Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1041/2015 ~ М-932/2015 от 01.04.2015

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

27 мая 2015 года

Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе: судьи Бугарь Г.А., при секретаре Адыгезаловой О.С., с участием истца Хомутовой Ж.Н., представителя ответчика ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС» - директора Леонтьева Н.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1041/2015 по исковому заявлению Хомутовой Ж.Н. к ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС» о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ,

У С Т А Н О В И Л:

Истец Хомутова Ж.Н. обратилась в суд с иском к ответчику ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС» о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ и просила суд взыскать с ответчика ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС» в ее пользу неустойку за 90 дней просрочки окончания строительства срубовой бани в размере 215000 рублей.

27 мая 2015 года в ходе судебного заседания, стороны выразили намерение заключения мирового соглашения и просили суд утвердить его на следующих условиях и прекратить производство по делу:

1. Ответчик ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС» выплачивает Хомутовой Ж.Н. сумму неустойки за 90 дней просрочки окончания строительства срубовой бани по Договору подряда №29 от 26.11.2014 г. в размере 63 750 рублей в срок до 30 мая 2015 года.
2. Истец Хомутова Ж.Н. отказывается от требований к Ответчику ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС» о взыскании неустойки за 90 дней просрочки окончания строительства срубовой бани по Договору подряда №29 от 26.11.2014 г.в размере 215 000 рублей по гражданскому делу № 2-1041/2015 ~ М-932/2015.

Сторонам разъяснены последствия заключения мирового соглашения, требования ст.173 и ст.220,221 ГПК РФ, что при заключении мирового соглашения повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Условия мирового соглашения не противоречат действующему законодательству, не нарушают, чьих либо прав и интересов, поэтому мировое соглашение принимается судом.

Руководствуясь ст.173, 220, 221, 328, 144 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу №2-1041/2015 по исковому заявлению Хомутовой Ж.Н. к ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС» о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ, в соответствие с которым:

1. Ответчик ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС» выплачивает Хомутовой Ж.Н. сумму неустойки за 90 дней просрочки окончания строительства срубовой бани по Договору подряда №29 от 26.11.2014 г. в размере 63 750 рублей в срок до 30 мая 2015 года.
2. Истец Хомутова Ж.Н. отказывается от требований к Ответчику ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС» о взыскании неустойки за 90 дней просрочки окончания строительства срубовой бани по Договору подряда №29 от 26.11.2014 г.в размере 215 000 рублей по гражданскому делу № 2-1041/2015 ~ М-932/2015.

Производство по гражданскому делу №2-1041/2015 по исковому заявлению Хомутовой Ж.Н. к ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС» о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ, – прекратить.

Разъяснить сторонам, что они не вправе обращаться в суд повторно по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

На определение может быть подана частная жалоба в Самарский областной суд через Комсомольский районный суд в течении 15 дней.

Судья Г.А.Бугарь.