истцом по мировому соглашению ежемесячно, в следующем порядке:

- до 10 декабря 2017 г. погашение части задолженности в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей) путем наличной передачи истцу денежных средств с составлением расписки о передаче денег на указанную сумму;

- до 15 января 2018 г. погашение части задолженности в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей) путем наличной передачи истцу денежных средств с составлением расписки о передаче денег на указанную сумму;

- до 10 февраля 2018 г. погашение части задолженности в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей) путем наличной передачи истцу денежных средств с составлением расписки о передаче денег на указанную сумму.

    4. С утверждением судом настоящего мирового соглашения обязательство, возникшее из договора подряда № 1 о строительстве садового домика в СНТ «Танаис», участок № от 8 ноября 2016 года прекращается в полном объеме.

             5. Расходы, понесенные сторонами при рассмотрении данного гражданского дела в суде остаются на той стороне, которая их понесла».

         В судебном заседании истец Лавров А.Н. и ответчик Муравьев А.А. просили суд утвердить данное мировое соглашение и прекратить производство по делу.

       Условия мирового соглашения оговорены сторонами в письменной форме и подписаны ими, а также приобщены к материалам дела.

        Судом сторонам разъяснены последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.

Согласно ст. 39 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

    Учитывая, что представленное суду мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов иных лиц, суд считает возможным его утвердить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 39, 173 п.3 ст.220, 221 ГПК РФ, суд,

    определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами по гражданскому делу по иску Лаврова Александра Николаевича к Муравьеву Александру Анатольевичу о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств, по условиям которого:

        «1. Ответчик Муравьев Александр Анатольевич признает заявленные истцом требования на сумму 300 000 рублей (триста тысяч рублей);

    2. Истец Лавров Александр Николаевич отказывается от исковых требований в части взыскания с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда на сумму 300 00 рублей (триста тысяч рублей), штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом, и компенсации морального вреда в размере 15 000 рублей (пятнадцати тысяч рублей);

    3. Стороны договорились о погашении ответчиком суммы задолженности перед истцом по мировому соглашению ежемесячно, в следующем порядке:

- до 10 декабря 2017 г. погашение части задолженности в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей) путем наличной передачи истцу денежных средств с составлением расписки о передаче денег на указанную сумму;

- до 15 января 2018 г. погашение части задолженности в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей) путем наличной передачи истцу денежных средств с составлением расписки о передаче денег на указанную сумму;

- до 10 февраля 2018 г. погашение части задолженности в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей) путем наличной передачи истцу денежных средств с составлением расписки о передаче денег на указанную сумму.

    4. С утверждением судом настоящего мирового соглашения обязательство, возникшее из договора подряда № 1 о строительстве садового домика в СНТ «Танаис», участок № от 8 ноября 2016 года прекращается в полном объеме.

             5. Расходы, понесенные сторонами при рассмотрении данного гражданского дела в суде остаются на той стороне, которая их понесла».

Производство по делу по иску Лаврова Александра Николаевича к Муравьеву Александру Анатольевичу о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств -прекратить.

    На определение может быть подана частная жалоба в Воронежский областной суд через Ленинский районный суд в течение 15 дней.

            Судья:                                                                                    И.В.Хрячков