Решение по делу № 2-3296/2019 ~ М-889/2019 от 21.02.2019

Гражданское дело № 2-3296/2019

24RS0056-01-2019-001146-28

копия

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 апреля 2019 года                                                      г.Красноярск

Центральный районный суд г.Красноярска в составе:

Председательствующего судьи Полянской Е.Н.

при секретаре                                Олиной А.А.

с участием представителя истца Дусаевой Н.Ю.

представителя ответчика             Бобкова И.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сосновской В.П. к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Сосновская В.П. обратилась в суд с иском к ПАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителя. Свои требования мотивировала тем, что 25.10.2017 между истцом и ответчиком был заключен договор № 20.2400.9015.17 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно условий договора, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению гаражного бокса, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Брянская, д. 16 «А», стр. 3, бокс 33. Сетевая организация должна была выполнить мероприятия по технологическому присоединению в течение шести месяцев со дня заключения договора.

12.04.2018 было заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору, где был продлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Таким образом, сетевая организация должна была выполнить мероприятия по технологическому присоединению в срок до 31.12.2018 включительно.

Истец свои обязательства по оплате за технологическое присоединение в сумме 550 руб. выполнила в полном объеме, однако ответчиком обязательства по договору до настоящего времени не исполнены.

Просит обязать ответчика исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора №20.2400.9015.17 от 25.10.2017 в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., расходы на оплату юридических услуг 15 000 руб., штраф в размере 50% присужденных сумм.

В судебном заседании представитель истца Дусаева Н.Ю., действующая на основании доверенностей от 02.02.2019, исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» Бобков И.А., действующий на основании доверенности от 18.02.2019, в судебном заседании просил отказать в удовлетворении заявленных требований, поддержал доводы письменного отзыва, приобщенного к материалам дела, в котором указал, что с целью выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения заявителя ответчиком был заключен договор подряда от 23.03.2018 с ООО «Полюс С», однако мероприятия подрядной организацией не выполнены, в связи с чем объект включен в план работ, выполняемых хозяйственным способом в мае 2019 года. Таким образом, ответчик надлежащим образом исполняет обязательства по заключенному с истцом договору.

Кроме того, истец не выполнила свою обязанность по исполнению мероприятий, предусмотренных техническими условиями к договору, таким образом, завершить процесс технологического присоединения невозможно по вине заявителя. Требования истца о взыскании компенсации морального вреда являются недоказанными и необоснованными, заявленную сумму судебных расходов считает чрезмерно завышенной.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает, что иск следует удовлетворить в силу следующего.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 426 ГК РФ, публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

Во исполнение указанных положений Закона, Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В соответствии с пунктом 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пункт 14 касается заявителей - физических лиц, обратившихся в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В силу пункта 16 Правил, в число существенных условий Договора входит срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

Согласно п. 16.3 Правил, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в 12 (10,14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом:

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как установлено судом, 25.10.2017 между Сосновской В.П. и ПАО «МРСК Сибири» был заключен договор № 20.2400.9015.17 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно п. 1 договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, гаражный бокс, в том числе по обеспечению готовности объектов энергосетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей 0,23 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

В силу п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения гаражного бокса, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Брянская, д. 16А, стр. 3, бокс 33.

Согласно пункту 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 6 договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется в течение десяти дней со дня уведомления сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее пяти рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопрнимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550 руб. 23.10.2017 истец выполнил обязательства по оплате по договору в полном объеме, что подтверждается квитанцией, чек- ордером.

11.04.2018 между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.10.2017, которым срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до 31.12.2018.

08.11.2018 истец вручила ответчику уведомление о выполнении технических условий по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Таким образом, истец, как сторона по договору, свои обязательства выполнила в полном объеме, однако ответчиком предусмотренные договором обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, с учетом вышеперечисленных характеристик не исполнены до настоящего времени.

Принимая во внимание, что договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям является публичным договором, условия заключения и исполнения которого установлены действующим законодательством, в установленный законом и договором срок обязательства по договору ответчиком не исполнены, суд считает необходимым возложить на ответчика обязанность по исполнению договора по осуществлению технологического присоединения, заключенного с истцом, в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Ссылки ответчика на неисполнение обязательств подрядной организацией в данном случае правового значения не имеют, поскольку взаимоотношения ответчика с третьими лицами не влияют на сроки исполнения договора, заключенного с истцом.

В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», установив факт нарушения прав потребителя, суд полагает необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца в размере 2 000 руб.

На основании п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу приведенной нормы, с ответчика в пользу истца суд взыскивает штраф в размере 1 000 руб.

На основании ст.100 ГПК РФ, с учетом принципа разумности, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате юридических услуг в сумме 8 000 руб.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ, с ответчика в пользу местного бюджета следует взыскать государственную пошлину в сумме 600 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ

Р Е Ш И Л:

Обязать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» выполнить обязательства по договору № 20.2400.9015.17, заключенному 25 октября 2017 года с Сосновской В.П. по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения гаражного бокса, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Брянская 16А стр 3 бокс 33, в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу Сосновской В.П. компенсацию морального вреда в размере 2000 руб., судебные расходы на оплату юридических услуг 8 000 руб., штраф в размере 1 000 руб., а всего взыскать 11 000 руб.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 600 руб.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме с подачей жалобы через Центральный районный суд г. Красноярска.

Председательствующий        /подпись/             Е.Н. Полянская

Копия верна. Судья                            Е.Н. Полянская